桥梁施工合同范本例文.docx

桥梁施工合同范本桥梁施工合同范本1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：桥二队 (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、建设工程质量管理条例以及相关法律、法规、结合本工程详细状况，甲方将哈磴高速马路第18合同段的部分工程承包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议： 第一条：工程概况。 1、 工程名称：哈磴高速马路第18合同段。 2、 建设单位：哈磴高速马路建设管理办公室 3、 工程地点：乌拉特前旗西小召镇 4、 工程内容：桥梁(下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括的全部工程细目，以及施工过程中变更增加的项目) 5、 施工桩号：K878+618，K880+785，K878+395，K879+511，K879+909，K880+284 6、 开、竣工日期及要求： 开工日期：20_年_月_日。 竣工日期：20_年7月25日 详细为：20_年度完成桩基础，预应力空心板形成生产实力，20_年7月25日全部交工。如遇人力不行抗拒的自然灾难(含地质改变)，工期顺延。 7、 乙方开工时必需进够不少于台钻机，其它配套设备、 人员、均应满意工程施工要求。假如不能满意工程进度及质量方面的要求，甲方有权清退出场。 8、 工程质量等级：优良。 9、 工期损失金：因乙方自身缘由造成的工期损失，每拖延一天罚款 其次条：工程承包方式及结算方法。 1、 本工程一律不设预付款。 2、 甲方承包给乙方施工的工程，均采纳甲乙双方协商的单价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或示意的全部责任、义务和风险，由乙方自负盈亏。 3、 乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。 4、 经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲乙双方均不能以任何方式或理由来变更此单价。 5、 工程变更部分的单价，如合同中有的，套用合同清单单 价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单价。 6、 工程量清单是合同的组成部分，清单数量为暂定工程数量，业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务，即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据，也不能作为乙方拒绝施工的理由。 7、 施工过程中，乙方施工机械车辆所需油料，在甲方指定的加油站供应。在甲方支付乙方的工程款中扣除。 8、 业主对甲方的有关工期、质量、进度、平安等方面的要求同样适用于乙方。 第三条：工程计量及支付方法。 1、 乙方每月只能向甲方申请计量款一次，计量款的支付时间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款，甲方作相应延期。 2、 业主计量款只能付至甲方专用帐户上，乙方可在甲方帐户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时，要求乙方供应帐号,支付时采纳转帐的方式进行支付。 3、 乙方必需派专人办理计量款的支付手续，并供应其身份证复印件给甲方财务部备案。否则，甲方有权拒绝支付。 4、乙方申请的计量项目及工程数量，必需符合业主要求的手续，即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后，按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。 