二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共200题_第4套.pdf

二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 4 套单选题1.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在( )小时内赶赴工地现场。A)12B)24C)48D)36答案:B解析:根据文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在 24 小时内赶赴现场，并在 7 日内提出处理意见。单选题2.下列法律部门中，属于宪法相关法的是( )。A)行政复议法B)行政许可法C)行政处罚法D)国务院组织法答案:D解析:宪法是国家的根本大法， 是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物，集中反映各种政治力量的实际对比关系，确认革命胜利成果和现实的民主政治，规定国家的根本任务和根本制度，即社会制度、国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。宪法相关法，是指全国人民代表大会组织法 、 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法 、 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法 、 中华人民共和国国籍法 、 中华人民共和国国务院组织法 、 中华人民共和国民族区域自治法等法律。单选题3.在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（ ） 。A)施工单位、建设单位B)建设单位、施工单位C)施工单位、监理单位D)监理单位、施工单位答案:A解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。 施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。单选题4.甲、乙合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当()做出裁决A)按多数仲裁员的意见B)按首席仲裁员的意见C)提请仲裁委员会D)提请仲裁委员会主任答案:A解析:本题考查仲裁裁决的做出。根据仲裁法 ，裁决应当按照多数仲裁员的意见做出，少数仲裁员的不同意见以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见做出。单选题5.建设工程质量管理条例规定，()收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A)总监理工程师B)勘察单位C)建设单位D)总设计师答案:C解析:本题考核的是建设工程竣工验收的主体。 建设工程质量管理条例 规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。单选题6.施工单位的下列行为中，属于资质不良行为认定标准的是()。A)相互串通投标或与招标人串通投标的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的答案:B解析:本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。单选题7.宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期 2 年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是（ ） 。A)该租赁合同在房屋出售后即无效B)宋某有权在租赁期出售房屋C)同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利D)宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋答案:A解析:“出租人出卖租赁房屋的， 应当在出卖之前的合理期限内通知承租人， 承租人享有以同等条件优先购买的权利。”“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中 A 选项是错误的说法。”单选题8.根据行政处罚法 ，下列选项属于行政处罚的是()。A)没收财产B)罚金C)撤职D)责令停产停业答案:D解析:根据行政处罚法 ：第 8 条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。单选题9.某地基基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2 年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（ ） 。A)设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B)超过 2 年保修期后，施工企业不承担保修责任C)由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D)施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款答案:A解析:建设工程未经竣工验收， 发包人擅自使用后， 又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。【考点来源】2Z207044 竣工结算、质量争议的规定单选题10.某项目分期开工建设，开发商二期工程 3、4 号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。 施工时施工单位发现该图纸使用的 02 标准图集现已废止， 施工单位的正确做法是( )。A)继续按图施工B)按现行图集套改后继续施工C)及时向相关单位提出修改建议D)由施工单位技术人员修改图纸答案:C解析:根据建设工程质量管理条例的规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项 C 正确。单选题11.保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分()。A)减法B)无效C)收归国家所有D)限额赔付答案:B解析:单选题12.某施工合同无效，承包人请求结算工程价款的，法院的正确处理应该为（ ） 。A)发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持B)发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持C)建设工程经竣工验收合格，不予支持D)建设工程经竣工验收不合格，不予支持答案:B解析: 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持； （2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。单选题13.由于经济困难， 某建筑公司与其职工李某解除劳动合同， 并额外支付李某 1 个月工资。李某之前月平均工资为 6OOO 元，上个月工资为 7000 元，该公司职工平均月工资为 5500 元，当地月平均工资为 4500 元。则该公司额外支付李某 1 个月工资应当是()元。A)4500B)5500C)6000D)7000答案:D解析:根据劳动合同法的规定，选择额外支付劳动者 1 个月工资解除劳动合同的，其额外支付的工资应当按该劳动者上个月的工资标准确定。单选题14.根据民用建筑节能条例第 16 条的规定，未经()签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A)施工单位的主要负责人B)施工单位的项目负责人C)监理工程师D)总监理工程师答案:C解析:墙体、 屋面的保温工程施工时， 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。单选题15.甲诉讼乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议，关于本案，下列哪一说法是正确的( )。A)当事人无权向法院申请撤诉B)因当事人已达成和解协议，法院应当裁定终结诉讼程序C)当事人可以申请法院依和解协议内容制作调解书D)当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书答案:C解析:双方当事人在诉讼中达成和解， 并不能自然终结诉讼程序， 当事人可以申请撤诉，经法院允许而结案，也可以申请法院制作调解书而结案。当事人自行和解或者经调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予支持。单选题16.施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。A)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的D)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案:D解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、 提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假， 骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。单选题17. 关于劳务派遣的说法，错误的有（ ） 。