二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共200题_第4套.pdf

二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共 200 题_第 4 套单选题1. 某路桥工程建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染， 建设单位应依法规定防治措施的时间是()A)立项准备时B)建设前期C)施工过程中D)投入使用后答案:B解析:城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治措施，并同步建设环境噪声污染防治设施。单选题2.建造师采用弄虚作假的手段取得注册建造师继续教育证书 ，一经发现，其将承担的法律责任是()。A)给予警告B)取消继续教育记录C)处 1 万元以上 3 万元以下罚款D)撤销注册证书答案:B解析:本题考查的是建造师继续教育违法行为应承担的法律责任。 对于采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。单选题3. 有效仲裁协议的内容不包括( )。(2019.50)A)请求仲裁的意思表示B)仲裁事项C)选定的仲裁委员会D)具体的仲裁事实、理由答案:D解析:有效仲裁协议的内容包括请求仲裁的意思表示、 仲裁事项、 选定的仲裁委员会。单选题4.按照诉讼的地域管辖规定，因合同纠纷提起的诉讼，可由( )的人民法院管辖。A)被告亲属所在地B)被告住所地C)原告住所地D)合同签字地答案:B解析:民事讼诉法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。单选题5.某建设单位为保证还贷，2018 年 3 月 2 日与某银行达成一致，将该企业拥有的塔吊抵押。3 月 10日双方为专门签署了抵押合同，并于 4 月 5 日办理了登记手续，4 月 10 日正式将手续移交银行。则银行的抵押权自（ ）产生。A)2018 年 3 月 2 日B)2018 年 3 月 10 日C)2018 年 4 月 5 日D)2018 年 4 月 10 日答案:B解析:塔吊属于动产，当事人以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。单选题6.施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。A)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的D)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案:D解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、 提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假， 骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。单选题7.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。A)由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B)如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C)如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D)如果设备已经交付给丙，则合同有效答案:B解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B 是最符合题意的。单选题8.根据 民事诉讼法 ， 当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向( )基层人民法院提出。(2017.36)A)当事人所在地B)调解协议履行地C)调解协议签订地D)调解组织所在地答案:D解析:考查民事诉讼的审判和执行程序。 申请司法确认调解协议， 由双方当事人依照人民调解法等 法律，自调解协议生效之日起 30 日内，共同向调解组织所在基层人民法院提出。单选题9.分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的()的，出卖人有权要求解除合同。A)二分之一B)三分之一C)四分之一D)五分之一答案:D解析:单选题10.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的， 在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入()。A)45 天合理使用期B)90 天缺陷责任期C)60 天质量保修期D)30 天缺陷责任期答案:B解析:缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。 由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期。单选题11.根据我国民法总则及有关的法律规定，普通诉讼时效为（ ） 。A)1 年B)2 年C)3 年D)4 年答案:C解析:普通诉讼时效， 即向人民法院请求保护民事权利的期间， 普通诉讼时效期间通常为 3 年。单选题12. 建筑业企业未按照规定及时办理资质证书变更手续的， 由()责令限期办理。A)企业所在地人民政府住房城乡建设主管部门B)县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门C)市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门D)省级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门答案:B解析:建筑业企业未按照规定及时办理资质证书变更手续的， 由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期办理;逾期不办理的，可处以 1000 元以上 1万元以下的罚款。单选题13.建设工程因故中止施工一年的，恢复施工时，该建设单位应当（ ） 。A)报发证机关核验施工许可证B)重新领取施工许可证C)向发证机关报告D)向发证机关备案答案:A解析:建筑法第十条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。单选题14. 在施工合同履行过程中，当事人一方可以不承担违约责任的情形是()A)因三通一平工期拖延，建设单位不能按约定时间提供施工场地B)因建设单位拖延提供图纸，致使施工单位未能按约定时间开工C)因施工单位自有设备损坏，导致工期拖延D)因发生洪涝灾害，致使施工单位在合同约定的工期后竣工答案:D解析:合同法第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。洪涝灾害属于不可抗力事件，故选项 D 正确。单选题15.赵某通过国家考试取得注册资格证书， 第二年准备办理初始注册， 其应当满足的条件不包括()。A)经考核认定或考试合格取得资格证书B)受聘于一个相关单位C)达到继续教育要求D)没有明确规定不予注册的情形答案:C解析:资格证书签发之日起 3 年内没有提出申请的，需要接受继续教育。单选题16.按照行政强制法的规定，人民法院接到行政机关强制执行的申请，应当在()日内受理。A)5B)7C)10D)14答案:A解析:本题考核的是申请人民法院强制执行程序。 人民法院接到行政机关强制执行的申请， 应当在 5 日内受理。 人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，对符合强制执行规定，且行政决定具备法定执行效力的，除依法可以听取被执行人和行政机关意见的情形外，应当自受理之日起 7 日内作出执行裁定。单选题17.2018 年 3 月 15 日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年 7 月 1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是（ ） 。