2022年劳务承包合同协议书范文.docx

2022年劳务承包合同协议书劳务承包合同协议书1 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条工程承包范围 _ 第三条工程工期 1.安排开工日期：_年_月_日，安排完工日期：_年_月_日，总日历天数_天; 2.主要节点工期：_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到_ 第五条组成合同文件及说明依次 组成本合同的文件及优先说明依次如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：_ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。 4.刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100% 4.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况; 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施： 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹 事，做到对甲方的谅解。 第九条环境爱护、平安生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的'平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。 劳务承包合同协议书2 甲方： 乙方： 一、承包方式： 1、甲方将榆阳区青云乡宣沟慧民砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿供应水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备(如塑料布、雨衣、雨鞋等)，一切运用工具，交给乙方运用，且登记造册丢失后要照价赔偿。 2、乙方必需配备足够的劳力和技术娴熟工。 3、生产期满后，乙方所运用的工具，必需保证完好无损，丢失的工具和有意损坏的要照价赔偿。 4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。 5、成品转由甲方出售，一但发觉甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍惩罚。 6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方担当。 二、承包期限 承包期限为一年，即20_年3月至20_年12月为止。 三、质量要求 1、乙方必需随时协作甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。 2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在98%以上。 四、产量与计酬 1、产成品转，甲方每一万块玖佰伍拾圆整付给乙方工资，每块玖分伍厘，每天必需保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方担当，烧工烧不动由甲方担当。 2、如遇到洪水等不行抗拒的自然灾难造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。 3、甲方防洪设施、防雨设备必需符合生产须要，乙方必需主动主动协作，否则造成的损失由乙方负责。 五、平安生产 全部机器设备由甲方负责修理，乙方必需根据造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，三千元以下由乙方担当，三千元以上全部由甲方担当。 六、付款方式 按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费80元。 七、违约责任 甲乙双方必需严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方担当。假如甲方在中途停产，应给乙方平安年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方担当。 八、其他事项 甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要相互协作，如有一方不协作所造成的经济损失，由不协作方负担。修重大物件时双方必需无偿帮助工作。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。 备注：以产800万块成品转为基数，每超50万块奖5000元，每超100万块奖壹万，每少产100万块扣5000元，自合同生效之日起押金为壹万元整。工人到厂退还押金。工人路费壹万 贰仟元整，工人到厂付陆仟，年底付完。 甲方： 乙方： 年月日 劳务承包合同协议书3 甲方： 乙方： 双方遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地址： 二、乙方承包范围 承包范围：甲方施工的全部楼层及地面全部混凝土浇筑工程。 三、工程劳务承包价 本工程实行计量劳务承包，每立方单价如下：C15：C25:C30: 四、付款方式 进度款按每栋楼工程所要求节点计算，乙方完成每栋楼正负零出来后付;二层付;四层付;完成六层后每栋楼全部混凝土款项共计付到; 五、其他 本合同签订后，甲方未按合同规定支付已完成工程的工程款，乙方有权力停止供应甲方任何混凝土，其损失由甲方自负，甲方必需担当经济责任。 六、合同生效与终止 本合同一式两份甲、乙双方各执一份，双方签之日起生效，合同履行完毕、付清尾款后自动失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 劳务承包合同协议书4 签订合同双方： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时、按质、按建筑工程项目完成任务，经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：总则 一、工程名称：昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包。 二、工程地点：昭阳区海楼路下段水文站旁。 三、工程范围：模板安装、拆除，泥工(砌筑墙体、抹灰)，钢筋加工安装。 四、工程造价：模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方供应)，泥工每平米75.00元，钢筋加工安装每平米32.00元(全部焊接材料、机械由甲方供应)预算造价，建筑面积21600平方米，合计单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资，乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。全部建筑所需材料由甲方自行选购。 其次条：工程期限 本合同全部工程自20_年5月18日开工至20_年5月18日竣工(施工工期可依据施工现场状况及施工工艺调整)。在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者; 二、因甲方提出更变安排或更变施工图而不能接着施工者; 第三条：物资供应 一、本合同全部所需材料按下列供应方式办理： 1、所用材料由加方自行选购。 2、所选购材料必需根据国家有关标准、规范验收合格，方可运用。 二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所须要求，必需以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应的甲方负担。 