2022施工合同范文200.docx

2022施工合同关于施工合同范文汇编五篇随着法律学问的普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是我细心整理的施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1焦化厂干熄焦耐材整体承包技术协议一、承包范围乙方生产作业的范围：1、干熄炉本体砌筑修复，其中包括预存段，环形烟道，冷却段； 2、一次除尘器砌筑及下部贮灰斗浇筑，包括一次除尘入口、出口膨胀节及锅炉入口浇注料； 3、炉顶放散、紧急放散内部浇筑。 二、说明1、甲乙双方必需严格执行本协议，由于违反本协议造成的后果，由违约方负责。 2、本协议经甲乙双方在合同正本上签字后即予生效，与合同正本具有同等法律效力。 3、耐材检修部位及运用材料由甲方指定，耐材需达到甲方所提理化指标要求。 4、耐材检修过程中运用的材料、工具、人员均由乙方供应并负责。5、对于甲方指定的检修部位，乙方施工后在正常操作的前提下，乙方确保其运用寿命达到两年以上，如未达到此条款产生的损失由乙方负责。 三、干熄焦耐材种类及理化指标二.QN53粘土砖，QN3粘土砖，A型莫来石粘土砖,B型莫来石粘土砖及高铝炭化硅砖。1.技术要求1.1砖的理化指标应符合表1的规定1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表2的规定*1在尺寸允许的偏差内，每个砖号的正负偏差的砖数比不准超过3：7至7：3. *2裂纹，缺损两处以上按加和值的0.7倍考核。熔损考核不受此限。1.3砖的断面层裂：不准有缺损中缺角为三边长度之和，缺棱为长和宽之和。2，试验方法，检验规则，标记，包装，运输，储存和质量证明书均根据YB/T5050-93高炉用粘土砖中的规定执行。三.隔热砖和隔热砖粒1.技术要求1.1制品的物理指标应符合表3的规定 1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表4的规定 1.3，缺角缺棱应符合表5及图1的规定2.试验方法，检验规则，标记，包装，运输，储存和质量证明书均根据GB/T3996-83硅藻土隔热制品中的规定执行。3.耐火泥浆的物理指标应符合下表的规定当炭化硅火泥采纳磷酸盐作为结合剂时，结合剂应采纳液态桶装方式供货。供货厂家应供应说明书。四、砌筑施工要求1、干熄炉耐火砖的砌筑在干熄炉及一次除尘器耐火砖砌筑之前，砌筑人员 、砌筑工具和砌筑所需的耐火材料应到位。砌筑之前还要制定严格的砌筑规程及施工作业标准，主要包括：确定整个干熄炉耐火砖砌体的标高及中心线；确定干熄炉各段耐火砖砌体的分段标高；确定干熄炉各部位耐火砖砌体的内径尺寸；确定干熄炉环形烟道外墙耐火砖砌体的内径尺寸；确定干熄炉各斜烟道及视察孔的中心位置；确定一次除尘器底部锥斗的中心位置；确定干熄炉及一次除尘器各部位耐火砖的砌筑依次；确定干熄炉及一次除尘器各部位耐火砖的型号、材质以及砌筑所用耐火泥料的型号、材质等等。2、冷却段耐火砖的砌筑冷却段耐火砖砌筑时要严格根据砌砖施工标准进行施工。各层耐火砖要先砌外层的砖，再砌里层的砖。冷却段两处人孔的拱顶砖和拱脚砖的曲线部分都是现成的定型砖，直线部分可在砌砖之前进行加工。冷却段上下温度测量孔要按图纸仔细施工，测量孔四周的砖要切削好。在砌测温孔砖时，要将测量孔管插进去后再砌。冷却段上部连接干熄炉环型烟道下部的耐火砖砌筑时，必需以干熄炉铁壳中心线为标准砌筑。在找出铁壳内径中心后，设置固定的中心杆，然后用圆规量准该部位炉体半径，先砌斜道入口处的柱砖，再砌其他的砖。因为斜道的分格柱砖与圆周方向其他耐火砖砌体相连，假如不确保冷却段上部与环型烟道连接部位耐火砖砌体的内径，就会造成斜道拱顶砖进不了柱砖里，或者造成斜道拱顶砖的砖缝过大。施工合同 篇2发包单位：(以下简称为发包人)分包单位：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一样，订立本合同，明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益，双方共同遵照执行。一、工程名称：旋挖桩部份.二、工程地址：三、承包方式、承包内容、工期、质量、平安;1、承包方式：劳务分包(包工不包主料)，按实际完成工程量据实结算，承包人不得将该劳务再次转包或分包。2、承包内容：承包人担当旋挖桩基作业。依据设计要求，对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装(不含材料费)、钢筋笼制作安装(不含材料费)、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容(不含砼)。3、工期：自发包人书面通知承包人施工起暂定4、工程质量：严格按发包人供应的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收，承包人施工质量等级达合格及以上标准。四、结算及付款方式：1、价款计算：承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量，按以下各分项单价据实计算;1)、1.1m桩径：实际收方深度米的单价按元/米计算;2)、1.2m桩径：实际收方立方米，按每立方米成孔体积计价：元/立方米计算。2、价款内容：本合同劳务费内容包括：建筑施工的劳务费、机械费、协助材料费;法律法规(含地方法规)规定承包人劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险费用;机械和工具费、个人防护用具运用费;基本平安措施费;平安文明施工费;承包单位管理费和合理利润及税金，包括全部机械及人员的一次和多次进出场费用已在单价包干。备注：此单价均为综合包干单价，包含乙方施工作业的“干脆工程费(人工费、机械费及合同约定辅料费)、间接费、管理费用、一切措施费、质量平安管理风险费、高温施工补贴费用、人工工资涨跌风险费、利润、税费”等全部费用。本单价在合同履行期间，执行固定价格包干形式，不随“政府文件、市场价格涨跌”等因数作调整。3万元(大写：约)详细金额以结算为准。4、付款方式：4-1：第一次付款：本工程机械成孔桩基全部施工验收合格，待本工程主体框架结构全部封顶完工验收合格后。发包人支付承包人实际完成桩基工程量%工程进度款，付款时间以建设单位付款节点为准。4-2：其次次付款：本工程项目预验收合格后，发包人支付承包人基础桩基工程结算价款剩余的%工程款(全部款项)，付款时间以建设单位付款节点为准。(发包人付款时承包人供应同等金额的正规劳务发票及税票原件，乙方可用机械柴油发票冲抵一部分)。