A)由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B)因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C)仲裁委员会应当受理D)阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的 30 日内提起诉讼答案:C解析:劳动争议仲裁实行强制性原则，仲裁时效为 1 年，当事人不服仲裁结果的，可在收到裁决书后的 15 日内提起诉讼，因此本题只有 C 选项正确。单选题18.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视为()。A)用其他建筑企业的名义承揽工程B)允许他人以本企业名义承揽工程C)与他人联合承揽工程D)违法分包工程答案:A解析:本题考查转包的界定。 房屋建筑和市基础设施工程施工分包管理办法规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。单选题19. 某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，其正确做法是()A)向原发证机关声明作废并申请补办B)在公众媒体上声明作废，并申请补办C)向原发证机关通报原件作废，补交罚款后补办D)向原发证机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办答案:D解析:建筑施工企业安全生产许可证管理规定第十一条规定，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。单选题20.关于工程建设国家标准的说法，正确的是( )。(2019.47)A)工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B)工程建设强制性标准包括地方标准C)工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D)工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布答案:C解析:A 错误，推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。B 错误，国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准;C 正确，国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。D 错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。单选题21. 根据劳动合同法 ，下列不属于劳动合同终止情形的是()A)劳动者在试用期间不符合录用条件B)劳动合同期满C)劳动者被人民法院宣告失踪D)用人单位被吊销营业执照答案:A解析:劳动合同法 第四十四条规定， 有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、 责令关闭、 撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。单选题22.下列关于知识产权保护期限正确的是()。A)专利的保护期限均是 20 年B)商标的保护期限是 10 年，到期后不允许续展C)著作权中作者的署名权永远保护D)公民的作品发表权.使用权保护期限为作者的终生答案:C解析:选项 A 选项错误，发明专利的保护期限是 20 年，实用新型和外观设计专利的保护期限是 10 年;B 选项错误，商标的保护期限是 10 年，到期前 12 个月可申请续展，期满后还给予 6 个月的宽限期;C 选项正确，著作权中作者的署名权、修改权和保护作品完整权不受时间限制;D 选项错误，公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生及其死后 50 年。单选题23.行政规章是一种法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府地章， 规章制订者是()。A)人大常委会B)最高人民法院C)国务院D)国家行政机关答案:D解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府见章。单选题24.建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。A)施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门B)施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C)工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门D)工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。 建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。单选题25.物权变更自登记时发生法律效力的是()。A)船舶所有权B)建设用地使用权C)机动车所有权D)地役权答案:B解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。 设立建设用地使用权的， 应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。单选题26.下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法， 正确的是( )。A)招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前进行B)投标有效期截止时间至少 15 日前进行C)提交资格预审申请文件截止时间至少 15 日前D)投标有效期内均可进行答案:A解析:招标投标法实施条例规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的， 招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，或者投标截止时间至少 15 日前， 以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足 3 日或者 15 日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。单选题27.保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。A)最低B)实际损失C)损失后评估D)最高答案:D解析:单选题28. 工程经竣工验收合格后投入使用，2 年后外墙出现裂缝，经查是由于设计问题造成的.则下列处理方法中，正确的是()A)施工单位维修，设计单位直接承担费用B)建设单位维修并承担费用C)施工单位维修并承担费用D)先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔答案:D解析:对于保修义务的承担和维修的经济责任承担处理原则中， 由于设计问题造成的质量缺陷.先由施工单位负责维修， 其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。单选题29.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有： 异议的， 应当在提交资格预审申请文件截止()日前提出。A)2B)3C)4D)5答案:A解析:本题考查资格预审。根据招标投标法实施条例潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出。单选题30.