三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时，必需验证。如无证明，须经试验合格方准运用，其试验费应由负责供应甲方负担。 第四条：工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列规定办理： 模板安装每平方米53.00元(所需支撑材料由甲方供应)，泥工每平米75.00元，钢筋加工安装每平米32.00元(全部焊接材料、机械由甲方供应)预算造价，建筑面积21600平方米，合计单价160.00元/平方米。合计工程总价3456000.00元包干。 二、本合同自签订生效之日后，甲方应每完成三层主体拨付一次劳务费，拨付比例为完成建筑面积的75%。 第五条：施工与设计变更 一、甲方管理人员刚好有效的组织乙方劳务人员严格根据百年大计、质量第一的方针。要求全部工序达到合格标准。 二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列状况造成乙方窝工，返工和材料，构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担。 1、施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应刚好通知甲方，由甲方与原设计单位商定提出修改或更变设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准接着施工; 2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更未批准前，任何一方不得强行施工; 3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。 4、所需材料的垂直运输机械由甲方负责，不得影响乙方施工。 三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工，材料倒运等损失。均由乙方自行负担。 第六条：竣工验收、结算与保修 一、乙方在单项工程竣工15日内，应将验收日期通知甲方，届时验收，甲方无理推迟验收，期间所发生的各项损失，应由甲方负担。 二、工程验收合格，从验收之日起10天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。 三、在进行竣工工程验收中，如发觉不合格需返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，乙方在规定期限内完成，完成后阅历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方担当。 四、竣工工程验收以后，乙方对施工的泥工(抹灰)工程质量保修一年。 第七条：嘉奖、惩处 一、无 第八条：工程负责人和工伤事故 一、甲方派黄忠明同志为驻现场负责人、乙方派刘天贵同志为现场施工负责人。 二、甲方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善，造成的其他损失，均由乙方负责，并不得因此影响工程进度。 第九条：本合同自双方签订之日生效。在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本合同一式四份，其中正本两份、副本两份，甲乙双方各执两份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 劳务承包合同协议书5 甲方： 乙方： 为保证双方合法权益，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工事项协调一样，订立本合同。 一、施工内容： 1、工程名称： 2、工程内容： 二、承包方式： 1、承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积元(阳台面积按一半计算建筑面积)。 2、乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、平安帽。 3、承包内容： 乙方所担当承包工程内的全部木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。 4、管理内容： 1)遵守公司的各项规章制度，听从领导、听从指挥。 2)无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人担当。 3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地起先施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。 三、合同工期： 自年月日开工至年月日竣工 四、质量标准：合格 1)、严格按设计要求施工，必需满意规范规定。 2)、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格惩罚。 3)、造成严峻后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。 五、平安标准：平安无事故施工 1、严格执行平安操作规程，不违章作业。班长做好班前平安交底，做到“三不损害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严峻后果，乙方自负。 2、严格执行公司平安生产有关各项条例。 六、材料管理： 1、执行材料消耗定额。 2、限额领料，乙方必需指派专人领料。 3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失奢侈造成的经济损失由乙方担当，甲方按原价从乙方承包费中扣取。 七、现场管理： 1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行支配所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。 2、甲方负责乙方全部的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。 八、付款方式： 施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、平安各项均达到要求标准后，付款总额达到70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。 九、违约责任： 1、对中途不干造成的一切损失由乙方担当。已发生的人工费甲方概不负责。 2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。 3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。 4、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。 5、若由甲方缘由或不行抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。 十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。 十一、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。 合同终止条件： 1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。 2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。 甲方：乙方： 负责人：负责人： _年月日