5、甲方支付乙方计量款时，以乙方实际完成工程量的80%进行支付，并且要求乙方已完工程在质量、平安及文明施工方面，必需得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则，因乙方工程质量、平安及文明施工不符合要求时，甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。 6、 甲方拨付进度款时，予留20%作为工程质量、平安、合同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书，支付至乙方实际完成工程量的95%，余下5%作为工程质量保留金，保留金的期限以业主规定为准。 7、 保修期间发生的缺陷修复及费用，由乙方担当，如托付甲方修复，修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金，扣除乙方担当的工程缺陷修复费用后，将余额返还给乙方。 8、 工程量详细计量程序及支付方法详见项目部编制的施工队工程计量及支付方法。 第四条双方职责 甲方职责: 1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作，并帮助乙方解决工程施工中的技术问题。 2、 乙方施工的工程质量，平安工作根据国家施工验收规范，质量验评标准，平安规范和标准以及当地有关质量、平安的规定进行指导、监督与检查，帮助乙方处理好质量平安事故。 3、 甲方有权根据公司内部的管理制度对乙方施工作业 进行定期或不定期的质量、平安，文明施工，劳资等方面的检查并进行评定。依据评定结果进行奖、罚，对乙方达不到合同约定或甲方要求的，甲方在其次次警告后仍无改进者，甲方有权自行支配人员整改，其费用由乙方负责。 4、 甲方有权对乙方财务实行监督、审查，制止不合理的财务开支，以确保工程款专款专用。 5、 乙方承包工程的质量，进度不能满意甲方与建设单位签订的总承包合同要求时，甲方有权对乙方承包的工程量进行调整，并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改，费用由乙方负责。 6、 由于乙方施工质量达不到甲方要求，质量低劣且在整 改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应马上退场并无权要求支付任何附加费。 乙方职责: 1、 乙方根据自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合法经营。工程施工期间必需听从甲方的工程管理及财务监督。 2、 乙方进场7天内，应向甲方提交一份具体的施工进度表 桥梁施工合同范本2 甲方：_ 乙方：_ 为确保营业线施工平安，明确双方各自担当的平安责任、权利和义务等，依据铁路营业线施工及平安管理方法(铁运20_190号)_铁路局营业线施工及平安管理实施细则(_铁办_号)_铁路局营业线施工平安管理补充溢施细则(_铁办_号)的有关规定，经甲乙双方协商，达成如下协议。 一、工程概况 本工程为_铁路局广通工电段桥梁加固二期工程。 二、施工方案 1.加厚梁两端各三块横隔板;梁两端腹板中间各增设一块横向联结板;跨中腹板上部增设横向联结板。 施工时间_ 2.施工地段和内容_ 三、双方遵循的技术、规程和规范 1.施工图纸; 2.梁体跨中横向自振频率和横向振幅满意铁路桥梁检定_规范要求; 3.尽量限制新增联结重量，减小加固后梁跨中的恒载弯矩; 4.新增联结按预应力结构考虑，应具有足够的耐久性; 5.加固工程的实施不影响线路的正常运营; 6加固工程采纳的机具、设备应小型、轻巧; 7.采纳铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范(TB10002.3-20_)。 四、平安防护内容、措施及专业结合部平安分工 (一)施工平安培训。 1.开工前乙方应成立特地平安生产管理机构，建立平安生产保证体制，制订完善各项平安管限制度和措施，足额配备具有相应资格的与运输平安相关专业的专职平安管理人员。 2.开工前，乙方施工、监理单位各级管理人员必需经过内蒙古锡多铁路股份公司平安教化和培训，主要学习铁道部、集团公司关于营业线施工平安管理的有关规定，并考试合格后，持证上岗。 