A)用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B)经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记C)劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施D)劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离答案:A解析:A 错误，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。B 正确，经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。C 正确，劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。D 正确，劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离。单选题18. 根据建设工程质量管理条例 ，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A)勘察单位B)监理单位C)建设单位和监理单位D)建设单位和建设工程质量监督机构答案:D解析:建设工程质量管理条例第三十条规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。单选题19.某房地产企业将手中在建的高层住宅楼抵押给银行贷款，随后办理了抵押登记，该抵押权()。A)不能设立，因为在建工程不能抵押B)自抵押时设立C)自登记时设立D)工程竣工时设立答案:C解析:物权法 规定， 在建工程可以作为抵押物， 同时规定应当办理抵押登记，抵押权自登记时生效。单选题20.根据立法法 ，下列事项中必须由法律规定的是（ ） 。A)税率的确定B)环境保护C)历史文化保护D)增加施工许可证的申请条件答案:A解析:依照 2015 年 3 月经修改后公布的中华人民共和国立法法 （以下简称立法法 ）的规定，下列事项只能制定法律： （1）国家主权的事项； （2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权； （3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度； （4）犯罪和刑罚； （5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚； （6）税种的设立、 税率的确定和税收征收管理等税收基本制度； （7） 对非国有财产的征收、征用； （8）民事基本制度； （9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度； （10）诉讼和仲裁制度； （11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。故 A 正确。【考点来源】2Z201012 法的形式和效力层级单选题21. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（ ） 。A)以合同约定的竣工日期为准B)相应顺延C)以承包人提交竣工报告之日为准D)以实际通过的竣工验收之日为准答案:C解析: 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。单选题22.关于评标的叙述中，不正确的是（ ） 。A)评标由招标人依法组建的评标委员会负责B)评标委员会可以否决所有投标C)评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D)评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果答案:D解析:招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。单选题23.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息， 后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()。A)发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息B)法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效C)双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D)垫资违反相关规定，应予以没收答案:A解析:本题考核的是工程垫资的处理。 当事人对垫资没有约定的， 按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。单选题24.下列情况属于发生不当得利之债的是( )。A)施工单位向工人支付奖金B)施工单位为工人办理工伤保险C)施工单位为工人发放防暑降温费D)建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资答案:D解析:不当得利， 是指没有法律上或者合同上的依据， 有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。单选题25.由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）A)移送二审法院裁决B)按撤诉处理C)按缺席判决D)进入再审程序答案:B解析:本题涉及的考点是审判程序。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。单选题26.根据民用建筑节能条例第 16 条的规定，未经()签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A)施工单位的主要负责人B)施工单位的项目负责人C)监理工程师D)总监理工程师答案:C解析:墙体、 屋面的保温工程施工时， 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。单选题27.某贸易公司与某建材供应商签订合同， 约定供应商于合同签订后 7 日内将 3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则( )。A)施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责B)供应商应向施工单位承担违约责任C)供应商应向贸易公司承担违约责任D)施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任答案:C解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务， 未按合同执行的， 将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。单选题28.施工企业购买一大型设备后交付承运人运输， 未按约定给付承运费用时， 承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是( )。A)抵押权B)质权C)留置权D)所有权答案:C解析:按照担保法 、 物权法的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 合同法规定，托运人或收货人不支付运费、保管费或其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。单选题29.孙某与甲公司签订了为期 2 年的劳动合同，月工资 2000 元。期满终止合同时，甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同，甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。A)1000B)2000C)3000D)4000答案:D解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满 1 年支付 1 个月工资的标准向劳动者支付。6 个月以上不满 1 年的，按 1年计算，不满 6 个月的，向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿，本题中孙某工作满 2 年，应支付 2 个月的工资作为补偿。即经济补偿金=20002=4000(元)。单选题30.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A)相邻权B)地役权C) 土地租赁权D)建设用地使用权答案:B解析:单选题31.关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。A)评标委员会成员应当客观公正地履行职务B)评标委员会成员私下接触投标人时不得收受投标人的财物C)评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D)评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况答案:B解析:根据我国 招标投标法 有关规定， 评标委员会成员不得私下接触投标人。单选题32.按照诉讼的地域管辖规定，因合同纠纷提起的诉讼，可由( )的人民法院管辖。A)被告亲属所在地B)被告住所地C)原告住所地D)合同签字地答案:B解析:民事讼诉法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。单选题33.建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A)1B)2C)3D)4答案:C解析:单选题34.