五、发包人方职责：1、工程负责人：姓名：联系电话：职务：2、基本职责：2.1、保证现场“三通一平”和夜间施工用电用水接口点，并满意施工作业须要;2.2、负责基础土石方的外运;2.3、负责桩位测量、定位、复查以及成桩后的抽检，并完善竣工资料和竣工图;2.4、负责刚好进行桩基取样、检测、并担当费用;2.5、负责与承包人办理收方、结算、签收双方往来文件、资料，并刚好支付工程款。3、施工技术：负责供应施工图，对平安、质量、施工图进行技术交底，对施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、工程平安进行监督、检查、验收管理。4、工程材料：4.1、钢筋、声测管、商品砼由发包人安排供应到施工现场，材料质量和数量由发包人负责;5、平安监督：负责对承包人平安生产检查、文明施工检查、监督，(其中平安帽、平安带等防护费用由承包人担当)、供应平安生产的警示标牌。六、承包人职责：1、工程负责人：姓名：联系电话：职务：2、基本职责：2.1、编制施工方案和施工安排，并按发包人批准的.方案组织施工。2.2、自有机械、工具平安且装置齐全。2.3、生活区域有专人管理，住宿、食堂清洁达到卫生标准，不准个人在生活区内加工餐饮和运用生活电器。2.4、承包人的施工人员必需听从发包人和建设单位的管理规定。2.5、承包人夜间作业的照明灯具及线缆应符合平安管理规定，并由承包人自己供应。3、平安生产：严格按发包人的要求组织施工，对于施工人员进行平安教化，负责在施工前和施工过程中进行平安交底、平安防护和平安措施检查。正确运用平安帽、平安带、平安网，要重点防止机械必需有良好的“接零”、“接地”、“漏电爱护”、“限位”等装置，禁止超极、超限运用。禁火、禁烟标记清晰，消防通道畅通，专用消防设备不准随意移动和损坏。承包人在施工过程中发生的自身或他人人身财产平安责任事故，经济损失全部由承包人担当。发包人不担当任何责任和经济损失。3、工期：承包人严格根据发包人的进度安排实施，根据发包人确认的区块先后依次组织施工。承包人有车库施工中必需保证小时作业，每天必需有台旋挖设备正常作业，保证每天的施工进度，车库总工期限制在天内。4、钢筋笼制作安装：旋挖桩钢筋笼由承包人制作、安装，制作钢筋笼的机械设备及相应的协助材料由承包人供应，钢筋原材料的下车由承包人担当。5、承包人担当施工现场所需的全部材料(包括发包方及承包方供应的材料材料及机具)下车用工。6、如因承包人未按发包人要求进场时间施工的，每延后一天按5000元/日历天惩罚，累计惩罚，连续5日历天承包方未进场施工，发包方另行支配施工单位施工，承包方已完合格的工程只结算70%工程款，余下的工程款作为支付承包人的违约惩罚。7、本工程的工期、质量、平安文明施工，如因承包人的缘由、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的惩罚，由此造成的一切经济损失承包人自行担当。七、违约责任：1、发包人未按合同约定向承包人付款，发包人按未付金额的1支付违约金。2、在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工，由承包人担当成孔费用及损失的材料费用;因发包人供应的材料质量问题，未运用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等状况下造成的工程质量和质量返工，发包人担当费用。3、由于承包人缘由造成未按合同约定的工期完成，承包人按20xx元/天向发包人支付违约金(特别地质除外)。4、除发包人缘由或其他第三方缘由、异样恶劣天气、实行特别处理措施和不行抗力因素延长工期外，承包人不得延误工期。八、争议：合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。九、本合同未尽事宜，经承、发包双方协商一样，可另行签订补充协议。十、本合同一式四份，双方执两份，双方签字盖章后即生效，工程完工结清尾款后即自然失效。发包人(签章)：承包人(签章)：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：联系电话：联系电话：年月日年月日施工合同 篇3甲方（全称）：乙方（全称）：经甲、乙双方协商，甲方将XX的卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、平安及文明生产，特订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。一、工程概况工程名称：XX工作范围：卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分项工程工期：X年X月X日至X年X月X日二、承包方式和计费标准1、承包内容结算方式：包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装；结算方式为：依据现场实际完成面积计算及结算。2、合同价格：1墙面砖单价：元/2卫生间地砖单价：元/3地板砖单价:元/4门厅墙地砖单价：元/5楼梯踏步及平台砖单价：元/（以上地砖均包含踢脚线在内，不另计算面积）三、工程款审核及支付1、乙方依据工程实际完成状况向甲方申请借支生活费；2、乙方工程竣工后，经甲方初验合格付至总工程款的80%，待业主验收合格后付至总工程款的95%，余款为质量保修金，待竣工验收后一年后一次付清。3、乙方应向甲方供应2年的质量保证承诺书，假如出现质量问题，甲方通知后，乙方应在收到通知后24小时内赶赴现场进行修理。四、四、甲乙双方责任及权利1、甲方配备管理人员，负责编制进度安排、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，刚好进行施工平安技术交底；2、甲方负责向乙方供应施工场地及其他施工作业的便利条件；3、乙方必需按甲方供应的施工任务、技术要求组织施工，乙方施工人员应满意甲方的合理进度支配；4、乙方应自备施工所需工具，并有义务对交叉施工的其他班组进行主动协作；5、乙方应自觉爱惜甲方施工场地内的机械及设备，并爱护本班组及其他班组成品及半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需刚好清理场地；6、乙方必需听从甲方管理人员在平安、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的支配，保证工完厂清；若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理，甲方可支配他人另行完成，费用由乙方担当。