3.入场前，乙方施工防护员必需经过甲方进行铁路平安学问和接近营业线铁路施工平安相关学问培训，考试合格后，持证上岗。 4.乙方在施工前，必需对全部施工作业人员进行铁道部、集通铁路集团公司接近营业线施工平安培训。 (二)平安防范内容、措施 5.乙方开工前三天通知甲方，甲方接通知后支配现场施工平安监管员到现场进行平安监管。乙方平安、技术人员针此段施工对甲方施工监管人员进行技术交底，未进行技术交底严禁开工。 6.乙方指派的防护员必需经过培训考试合格后的员工持证上岗。一经任用的防护员不得兼职，但也不能随意更换。 7.乙方凡在区间，站内营业线或接近营业线进行各类施工时必需在相邻车站设驻站联络员，施工现场设现场电话防护员和现场施工平安防护员。 8.乙方驻站联络员必需携带插孔小电话。现场电话防护员防护携带信号旗(黄色)、喇叭、手持对讲机和插孔小电话。现场防护员携带信号旗(黄色)、喇叭、手持对讲机。 9.甲方在接近车站设置驻站联络员，施工前，甲方驻站联络员利用无线通讯设备与现场监管人员核对当日施工项目、施工里程、施工作业起先和结束时间、防护员数量、其他设备管理单位到场状况。 10.乙方在施工前_天通知甲方，甲方必需依据现场施工状况为乙方配备足够的施工监管人员。乙方全部施工必需在甲方的施工监管人员的监督下进行施工，甲方施工监管人员不到场禁止施工，如乙方场擅自施工，甲方有权根据集通铁路集团公司接近营业线施工平安管理方法和平安责任追究考核方法进行考核。 11.乙方驻站联络员与现场(电话)防护员要执行3-5min联系制度，全面了解现场平安和防护状况。如施工现场发生危及行车平安时，现场防护员要马上通知驻站联络员，驻站联络员马上告知车站值班员，禁止向施工区间放行列车，现场防护员同时设置停车防护。 12.同一区间有两处以上施工时，乙方驻站联络员根据施工地点相对营业线公里标进行编号，当列车由车站开车时，驻站联络员通知区间全部防护员，防护员根据远近依次逐个进行联控。列车通过施工地点时，该施工点防护员须利用无线通讯设备通知列车运行方向下一个施工点防护员。 13.施工结束后，甲方驻站防护员利用无线通讯设备与现场监管人员逐项核实，确认具备施工结束离场条件后，甲方驻站防护员和乙方驻站联络员方可离开行车室。 14.甲方依据乙方的施工范围、施工地形、施工天气等状况配备足够施工监管人员，对施工平安进行全面监管。 15.甲方施工监管领导小组不定期对乙方的施工平安进行巡回检查，发觉施工单位存在平安隐患时，刚好责令订正，危及行车平安时马上责令其停工，并督促整改。 16.乙方严格根据接近营业线施工平安监督安排表施工，肯定不能超出范围施工，一经甲方检查发觉，责令其停止，不听劝阻的，进行停工整顿，并根据接近营业线施工平安责任追究考核方法进行考核。 17.甲方为确保乙方人身平安，不得随意跨越营业线，上下班和搬运材料时必需设专人防护，在确认无列车通过的状况下，最短的时间通过营业线线路。 18.乙方在上下班或搬运材料时，必需按甲方要求设置防护。搬运大宗材料时，必需提前1日通知甲方施工监管领导小组，甲方依据作业量，合理支配现场施工监管员。 19.乙方在施工作业区段范围内必需距营业线中心线不少于_m处设置平安防护绳，高度距施工线轨面_cm，全部施工作业人员、施工机具和材料禁止超越平安防护绳侵入营业线限界。 20.全部施工人员、现场防护员在作业中或上下班途中肯定禁止走行营业线。 21.甲方施工监管人员应主动协作乙方施工，进行现场施工平安监控指导，确保行车平安。当甲方施工监管人员不到位时，乙方不得施工。 22.施工中，双方均应配备现场平安监管人员对施工现场全过程监控检查，避开操作不当和大意造成行车事故，乙方还必需配备施工现场防护员。平安监管和现场防护员应配戴“施工平安监管员”和“施工防护员”标记牌。 23.乙方在施工中，应确保铁路设备完好和行车平安。因乙方造成铁路桥梁、线路涵渠设备损坏、道床污染、路基坍塌沉陷等均由乙方负责复原完好，并担当全部费用。 (三)结合部平安 24.结合部施工时乙方必需听从甲方指挥，严格根据桥隧大修理规则线路修理规则要求办理，避开两不管等推诿扯皮的发生，确保结合部的平安。 25.