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是( )。(2016.27)A)工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B)工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C)工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D)工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案:C解析:A 选项错误，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。B 选项错误，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。 C 选项正确，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。D 选项错误，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。单选题35.根据固体废物污染环境防治法 ，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（ ） 。A)填埋B)热解C)堆肥D)焚烧答案:A解析:对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用。单选题36.甲建筑公司法定代表人指定市场合约部经理参加某工程投标活动， 这个行为属于()。A)法定我理B)委托代理C)指定代理D)奉见代理答案:B解析:本题考查代理的种类。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。在工程领域里常见的代理为委托代理，即代理人按照被代理人的委托行使代理权。而法定代理、指定代理均是为无行为能力人或限制行为能力人设置的代理制度。本题中，法定代表人基于内部管理指定其下属参加投标，其本质为委托行为，所以本题应选B。单选题37. 甲、乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此，下列说法中错误的是()A)法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助B)调解达成协议，必须双方自愿，不得强迫C)调解达成协议后，人民法院必须制作裁决书D)调解未达成协议的，人民法院应当及时判决答案:C解析:民事诉讼法第九十五条规定，人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。第九十六条规定，调解达成协议.必须双方自愿，不得强迫。调解协议的内容不得违反法律规定。第九十七条规定，调解达成协议，人民法院应当制作调解书。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。第九十九条规定，调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。单选题38.根据合同法的规定，允许单方解除合同的情形是()。A)法定代表人变更B)由于不可抗力致使合同不能履行C)当事人一方违约D)当事人一方发生合并、分立答案:B解析:本题考核的是法定解除合同。 合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。单选题39. 下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是()A)对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B)投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人C)补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分D)在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件答案:A解析:招标投标法第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。单选题40.根据合同法 ，下列合同为无效合同的是（ ） 。A)供应商欺诈施工单位签订的采购合同B)某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C)建设单位要求某总承包商带资承包的合同D)村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同答案:D解析:合同法规定，有下列情形之一的，合同无效： （1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益； （3）以合法形式掩盖非法目的； （4）损害社会公共利益； （5）违反法律、行政法规的强制性规定。单选题41.建筑法规定，建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。A)法定代表人B)项目负责人C)专职安全生产管理人员D)技术负责人答案:A解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。 建筑法规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。单选题42.关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ） 。A)不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B)可以承担中、小型工程施工项目的项目负责人C)可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D)经施工企业同意，甲可以同时担任两个项目的项目经理答案:B解析:注册建造师执业管理办法（试行） 规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外： （1）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （2）合同约定的工程验收合格的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含） ，经建设单位同意的。单选题43.某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。 在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的( )。A)二分之一B)三分之一C)四分之一D)五分之一答案:D解析:分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的， 出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项 D 正确。单选题44. 施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（ ） 。A)法定代表人B)技术负责人C)项目负责人D)安全管理部门负责人答案:A解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。 在这里， 主要负责人是指对施工单位全面负责、有生产经营决策权的人，可以是法定代表人，也可以是总经理。单选题45. 工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为（ ）年。A)3B)4C)5D)6答案:C解析:在国家标准实施后 5 年进行 1 次复审。国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经该国家标准的主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。单选题46.劳动法规定，女职工生育享受不少于()天的产假。A)90B)98C)120D)128答案:A解析:本题考核的是女职工的特殊保护。 劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕 7 个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 女职工生育享受不少于 90 天的产假。 不得安排女职工在哺乳未满 1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。单选题47. 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的 80 万元债务减少到 70 万元，乙在协议生效之日起 1 个月内还清。 协议生效 1 个月后， 乙并未履行协议约定。 则下列做法中正确的是()A)甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼B)由法院执行和解协议C)法院依职权恢复原判决的执行D)甲向法院申请恢复对原生效判决书的执行答案:D解析:民事诉讼法第二百三十条规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。申请执行人因受欺诈、胁迫与被执行人达成和解协议，或者当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。单选题48.