建设工程招标的基本程序主要包括： 发售招标文件;编制招标文件;委托招标代理机构;履行项目审批手续;开标、评标;签订合同;发布招标公告或投标邀请书;发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。A)B)C)D)答案:D解析:本题考查的是招标基本程序。招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、 编制招标文件及标底、 发布招标公告或投标邀请书(发布之后才会发售招标文件)、资格审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。单选题31.关于工程建设强制性标准的说法，正确的是( )。(2016.27)A)工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文B)工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制C)工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查D)工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制答案:C解析:A 选项错误，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。B 选项错误，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告。 C 选项正确，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。D 选项错误，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。单选题32.某工程承包单位完成了设计图纸和合同规定的施工任务， 建设单位欲组织竣工验收，按照建设工程质量管理条例规定的工程竣工验收必备条件不包括的是（ ） 。A)完整的技术档案和施工管理资料B)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C)勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D)施工单位签署的工程保修书答案:C解析:C 选项应为“勘察、 设计、 施工、 工程监理等单位分别签署的质量合格文件”。单选题33.建设单位于 2018 年 2 月 15 日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于 2019 年2 月 22 日才决定开工。则建设单位（ ） 。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证机关申请施工许可证延期C)应向发证机关重新申请领取施工许可证D)应当报发证机关重新核验施工许可证答案:C解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题已经超过 9 个月未开工，因此原施工许可已经自行废除。开工需要重新申领新的施工许可证。【考点来源】2Z202013 延期开工、核验和重新办理批准的规定单选题34.下列关于建筑节能规定的表述中，不正确的是()。A)国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B)国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备C)不符合推荐性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D)不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设答案:C解析:本题考核的是建筑节能的规定。 节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的，不得投入生产、使用。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。单选题35.对( )的项目，招标人可以分两阶段进行招标。A)关系社会公共利益、公众安全B)需要采用不可替代的专利C)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D)技术复杂或者无法精确拟定技术规格答案:D解析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目， 招标人可以分两阶段进行招标。单选题36.施工单位与供货商因釆购的防水材料质量问题发生争议， 双方多次协商， 但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是()。A)双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解B)双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力C)如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D)如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行答案:B解析:当事人申请仲裁后，可以自行和解。双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议做出的裁决书具有强制执行力。当事人之向的和解可以发生在诉讼前，也可发生在诉讼中。在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，但一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。单选题37.下列管辖不是民事诉讼法规定的民事案件管辖的是( )。(2019.40)A)级别管辖B)地域管辖C)仲裁管辖D)移送管辖答案:C解析:单选题38.人民法院适用普通程序审理的案件，应在立案之日起()内审结。A)2B)4C)6D)12答案:C解析:单选题39. 建设单位组织竣工验收时，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()A)竣工验收合格报告B)工程质量监督报告C)环境影响评价报告D)能耗验收达标报告答案:A解析:民用建筑节能条例第十七条规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。单选题40. 下列不属于评标委员会否决其投标的情形的是()A)投标人以低于成本的报价竞标B)投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应C)投标人以高于成本 10%的报价竞标D)投标文件未经投标单位盖章答案:C解析:招标投标法实施条例第五十一规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： (1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、 弄虚作假、行贿等违法行为。单选题41.对（ ）的项目，招标人可以分两阶段进行招标。A)关系社会公共利益、公众安全B)需要采用不可替代的专利C)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D)技术复杂或者无法精确拟定技术规格答案:D解析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。单选题42.按照建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15 日内，将( )报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A)施工组织方案B)拆除建筑物的措施C)保证安全施工的措施D)建设单位编制的工程概要答案:C解析:按照建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内， 将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。