甲方指派专人进行平安监督、检查，假如发觉乙方不按设计施工和存在担心全隐患及造成既有线桥涵设备质量降低时，应对乙方下发施工平安停工整顿通知书通知乙方，乙方应马上针对整改的问题进行整改，当危及行车平安时，甲方有权责令停工整改，乙方须无条件执行，并马上实行相应措施进行处理，待甲方施工平安领导小组检查同意复工后方可接着施工。 26.乙方须严格执行“防洪”的有关要求和规定，不得擅自动用防洪设备，不得堵塞排水设备及排洪，防止洪水冲刷或浸泡线路设备，以确保施工地点排水畅通。防洪期间，施工地点前后200m范围内的线桥设备乙方要执行“三检制”，确保汛期设备平安稳定。 五、双方平安责任、权利和义务 (一)共同平安职责 1.坚持“平安第一，预防为主”的方针，必需把确保行车平安放在完成和监督(协作)一切施工任务的首要位置，严格执行铁道部、集通公司营业线施工平安有关制度。 2.双方成立平安管理领导小组，由甲方主管副段长、乙方项目经理任组长、甲乙双方施工监管员、平安员任组员，全过程检查、监督施工平安状况，协调解决涉及有关平安生产的各类问题。 3.甲乙双方定期建立联合平安检查和信息联系制度，刚好发觉和解决施工中存在的问题，互通施工平安状况，驾驭施工平安动态。 4.当发觉危及行车平安隐患、问题时，甲乙双方必需实行有效措施，并根据有关规定刚好向上级有关部门汇报，全力参加救援抢修工作，并联合有关部门进行事故、险情调查分析。 (二)甲方平安职责 1.主动做好监督检查(协作)工作，为乙方施工创建便利条件，对乙方提出需甲方协作解决的问题，刚好予以答复。 2.向乙方提出有关技术资料，委派专业技术人员主动协调协作乙方施工平安监管，同相关单位做好既有设备、设施的核查工作。 3.向施工单位供应相关平安管理制度方法，并组织对施工防护人员进行培训。 4.依据工程规模和乙方提出的恳求，刚好委派相关的施工平安监察员(按规定并注明职务、姓名)，负责乙方在施工期间的平安监督管理等工作。 5.对乙方责任区段的设备、设施进行巡查，发觉不良状况刚好向乙方提出，并下发营业线施工整改通知书，督促整改。 6.监督检查施工单位责任区段，发觉设备、设施不良和平安隐患时，马上责令其订正;危及行车平安时，有权责令其马上停止施工，并填发“施工停工整顿通知书”，督促整改。 7.对辖区内营业线、接近营业线未签订施工平安协议或施工平安协议未经法定程序审批擅自施工的，马上责令停工。同时，除严格根据相关规定惩罚外，刚好上报状况。 8.甲方监管人员进入施工现场必需携带施工监管指导书。 (三)乙方平安职责 1.开工前应成立平安生产管理机构，建立平安生产保证体制，制订完善各项平安制度和措施，足额配备具有相应资格的与铁路施工平安相关专业的专职平安管理人员。 2.仔细组织学习并严格执行铁道部、集通铁路集团公司接近营业线施工平安管理的有关规定。 3.施工中必需严格根据批准的施工组织设计，施工方案和施工安排组织实施，不得随意更改。 4.刚好向甲方供应所需的有关技术资料和平安信息等，常常保持甲方的联系，依据施工项目、内容，主动与设备管理单位联系，进行现场调查，特殊是对与之相邻的既有线行车设备的对应里程、位置关系、运输生产状况及地质、隐藏设施等状况进行具体的调查，正确驾驭第一手资料。 5.按规定编制接近营业线施工方案，所编制的施工方案必需由施工单位、监理单位组织内审，并由施工单位负责人签认，方案中对施工类别进行初步划分。 6.做好责任区段既有设备、设施的巡养和必要的平安防护工作，对现场作业状况常常进行平安检查，发觉问题刚好处理。由于乙方未严格履行巡养、防护要求，造成行车事故及其他后果，所造成的损失由乙方全部负责。 7.对甲方提出的质量和平安隐患等问题应马上进行整改，对当时无法解决的问题，必需实行有效的防范措施进行补救，并将处理结果刚好反馈。 8.在施工作业打算期间，严格执行甲方的各项平安管理制度及措施，仔细落实铁路工务平安规则的各项规定。作业工具必需设置绝缘设施，严防联电事故的发生。作业期间两线间严禁存放工具材料，作业当中来车时必需停止施工，人员机具应撤到平安距离以外。 9.施工期间，各种机具材料均不得侵入限界。施工完毕后，仔细对线上遗留的路料、机具进行清理，堆码坚固、指派专人看管。 10.在施工期间运用大型机械设备时，必需根据甲方的规定设置“一机一人”防护，现场防护员必需站在距离防护机械_m左右眺望条件好的位置进行防护，来车时停止作业，并不得侵入限界。