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少( )修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A)每五年B)每三年C)每年D)每半年答案:B解析:生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。单选题49.关于表见代理的错误说法是( )。A)表见代理的行为人没有代理权B)表见代理在本质上不是狭义的无权代理C)表见代理发生时，被代理人不用承担责任D)善意相对人有理由相信行为人有代理权，是表见代理的前提答案:C解析:表见代理是指行为人虽无权代理(此处的无权代理不是狭义的无权代理)，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。 合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。所以被代理人应先承担责任后，可以向无权代理人追偿。单选题50. 根据建设工程安全生产管理条例 ，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明，并由双方签字确认。A)监理人员B)建设单位工作人员C)施工作业班组、作业人员D)专职安全生产管理人员答案:C解析:建设工程安全生产管理条例第二十七条规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。单选题51.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签切劳动合同，约定劳动试用期 6个月，6 个月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限，下列选项中表述正确的是()。A)甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B)王某的工作不满一年，试用期不得超过 1 个月C)劳动合同的试用期不得超过 6 个月，所以王某的试用期是成立的D)试用期是不成立的，6 个月应为劳动合同期限答案:D解析:根据劳动合同法第 19 条的规定：“劳动合同期限 3 个月以上不满 1年的， 试用期不得超过 1 个月;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的， 试用期不得超过2 个月;3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约，定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。”选项 D 符合劳动合同法 。单选题52.从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其资质条件，划分为不同的资质等级，其中()不是所要求的资质条件。A)注册资本B)专业技术人员C)规模大小D)已完成的建筑工程业绩答案:C解析:从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。C 项不是所要求的资质条件。单选题53.根据建设工程安全生产管理条例 ，建设单位的安全责任不包括()。A)提供安全生产费用B)审查专项施工方案C)对拆除工程进行备案D)向施工单位提供有关资料答案:B解析:本题考查建设单位的安全责任。B 选项属于监，单位的安全生产责任，A、C、D 属于建设单位的安全生产责任。单选题54.某建筑施工企业在 2015 年 2 月 1 日办理的安全生产许可证，应在（）时向原发证机关办理延期手续。A)2018 年 2 月一一 2018 年 4 月B)2017 年 11 月一 2018 年 1 月C)2017 年 7 月一 2018 年 1 月D)2018 年 2 月一 2018 年 7 月答案:B解析:安全生产许可证的有效期为 3 年， 企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题 2015 年 2 月 1 日办理的安全施工许可证的 3年有效期至 2018 年 1 月 31 日，期满前 3 个月办理延期手续，因此 2018 年 1 月 31日前 3 个月满足续期时间规定。单选题55.仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。A)仲裁庭制作完成后B)当事人签收后C)人民法院确认后D)当事人签字后答案:B解析:按照仲裁法规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。单选题56.下列关于联合体承包工程，表述正确的是( )。A)联合体组成独立法人B)联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同C)联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D)联合体各方对承包合同的履行承担连带责任答案:D解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。 建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建筑法也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项 D 正确。单选题57.下列物权种类中，属于担保物权的是（ ） 。A)使用权B)收益权C)地役权D)抵押权答案:D解析:AB 选项属于所有权的权能之一，C 选项为用益物权。【考点来源】2Z201041 物权的主要种类和与土地相关的物权单选题58.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2018 年 2 月 5 日向国家专利局提出了专利申请，4 月 5 日国家专利局将其专利公告，2019 年 3 月 15 日授予李某专利权。该专利权届满的期限是（ ） 。A)2038 年 2 月 5 日B)2028 年 2 月 5 日C)2039 年 3 月 15 日D)2038 年 4 月 5 日答案:A解析:发明专利权的期限为 20 年，自申请日起计算，故 A 选项正确。单选题59.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在 3 个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证( )。A)自行废止B)重新核验C)继续有效D)自动延期答案:A解析:建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过 3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A 正确。单选题60.在建设工程竣工验收后， 向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是( )。A)施工单位B)建设单位C)设计单位D)监理单位答案:B解析:建设工程质量管理条例规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。单选题61.集体合同订立后， 应当报送劳动行政部门， 劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()日内未提出异议的，集体合同即刻生效。A)7B)15C)21D)30答案:B解析:集体合同订立后， 应当报送劳动行政部门， 劳动行政部门自收到集体合同文本之日起 15 日内未提出异议的，集体合同即行生效。单选题62.建设工程中，监理单位实施监理工作的依据不包括( )。A)施工承包合同B)设计文件C)建筑法D)设计承包合同答案:D解析:工程监理的依据包括：法律、法规，工程监理单位执行监理任务，必须符合法律、 法规的规定;有关的技术标准， 技术标准分为强制性标准和推荐性标准;设计文件，设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据;建设工程承包合同，建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。单选题63.建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。A)施工需要并通过监理单位审查B)编制招标文件的要求C)工程竣工验收备案的要求D)施工需要并按规定通过了审查答案:D解析:本题考核的是施工许可证的法定批准条件。 施工许可证的法定批准条件之一是有满足施工需要的施工图纸及技术资料， 施工图设计文件已按规定进行了审查。单选题64.下列关于联合体承包工程，表述正确的是( )。A)联合体组成独立法人B)联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同C)联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D)联合体各方对承包合同的履行承担连带责任答案:D解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。 建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建筑法也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项 D 正确。单选题65.建筑工程开工前， 建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是， ()确定的限额以下的小型工程除外。A)省级人民政府环境保护主管部门B)市级以上人民政府建设行政主管部门C)省级人民政府建设行政主管部门