五、工期、质量及平安生产1、本工程工期为XX年XX月XX日之前全面完工，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济惩罚；2、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工整改和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济制裁。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完工程量不予结算，以赔偿损失；3、施工过程中，乙方应随时接受甲方检查，发觉施工质量不符合要求应马上返工整改；4、乙方应切实加强平安生产管理，确保达到甲方的平安生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以惩罚。六、未尽事宜：合同未尽事宜，双方协商解决。七、合同份数:本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款结算完毕后自动失效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表人签署： 代表人签署：日期：日期：联系方式： 联系方式：施工合同 篇4承包人（甲方）：分包人（乙方）：甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程托付乙方施工，为了明确双方的平安生产、文明施工责任、确保施工平安文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必需严格执行。一、分包工程项目:分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口分包方式:包工、包料（水泥、混凝土、钢材、碎石、砂）、包机械设备、包平安、包质量、包工期、包文明施工。分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。二、甲方职责:1、负责审查乙方的施工资质和乙方的平安资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动爱护、平安生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。3、向乙方负责人具体介绍工程的平安要求和留意事项。4、审核乙方的平安施工方案和平安技术措施并监督执行。5、对乙方实施监督检查，对不遵守平安操作规程、平安生产行为的有权要求乙方整改并进行经济惩罚。三、乙方职责：1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和平安生产许可，经审查合格后方可进场施工。2、乙方应有完整的平安管理组织，根据规定配备专职的平安管理人员，应有各种平安操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级平安生产岗位责任制并定期平安检查制度、平安教化制度等，机械、焊接的平安生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。3、乙方在开工前应依据本工程特点编制平安施工方案，制订有针对性的平安技术措施报甲方审批，乙方必需严格根据批准的施工方案和平安技术措施的有关平安要求施工。4、乙方进场施工前，必需对全体施工人员进行平安教化，按分包工程特点，依据平安生产操作规程提出详细的措施，没有接受平安教化的人员，一律不得参与施工。5、在施工期间乙方必需仔细执行甲方平安生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守平安纪律、制度、法规和平安技术操作规程，甲方有帮助乙方搞好平安生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必需仔细整改，定期不整改严格根据甲方的平安生产奖罚制度执行，并担当由此造成的后果。6、乙方必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教化，增加法制观念，提高职工的平安生产思想意识和自我爱护实力，乙方平安管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组平安教化，要仔细填写班组平安教化记录，每天必需报甲方。7、施工期间乙方负责本工程的有关平安生产工作。8、施工期间，乙方应定期组织召开管理、施工人员平安教化会议，督促施工人员严格遵守仔细执行平安生产的各项规章制度。9、甲乙双方操作过程中的平安防护用品，由各方自理，平安防护用品必需符合国家的平安防护用品规定并有合格证，乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好平安防护用品。10、乙方施工期间所运用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，必需符合平安管理方面的要求，桩机经检测机构检测合格后方能运用。11、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必需仔细检查，发觉隐患，应马上停止施工，并由有关单位落实整改后方能施工，一经施工，就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合平安要求和处于平安状态，乙方对施工过程中产生的后果自行负责。12、甲乙双方的人员，对施工现场的各类平安防护措施、平安标记、警告牌不得擅自拆除更动，如必需更动的，必需经工地施工负责人和甲乙双方的平安管埋人员的同意，并实行牢靠的平安措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责担当。13、乙方特种作业人员必需执行国家特种作业人员平安技术培训考核管理规定，特种作业人员必需持经省、市、地区的特种作业平安技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗，中小型机械操作人员必需做到"定机定人"和持证操作，严禁违章，无证作业，严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和运用电器和机械设备。14、乙方必需严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪做他用，电焊、气割作业按规定办理动火审批手续，严格遵守"十不烧"的规定，宿舍内严禁运用电炉。15、乙方从甲方配电房接线至施工现场时，必需遵守施工现场临时用电平安技术规范，实行三相五线制的三级配电二级爱护，设备运用前应先进行检查，并做好检查记录，违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。