零星工程施工合同.doc

施施 工工 合合 同同发包人： xxx 承包人： xxxx依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：一、工程概况：工程名称：济源市济水一中房屋修缮项目 工程地点： 济源市济水大街东段 二、工程内容：二、工程内容：将三楼四楼改造为六间教室（原为 18 个单间） ，做为教室供 2019 年 9 月开学使用。应对原有建筑结构改造、窗户和室内的线路进行维护规范、上涂料等，达到教室标准要求。具体参考一楼、二楼教室标准。三、工程要求：三、工程要求：1、由专业设计公司设计确保设计安全；2、由有资质施工单位加固改造，保证工期，按时完成；四、合同工期：四、合同工期：1、开工日期： 2019 年 8 月 14 日 2、竣工日期： 2019 年 9 月 2 日 3、合同工期总日历天数 20 天4、不可抗力因素造成工程停工，则工程工期顺延。五、承包人权责：五、承包人权责：1、承包人在施工中，必须加强安全施工教育，由于承包人原因而造成的人身和财产损害，由承包人承担全部责任。2、承包人将按照发包人要求施工，发包人积极主动配合承包人施工。3、承包人施工期间内严格要求施工及管理人员，文明施工。4、承包人施工期间内自行处理劳务工资问题，出现任何劳务工资纠纷与发包人无关。六、发包人权责：六、发包人权责：1、施工期间发包人无偿提供水电，并向承包方人员交底电源接口。2、发包人负责协调影响施工进度的外部事宜。3、发包人提供原有建筑图纸；七、质量标准：七、质量标准：保质保量，乙方严格按照国家有关技术规范要求施工，所有改造部位均应满足安全使用要求，改造部位与原建筑物同等寿命，凡因改造部位造成结构破坏，一切损失均由乙方负责。八八、施施工工安安全全：承包方应根据施工现场的实际情况，制定切实可行的施工方案，保证施工过程中的安全。9 9、预算编制依据：预算编制依据：1、工程量清单依据国标 建设工程工程量清单计价规范 （2013） ，工程量计量依据河南省房屋建筑与装饰工程预算定额 （HA01-31-2016） 、 河南省通用安装工程预算定额 （HA02-31-2016） ；2、人工费按豫建标定 201840 号文调整；3、材料价格参照施工时的材料价格及市场价；十、合同价款与支付：十、合同价款与支付：工程造价人民币（大写）：壹拾玖万伍仟元整（￥195000.00） 最终结算以审计公司审定价为准。十一、付款方式：十一、付款方式：承包方提供经专业设计公司设计并经过专业审图公司审核的施工蓝图，付工程总造价的 10%，工程开工，设备人员进场，三楼施工完毕，付至工程总造价的 40%，工程竣工验收合格后 7 日内一次性付清全部剩余工程款。十二、其它事项：十二、其它事项：1、本合同中有关词语含义与建设部、国家工商行政管理局印发的建设工程施工合同(示范文本 2017)通用条款中的定义相同。2、任何一方违反合同规定，双方协商解决，双方协商不成，可向合同签订地人民法院起诉，其本合同的终止不影响纠纷解决条款的效力。发包人：（公章）济源市济水一中 承包人：（公章）河南达邦建筑加固改造有限公司地 址： 地 址：郑州市高新区长椿路法定代表人： 法定代表人： 经 办 人： 委托代理人： 日 期： 日 期：