当客车接近施工地点_m前，货车接近施工地段_m前，必需停止作业，并将大型机械停止在距营业线钢轨头部外侧_m外的地点。 11.在施工期间必需配备足够的防护备品及通讯设备。 12.安排内施工，施工监管地点发生改变时，施工单位必需在施工前_小时通知设备管理单位支配人员监管监控。 六、施工安排的提报 营业线施工月度安排和接近营业线施工月度监督安排提报乙方必需根据有关规定内容和提报时间进行提报。 七、法律法规规定的其它内容 双方必需严格执行国家，铁道部、昆明铁路局有关法律法规的规定，必需在施工中确保行车平安，保证铁路设备和人身平安。 八、平安监督和协作费 施工平安保证金和协作费的数额和支付方法，按公司_和_确定的方法执行。 九、其它事项 1.本协议未尽事宜，根据_执行或双方另行商定，签订补充协议一并执行。 2.在履行协议过程中发生争议，协商无法解决时，可以提请双方上级主管部门调解，调解不成，双方可向甲方居处地人民法院提起诉讼。 3.本协议自签订之日起生效，协议期限结束后自行废止。 4.本协议一式六份，甲乙双方各执两份，报公司设备主管部门和安监室各一份。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 代表(签字)：_ 代表(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 桥梁施工合同范本3 甲方：，以下简称甲方 乙方： ，以下简称乙方 依据中华人民共和国合同法等有关规定，经甲、乙双方在自愿、同等、诚信的基础上，订立本合同。 一、承包形式：包工，包料。 二、承包内容：郴州市后营大道西段K0+201桥梁下部总体承包。 三、质量要求，达到验收合格标准。 四、甲方责任：甲方供应施工图纸，施工用水用电，负责组织验收;监督检查施工质量、进度及平安隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。 五、 乙方责任：乙方根据设计图纸和规范施工，施工材料的选购必需是合格产品，必需全部附有合格证。选购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场，砼浇筑用商砼，钢材用国标产品。要确保工程进度，工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料，保证按时交接和归档。 六、工程工期：接到甲方通知后三天必需设备进场。 七、工程进度，乙方必需报施工进度安排，必需在规定时间内完成施工任务，不准滞后，如不按安排施工，甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并担当经济损失，在没有特别状况下工期每拖延1天，担当工程总款2%的违约罚款。 八、 平安施工，文明施工：乙方负责对进场施工人员进行平安教化，进入施工现场带平安帽，施工用水、用电不准私拉乱接，防火防盗。乙方自备电箱，要求三级配电二极爱护。文明施工，做到三清，六好。施工中出现一切平安事故和因此发生的费用乙方自负，乙方应听从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工，甲方即可令乙方暂停施工，由此造成的损失由乙方负责。 九、材料管理：施工期间乙方应爱护好施工现场用电设备材料，如有损坏乙方自负。全部施工材料和施工进度，要和甲方联系，作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收，并作记录。 十、工程保修，乙方根据本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起，保修期 十一、工程造价 305000 元。即人民币 叁拾万零伍仟圆整 (大写)元。 十二、 设备进场甲方支付五万，完成桩基础甲方支付伍万元，本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %，余款 5 %保质一次付清。 十三、未尽事宜，由双方协商解决。 