单选题43.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 ，以下属于施工企业质量不良行为的认定标准的有（ ） 。A)以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D)将承包的工程转包或违法分包的答案:B解析:单选题44.勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的()的罚款。A)合同价款 2%以上 4%以下B)合同价款 4%以上 8%以下C)勘察费和设计费酬金 1 倍以上 2 倍以下D)勘察费和设计费酬金 2 倍以上 4 倍以下答案:C解析:本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。单选题45.下列各项中，可以进行仲裁的纠纷是()。A)监护纠纷B)婚姻纠纷C)继承纠纷D)劳动纠纷答案:D解析:根据仲裁法第 3 条规定，不能仲裁的纠纷包括：(1)婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有 D 项可以进行仲裁。单选题46.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)当地投标企业较少C)采购人依法能够自行建设、生产或者提供D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。单选题47.保险合同的双方当事人是( )。A)受益人与保险人B)投保人与被保险人C)投保人与保险人D)被保险人与保险人答案:C解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。单选题48.根据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定 ，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（ ） 。A)职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位B)劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位C)单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D)个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位答案:D解析:A 错误，职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位；B 错误，劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位；C 错误，单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位。单选题49.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010 年 2 月 5 日向国家专利局提出了专利申请， 4 月 5 日国家专利局将其专利公告， 2011 年 3 月 15 日授予李某专利权。该专利权届满的期限是( )。A)2030 年 2 月 5 日B)2020 年 2 月 5 日C)2030 年 3 月 15 日D)2020 年 3 月 15 日答案:A解析:发明专利权的期限为 20 年，自申请日起计算，故 A 选项正确。单选题50.除（）以外，发包人具有下列情形的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人主张解除合同，法院应当支持。A)发包人未按约定支付工程价款的B)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合国家标准的C)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D)发包人不履行合同约定的协助义务的答案:B解析: 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:（1）未按约定支付工程价款的； （2） 提供的主要建筑材料、 建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。单选题51.下列法律部门中，属于宪法相关法的是( )。A)行政复议法B)行政许可法C)行政处罚法D)国务院组织法答案:D解析:宪法是国家的根本大法， 是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物，集中反映各种政治力量的实际对比关系，确认革命胜利成果和现实的民主政治，规定国家的根本任务和根本制度，即社会制度、国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。宪法相关法，是指全国人民代表大会组织法 、 地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法 、 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法 、 中华人民共和国国籍法 、 中华人民共和国国务院组织法 、 中华人民共和国民族区域自治法等法律。单选题52.按照 建筑施工场界环境噪声排放标准 ， 建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。A)昼间 50dB(A)，夜间 70dB(A)B)昼间 65dB(A)，夜间 50dB(A)C)昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)D)昼间 75dB(A)，夜间 60dB(A)答案:C解析:建筑施工场界环境噪声排放标准对于噪声限值做了修订。建筑施工过程中场界环境噪声排放限值是昼间 70 分贝，夜间 55 分贝，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 分贝。昼间是指 6：00 至 22:00 之间的时段;夜间，是指晚22 点至早 6 点之间的期间。单选题53.根据建设工程安全生产管理条例第 50 条的规定，实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。A)建设单位B)总承包单位C)分包单位D)监理单位答案:B解析:根据建设工程安全生产管理条例第 50 条第 2 款规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。因此 B 项正确。单选题54.根据商标法 ，注册商标有效期限为 10 年，自( )之日起计算。A)注册商标申请人寄出申请书B)商标局收到申请书C)公告发布D)核准注册答案:D解析:注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算单选题55.某建设单位于 2018 年 2 月 1 日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（ ）开工。A)2018 年 3 月 1 日B)2018 年 5 月 1 日D)2018 年 11 月 1 日C)2018 年 8 月 1 日答案:D解析:建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。单选题56.按照我国合同法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 ，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。