l6、乙方在签订协议后，应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续，并向所在区建设局平安监督站、劳动局劳动爱护监察部门、办理施工登记等有关手续。l7、贯彻谁施工谁负责平安的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等)，甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和爱护事故现场，并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理，由乙方担当。18、本协议一式贰份，经双方代表签字盖章后即生效，协议作为分包合同附件。19、其他:（1）乙方人员进入施工现场必需戴好平安帽，系好平安带。（2）乙方保证基坑支护验收合格，土方回填前无失稳、滑坡现象发生。（3）分包人应做好相应的应急救援预案，打算好足够的救援物品。甲方: 乙方:代表： 代表：签约日期: 年 月 日施工合同 篇5发包人编号：承包人编号：备案编号：鉴证编号：发包人：承包人：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1工程地点：1.2工程内容：房屋间数室厅；总建筑面积平方米。1.3承包范围：1.4承包方式：双方商定实行下列第 种承包方式：（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期： 年月 日竣工日期： 年月 日总日历工期（包括法定节假日）：日第2条合同价款与支付2.1合同价款金额（人民币大写）：￥：2.2合同价款采纳方式双方商定本合同价款采纳第种方式确定。（1）采纳固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括（2）采纳可调价格，根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。（3）成本加酬金2.3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币（大写）预付款扣回的时间、比例：2.4工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：（2）工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。第3条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第 种方式供应：（1）发包人自行供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。第4条发包人工作4.1指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如的确须要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无实力处理也可托付承包人处理，担当相应的费用。第5条承包人工作5.1指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格根据图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收，编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5.6保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条材料供应6.1装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。6.3凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条平安生产和防火7.1发包人供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2发包人供应确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，应担当由此引发的一切经济损失。第8条工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准（可选择优良或合格）。8.2优良工程等级增加的经济支出8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责选购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经发包人批准。第10条竣工结算10.1工程竣工合格后，承包人应刚好向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算，应担当违约责任。第11条工程保修11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任12.1由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金。12.2由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%。12.3承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并担当损失。12.5承包人向发包人举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。12.6未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任：第13条争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交大连仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不行抗力14.1双方关于不行抗力的约定：第15条合同生效15.1合同生效日期：第16条合同份数16.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：第17条合同备案、鉴证17.1合同备案、鉴证：（现场签字）发包方： 身份证号：承包方： 身份证号：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页