十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲方双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 桥梁施工合同范本4 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合本工程详细状况，通过协商。乙方愿为甲方供应合格的施工用具及操作人员，为建立和谐稳定的劳动关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，本着同等自愿、协商一样的原则，经甲、乙双方协商一样，同意签订本合同共同遵守。 一、工程名称：赵河大桥桥梁工程。 二、工程地点：南阳市镇平县。 三、承包范围：桥梁基础及下部构造钢筋加工、接桩(含破桩头)、立柱、盖梁、耳背墙、支座垫石、挡块等以及与之相关的工程量。 四、承包方式：为砼、钢筋单价形式劳务合作承包合同。 五、承包单价 除外)、安装费、维护费、保险费、1.5%平安生产费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。在施工过程中，如有须要，乙方提前申请，甲方可以供应吊车，挖掘机等大型设备协作乙方施工。 乙方向甲方提10%履约保证金。 六、质量要求 1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导看法的要求组织施工，接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。 2、桩基小接桩钢筋必需限制在设计和规范范围内，否则造成的损失由乙方担当。 3、分项、分部工程一次验收合格率100%，优良率100%，单项工程总评95分以上。 4、砼外表无色差、外光、内实、无蜂窝麻面、无裂缝，达到业主创优标准。 5、无质量隐患、无质量通病 6、外观质量达到规范要求，并得到监理和业主的认可。由施工质量造成的返工、质量惩罚由乙方全额担当。 七、工期要求 6 月 1 日之前必需全部完成合同承包范围施工，同时满意业主的安排工期要求，如业主工期提前，则乙方无条件按要求完成。乙方不得以任何理由(资金、农忙等)推迟工期。 八、材料、设备供应方式： 1、吊车、挖掘机、钢筋由甲方供应，甲方负责按乙方实际运用安排运至施工现场。乙方负责卸货材料的堆放、储存和保管等工作全部人工。 2、砼运用商品混凝土，根据乙方的要求在指定时间内运输到指定位置，若由于乙方缘由打算工作不充分导致砼的质量改变由乙方负责。砼的数量按施工图实体计算，损耗限制在2%之内，多出部分由乙方担当，混凝土按商品混凝土单价在工程款中扣除。 3、钢筋的数量按施工图实体施工，损耗限制在1.5%之内，按工程施工图的数量结算。超出部分由施工队自行担当(根据材料进价从工程款中扣除)，节余部分按结余量的50%嘉奖施工队。废弃的钢筋头交由甲方处理不得私自卖掉，假如乙方发觉卖掉，一次罚款2万元。 九、双方权利及义务 l、甲方权利及义务 1)负责供应完整的施工图、技术交底、工程质量的检查、指导。 2)负责按协议的规定支付工程计量款。 3)负责帮助乙方地方冲突的协调。 4)负责有关技术资料的复核和汇总。 5)负责与乙方签订“平安生产管理协议”(另外签订)，并向乙方进行平安生产技术交底。对乙方的平安生产进行监督、检查，对违规或事故实行惩罚，对隐患提出整改，对严峻违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，直至终止合同。 6)负责与乙方签订“廉政合同”，接受双方及有关部门的监督。 7)甲方负责施工场地的“三通一平”工作。 2、乙方权利和义务 1) 负责按施工技术规范、施工技术指导书、施工图要求施工，按验收标准验收; 2)负责按监理程序报验，听从甲方及监理人员的检查、指导。 3)在施工中发生质量问题应马上报告甲方，按甲方要求刚好整改，损失由乙方自负。 4) 对承包工程的工期负责。经理部在下达工程任务的同时，下达工程目标工期。乙方在合同工期内完成工程，并严格遵守甲方指定的阶段性目标工期。 5) 负责平安生产，文明施工。