A)承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B)合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同C)没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质D)建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同答案:B解析:单选题57.下列关于依法必须招标项目的招标公告和公示信息的公告公示的说法， 正确的有（ ） 。 【】A)依法必须招标项目的招标公告和公示信息应依法向社会公开B)招标公告和公示信息可以在项目所在地电子招标投标公共服务平台发布C)招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”和项目所在地省级电子招标投标公共服务平台同步发布D)发布媒介提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务可以适当收费答案:A解析:B 错误，应当在项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。C 错误，招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或项目所在地省级电子招标投标公共服务平台同步发布。D 错误， 发布媒介应当免费提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务。【考点来源】Z203011 建设工程招标投标交易场所和招标公告的发布单选题58.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。 现赵某欲对拖欠其工资 3 万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是( )。A)此案应由中级人民法院管辖B)此案应由赵某住所地人民法院管辖C)此案应由周某住所地人民法院管辖D)此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖答案:D解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满 1 年的地方，但公民住院就医的地方除外。单选题59.标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有， 合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A)简易交付B)占有改定C)指示交付D)拟制交付答案:A解析:单选题60.按照诉讼的地域管辖规定，因合同纠纷提起的诉讼，可由( )的人民法院管辖。A)被告亲属所在地B)被告住所地C)原告住所地D)合同签字地答案:B解析:民事讼诉法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。单选题61.根据实施工程建设强制性标准监督规定 ，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是( )。(2018.36)A)工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B)工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C)工程管理人员是否熟悉强制性标准D)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准答案:C解析:强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、 设备是否符合强制性标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工程项目采用的导则、指南、 手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。【考点来源】2Z207012 监督检查的内容和方式单选题62.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（ ） 。A)不同类型的建设工程，质量保修范围相同B)合同约定的保修期不得高于法定保修期限C)保修期届满时，应当向建设单位出具质量保修书D)质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任答案:D解析:不同类型的建设工程， 其保修范围有所不同。 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报 告时， 应当向建设单位出具质量保修书。 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。单选题63. 下列关于证据保全程序的说法中，正确的是()A)人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在 24 小时内作出裁定B)当事人向人民法院申请证据保全的，可自愿提供相应的担保C)在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全D)当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的中级人民法院答案:C解析:民事诉讼法第一百条规定，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的， 必须在 48 小时内作出裁定;裁定采取保全措施的， 应当立即开始执行。 仲裁法第四十六条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。单选题64.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（ ） 。A)继续按设计文件和图纸施工B)及时向建设单位或监理单位提出意见和建议C)对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工D)对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工答案:B解析:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 施 工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的， 应当及时提出意见和建议。单选题65.关于不动产物权设立的说法，正确的是()。A)经依法登记，发生设立效力B)合同签字盖章，发生设立效力C)依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D)未经登记，不动产交易合同无效答案:A解析:本题考查的是物权的设立、 变更、 转让、 消灭和保护。 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。单选题66.根据 建设工程质量管理条例 规定， 下列不属于监理单位实施监理依据的是()。A)法律、法规B)施工合同中约定采用的推荐性标准C)工程施工图纸D)工程监理合同答案:D解析:单选题67.根据劳动合同法 ，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()。A)派遣单位与用工单位B)用工单位与劳动者C)用工单位与当地人民政府D)派遣单位与劳动者答案:D解析:本题考查建筑市场诚信行为的公布时限。 根据 建筑市场诚信行为信息管理办法 ， 建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内， 公布期限一般为 6 个月至 3 年。单选题68.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间最长不得超过()小时。A)1B)2C)12D)24答案:B解析:本题考核的是建设工程质量事故报告制度。 根据国务院 生产安全事故报告和调查处理条例的规定，特别重大事故，是指造成 30 人以上死