建筑劳务承包合同范本例文.docx

建筑劳务承包合同范本建筑劳务承包合同1 发包方(甲方)：_ 代表人：_ 承包方(乙方)：_ 依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里“_工程的工程内容”。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一样，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同： 一、工程概况 1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。 2、工程地点：_ 3、建筑面积：约_平方米。 二、劳务分包方式、范围、分包范围 分包方式：_ 范围：_ 分包范围：_ 详细承包内容如下： 1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护(务必收面、拉毛)砼覆盖等(包含废料的处理及其相关的协助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作)，本工程砼均采纳商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等全部与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。 2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容，(外墙内保温yt砂浆由甲方负责，非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责)。 3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当;主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。 4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更行协商。 5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。 6、成品爱护、保卫(场内外全部材料50米距离内的上车下车及码放)。 7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置。 8、如因图纸变更增加工程量单处超过_元，按实际发生计算。 9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。 三、承包单价 根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算： 1、_ 2、_ 按设计图中建筑面积据_元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结构)按设计施工图中的建筑面积计算工。 四、工期要求 1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺当完成，下雨不超过二小时必需正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。 2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。 必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。 3、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人_员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。 乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度)乙方必需在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失，否则当月不预料量及拨款。 5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。 五、质量标准 1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。 工程质量必需达到合格标准。 质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。 甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。 2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。 3、每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。44、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程验收而造成的一切损失均由乙方担当。 5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方_元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天，在当月工程款中扣除。 六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后起先第一次付款，支付比例为已完工部分的80%。 2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。 3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。 4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。 5、进度支付按每栋每月完成_层为支付节点，支付比例为己完工部分的80%;达不到支付条件，当月不予以支付， 七、乙方义务 1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。 2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入生产活动;自觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度;乙方施工人员必需进行“三级平安教化”后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业;乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。 3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续_小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按500元/次担当违约金。 4、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。 乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)细心组织施工，确保工程量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;落实平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，做到文明施工;担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。 6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。 7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额供应本工场所须要的施工机械设备、周转材料、平安设备等保证施工须要。 自行负责材料和设备的保管和看管，如有偷盗自行负责。68、妥当保管、合理运用甲方供应的成品或半成品材料，如乙方运用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。 9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。 10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。 12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费： 13、刚好无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前平安意识教化，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时，金额在20000元以内由乙方自行负责，超过20000元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责70%，乙方负责30%的费用。 2、每天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作： 3、每一道工序完工，必需严格执行“三检制度。尤其其配套跟进的平安文明措施。 九、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故，乙方应主动实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。 十、竣工结算 1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后_天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。 2、结算办理完后_个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%，预留2%作为质量保证金，工程保修期1年。 十一、施工变更 1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前2天以书面形式通知乙方，并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好进行各项调整和变更。 2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价) 乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作)，不得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方担当，且延误工期不予顺延。 十二、施工验收 1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。 十三、其他 1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工规范要求机械施工。 2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款壹万元整。 3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施的确档道，需刚好向项目部汇报，由项目部统一支配专业人员处理，否则擅自松动、拆除将按5001000元以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。 4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数，乙方必需常住现场人员不得低于_人，若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。 5、乙方负责施工临时场地约_平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。 6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱护，特殊是水泥，要刚好进行覆盖，以削减损失。 十四、争议 1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。 2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。 3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。 发包方(公章)：_承包方：_ 法定代表人：_身份证号：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 建筑劳务承包合同2 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为_学校教学试验楼工程，地点在_市_。 二、承包方式与要求 该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_工程按_元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍协作等内容。 四、工程质量与平安 依据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配，必需严格遵守平安操作规程，为使工人增加平安意识，带队及班组负责人每天支配工作量，要进行平安交底教化，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、奢侈材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、安排生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照项目部相关规定惩罚。 六、付款方式与工期 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期限制点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。 七、双方权力与义务 (一)甲方 1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。 2、甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。 4、甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。 (二)乙方 1、乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。 2、乙主必需按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程，对于违反平安操作规程出现的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。 3、乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4、乙方不得运用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自运用。同时乙方应供应人员名单、身份证。 5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6、为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1、以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。 2、如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方：_ 代表：_ _年_月_日 乙方：_ 代表：_ _年_月_日 建筑劳务承包合同3 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条 工程承包范围：_ 第三条工程工期 1、安排开工日期：_年_月_日，安排完工日期：_年_月_日，总日历天数_天。 2、主要节点工期：_ 3、乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到_ 第五条组成合同文件及说明依次 组成本合同的文件及优先说明依次如下： 1、本合同。 2、本合同附件。 3、招投标文件。 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范。 注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：_ 第七条甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。 4、刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。 6、统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用：_ 7、帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。 2、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100%。 4、听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况。 5、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施：_。 7、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果。 8、为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。 9、进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10、甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第九条环境爱护、平安生产和文明施工 1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。 第十条材料、设备供应与管理 1、甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拔制，依据工程安排须要向乙方供应。 2、乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当;材料节约部分，由甲乙双方按_比例分成。 第十一条承包方式、价格及包含的内容 1、承包方式及单价 承包方式：_单价：_ 2、承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用。 3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。 第十二条结算方法及付款方式 1、每月_日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，_日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)。 3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第十三条施工验收 1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2、乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商) 第十四条工程保修 1、保修范围、期限：_ 2、保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十五条保险 1、乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 第十六条争议 1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2、发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果; 2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。 2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受。 2.3仲裁机构要求停止合同工作。 2.4法院要求停止合同工作。 第十七条合同履约保证金 1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪遵守法律等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额;若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十八条不行抗力 1、不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 2、不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 3、因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。 4、因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 第十九条合同解除 1、如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 2、因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 其次十一条合同份数 本合同一式_份，甲方_份;乙方_份。 其次十二条补充条款 1、_ 2、_ 3、_ 4、_ 5、_