施工期间，乙方独立担当平安生产责任，为平安生产总责任人，派驻工地的队长为本项目的平安第一责任人，对所担当的工程的平安生产责任，发生一切平安事故，损失由乙方自理。 6) 协议履行期间，乙方应执行业主、监理、甲方单位发出的一切通知、看法、指示、确定。 7) 负责乙方运用地方道路的维护和环境的爱护。由乙方缘由引起冲突甲方协作协调，费用由乙方负责。 8) 完工退场前按业主及地方政府的要求清理施工现场，复原原貌，妥当解决好地方冲突，还清地方债务。 9)严格遵照执行地方的村规、民约，听从当地公安部门的管理， 10)队长和技术负责人、施工班长每月在施工现场不少于28天，遇事向甲方项目部请假，未经甲方批准不得擅自离开施工现场。 11)在施工过程中，甲方不承认乙方与第三方发生的任何经济责任，也不担当任何连带责任。 12)接受甲方对乙方暂定工程量的调整。 13)承包工程不得分包、转包。 14)乙方保证计量款用于本项工程，严格执行专款专用原则,并且保证农夫工工资发放到位，甲方在必要时扣留部分资金用于农夫工工资干脆发放。甲方有权不定期对乙方劳务人员工资支付状况进行抽查，如经核实有拖欠劳务人员工资现象，甲方有权干脆向劳务人员发放补齐所拖欠的工资，并从甲方应付或到期应付乙方的款项中扣回。并对乙方处以拖欠劳务人员工资2-5倍惩罚。 十、结算和支付 1、中期付款 人员设备进场后，具备正常作业实力后。中期按月计量。由甲方负责汇总向业主申报计量。甲方收到业主月支付的工程款后10天内向乙方支付月工程计量款。每月支付按完成合格工程量的80%进行支付。计量款未到位时，由施工队自筹资金，项目部不予付息，在每期支付款中扣除5%质量保证金，待缺陷期满业主退付项目部后退还施工队。1%平安保证金，8%农夫工工资保证金，待承包项目结束后3个月内无纠纷退还该项保证金。 2、竣工结算 工程竣工验收合格后，一个月内进行工程财务结算，结算款中应扣除质保金5%，扣除超用材料款，罚款、违约款。结算余额在收到业主计量款后两个月内支付。 3、最终结算 工程交工验收，乙方无遗留问题，两个月内付清尾款(除质保金)。 十一、其他事项 1) 任何设计变更均不能使本合同中止或无效。 2) 因设计变更而增加或削减工程量，乙方必需无条件接受。 2、工期的提前。如业主要求提前工期，乙方应遵照执行，甲方不额外支付费用。 3、如因业主征地、不刚好，不行抗拒的自然灾难，业主工程款不到位、图纸资料延误等致使乙方窝工，影响工期，在得到业主的书面认可后，工期可以顺延，由此造成的损失，甲方负责向业主索赔，乙方必需供应足够的证据。甲方将依据索赔额全部或部分的赐予乙方补偿。 十二、违约责任 1、由于乙方自身的缘由造成月度、季度总工期延期，分别考核，每次考核，每延期一天按承包工程总价的0.5%罚违约金。 2、施工期间发觉工期严峻滞后，影响到甲方的形象，甲方要求乙方马上整改，若整改后没有明显效果，甲方有权分割乙方的工程量，直至将乙方清退出场，扣除履约保证金。一切损失乙方自负。 3、乙方由于质量达不到规定要求，应马上返工，损失自理，工期不得延长。 4、有质量问题，而又不能限期整改，甲方有权分割乙方的工程，直至全部收回。按乙方违约论处，扣除履约保证金。损失由乙方自理;。 5、乙方在质保期内负责已完工程的维护、保养和缺陷修复。否则甲方派用队伍施工，其费用在乙方剩余费用中扣除。 6、违反地方规定及法律法规，由司法部门罚处。 7、乙方对已完工程没有在规定的时间内检测，由甲方负责联系检测，费用在乙方计量款中扣除。 8、施工中平安事故乙方自愿负责，没有按甲方要求文明施工，甲方视状况罚款5000.0050000.00元。 9、乙方派驻工地的队长、技术负责人没有经甲方同意少于规定的在场时间，每天每人扣500.00元。 10、发觉乙方将工程转包，再次分包，视违约处理。 11、乙方不得以天气影响、地方干扰等其它理由为由停工或阻工，应主动协作甲方做好各种协调工作。 十三、平安施工作业 1、在施工的过程中，乙方必需遵守国家、行业平安生产法律法规，严格根据甲方及上级单位平安管理体系的要求规范管理，甲方进行监督检查。 2、乙方人员必需按操作规程施工，持证上岗，作业中发生人员责任伤亡事故按国家有关规定处理。 3、施工范围的平安、环境、文明、卫生应符合甲方的要求，费用已包含在报价内。 4、听从甲方对工程进度、质量、文明施工、相互协作的统一管理，若不能完成施工安排时，甲方有调整其施工范围的权利，并对乙方进行经济惩罚。 5、在施工期间自带的机具应数量足够、性能良好、符合国家平安生产等有关规定，保证工程施工的正常进行。 6、人员机械应保证甲方的正常施工(含农忙季节)，确保按阶段性工期完成施工进度安排。 7、平安帽、工作服由甲方按规定统一购买，乙方担当费用。 8、必需执行甲方的各项管理规定及惩罚方法。 9、按国家及政府部门规定交纳各种税费。 10、合同履行期间的一切人身损害、伤亡、财产损失等均由乙方担当。 十四、本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份;甲、乙双方签字盖章，乙方向甲方提交履约担保金后生效。双方全部履行合同义务，乙方履行完缺陷责任期和保修期的全部义务，不存在遗留后本合同即失效。 十五、本协议由双方法定代表人或其授权代理人签署并盖章。 十六、本协议未尽事宜 原则上按总合同有关规定办理，或共同协商解决。如协商裂开，须向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 十七、本协议甲方有最终的说明权。 甲 方： (印章) 乙 方： (印章) 甲方代表： (签字) 乙方代表： (签字) 年 月 日 桥梁施工合同范本5 总承包单位(甲方)：(以下简称甲方) 桩基施工方(乙方)：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程施工事项经友好协商一样，订立本合同，以资共同遵守。 1、工程概况： 1、1工程名称：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程 1、2工程地点：平和县长乐乡联三村。 1、3承包范围：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程 1、4承包方式：清包工 1、5质量标准：合格 1、6工期：70天 2、工作内容： 2、1乙方负责承包机械安装，焊接锤牙，对位，修理保养钻机，冲击成孔，灌注水下混凝土，做好桩基施工原始记录。 3、合同价款： 3、1承包方式：包清工综合单价430元/m，桩径：1。2m，按成孔实际孔深计算为准。(如遇到孤石，双方另行协商。) 3、2不含施工用电费，机械，材料费。 3、3不包含护壁钢筋材料费，如开钻后现场实际须要由甲方供应材料，乙方负责施工。 4、付款结算方式： 4、1乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。 4、2施工过程按月进度款的90%支付。 4、3本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。 5、双方责任： 5、1甲方责任 5、1、1对乙方进行技术、质量、平安文明施工及工期交底; 5、1、2现场免费供应乙方生活用水、用电，堆放场地及乙方工作人员住宿条件; 5、1、3甲方负责桩基进出场的机械费用，包括施工期间负责机械协作乙方移机、清理泥浆池以及泥浆外运。 5、1、4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差，如遇到孤石而导致偏孔，由甲方担当责任并刚好处理且不影响到施工。 5、1、5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不齐备、混凝土、钢筋笼供应不刚好等造成乙方不能正常施工超过48小时，甲方要负责乙方肯定费用。 5、1、6负责做好施工人员和施工设备的平安防护。并应提前对乙方的施工人员和施工设备购买建设工程应购买的相应保险。 5、1、7依据合约按时支付工程款。 5、2乙方责任 5、2、1乙方为本合同项目下劳务班组员工的全权代表，对用于本项目内全体员工的劳动力资源合法性、劳动酬劳;听从甲方项目部统一管理，根据甲方技术、质量、平安文明施工及工期交底内容组织施工; 5、2、3保证进场人员、材料、设备的数量、规格及技术等级满意本专业工程