2022施工合同精选04.docx

2022施工合同施工合同模板锦集6篇 现今社会公众的法律意识不断增加，合同在生活中的运用越来越广泛，签订合同也是特别有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我为大家收集的施工合同6篇，欢迎阅读与保藏。 施工合同 篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关规定、条例，遵循同等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一样看法，签订本合同，共同遵守。一、 工程名称：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程二、 工程地址：温州市鹿城区藤桥镇三、 承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。四、 承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层五、 承包单价及计量方式：1、 L挡土墙及A型结构底板实行综合单价方式，施工费单价135元/，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。2、 片石及混凝土垫层实行单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;根据图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15cm)单价为4元/,混凝土垫层(厚10cm)单价以4元/。计量方式采纳按月计量，与甲方同建设单位计量同步。 甲方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部 以下简称甲方六、 工程工期：100日历天七、 甲乙双方职责：甲方职责：1、 负责供应营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。供应公司质量、平安管理体系文件。2、 帮助乙方完成施工报审报批及备案手续。3、 依据建设单位要求必要时派员帮助乙方工作。4、 负责在温州设立工程账户便于乙方结算。5、 监督管理乙方开展各项施工生产活动。乙方职责：1、 负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。2、 负责编制施工方案，完善施工过程限制资料及质量保证资料。3、 按流程组织隐藏工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。4、 协调当地关系，保证施工生产的顺当进行。5、 在甲方领导下对本工程的进度、质量、平安工作进行全面管理。八、 付款方式：工程款结算实行按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则根据实际完成造价的4% 计取。甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证运用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再供应材料发票等完税证明材料。九、 其他未尽事宜，双方另行协商解决。十、 此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法及其他有关法律、法规、规章的管理规定，承包人在质量保修期内，担当本工程质量保修责任。1、质量保修范围和内容：承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。2、质量保修期：（1）本工程质量保修期约定为：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年。装修工程为贰年。电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。暖通系统为贰个采暖期。电梯为叁年。小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年。（2）其他项目的保修期限：以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的，按贰年计算；（3）质量保修期从工程验收合格备案后6个月起先计算，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，承包人担当责任不受保修期限限制。（4）返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。3、修理时限。（1）保修期内出现质量问题，承包人在接到发包人通知后必需在12小时内（修理期前6个月必需在6小时内）向发包人报到，与发包人共同到现场查看，并于现场查看后24小时内提出书面处理方案，困难（重大）的修理项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。（2）修理项目应在约定的合理时间内处理完成，处理时间不得超过与发包人的约定时间，承包人责任内的商品房保修范围与保修期限，除了满意上述约定外，还应当满意重庆市建设委员会颁布的重庆市新建商品房屋质量保证书和运用说明书中的“质量问题处理完成时间期限”要求。（3）修理时间如有特别缘由确无法按期完成，承包人需提出详细缘由，发包人签字认可后方可延期。4、机构及职责。（1）发包人相关机构及职责。发包人负责组织协调保修期内的相关工作，建立对承包人修理小组工作的全面监控，督促及考评工作。（2）承包人保修机构及职责。由负责施工的项目经理总负责，在工程竣工验收后3天内成立专业的修理小组，由承包人所在的公司供应书面的修理小组负责人授权书，书面供应联系方式并保持通讯畅通，并报发包人认可。修理小组应配备足够的各专业修理人员并常备相应的材料工具，听从发包人的管理，并遵守发包人的各项规定。凡保修项目施工涉及住户家具需搬动，承包人应报告发包人向住户协调后，承包人才能搬动，承包人应作好相应的爱护措施。修理施工完，应复原其原样。 承包人供应的修理施工方案需经发包人认可后方可施工，但责任由承包人担当。施工中进行现场爱护并做好标识，施工期间及完工后刚好清运施工垃圾，并经发包人验收检查，方能撤场。承包人保修期修理施工运用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所运用的机具进行费用估算，在修理工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳，否则将从承包人的质保金中加倍扣除。5、修理通知方式。（1）承包人应向发包人供应有效的联络方式（包括固定办公场所电话、传真号码、电子邮件地址、具体联系地址等），发包人可实行下列任何快捷的通知方式通知承包人修理事项：电话（以发包人电话记录为准）。传真（以发包人传真记录）。电子邮件（以发包人电子邮件发送记录为准）。书面信件（2） 以上联络方式可同时采纳，但采纳其中随意一项均为有效。（3）若承包人变更通讯地址或联系电话，或保修小组主要人员更换或撤出时，需刚好书面通知发包人，承包人担当未能让发包人刚好知晓其有效联络方式而造成的各类损失。6、保修责任。（1）保修责任鉴定可随意采纳拍照、摄像、取样、记录（如发包人托付的施工单位或住户签字资料等），任选一种均视为有效。责任鉴定由承包人、发包人方共同进行，承包人不到场核实，发包人进行的鉴定结果有效；若有第三方损失方，则承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定，承包人不到场核实，发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。（2）全部材料由承包人组织验收或检验，不合格的材料不运用，验收合格后运用由承包人担当保修责任。承包人自行选购的材料，发包人认质认价材料，由承包人担当保修责任。（3）由发包人指定分包单位施工的项目，承包人应仔细履行总包责任，督促检查分包方分包工程项目工程质量，统一向发包人验收及交付，承包人担当总保修责任。（4）因承包人缘由造成发包人或第三方生命财产损失的，由承包人担当并全额赔偿。（5）因承包人缘由造成业主提出索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判（包括修理、赔偿），承包人认可发包人谈判结果，并履行谈判所约定的各事项，同时担当全额费用。（6）因承包人缘由导致业主退房，造成该房屋再次销售的价格低于原销售价格，承包人应按差价的150%补偿给发包人。（7）承包人保修修理应达到合同约定的验收标准，修理材料应运用原有品牌及型号，确必需运用其他材料替代的，需征得发包人同意。（8）承包方担当的保修责任，还应以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。7、保修违约处理。（1）有下列情形之一的，则构成承包人违约，视为承包人自愿放弃质保金，承包人除应按合同违约条款支付发包人违约金外，还应担当因承包人缘由造成的发包人及第三方利益损失，发包人依法保留追赔的权利，如下：发包人向承包人发出修理通知后，承包人拒绝到现场进行检查和支配修理，拒绝履行保修责任的。发包人就同一修理事项向承包人发出两次书面修理通知，承包人仍不按约定到现场进行检查和支配修理，不履行修理责任的。承包人未按合同要求供应有效联系方式，造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过3个月的，（2）有下列情形之一的，发包人有权支配其它施工单位进行处理，所发生的一切费用（按实际发生的费用加收50%的管理费）由承包人担当，且本工程的整体保修责任接着由承包人担当，直至保修期结束。费用的认定可不经承包人认可，由发包人发送书面通知给承包人，同时供应相关责任及费用认定资料，承包人在收到书面通知后10个工作日内，必需向发包人支付上述费用，每延迟一天，每天按未交纳费用的0。5收取滞纳金，列举如下：承包人未按约定的时限内到现场检查、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按修理时限完成修理项目并达到验收标准的，且无发包人签字认可的延期缘由的。如对同一修理事项，承包人经过两次修理仍未能达到合同要求的。承包人的修理方案不满意发包人要求，虽经多次（三次或三次以上）修改仍不能满意要求的。承包人未按合同要求供应有效联系方式，造成发包人无法正常通知承包人履行保修责任时间但未超过3个月的。（3）承包人未按约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工，或未按修理时限完成修理项目并达到验收标准的，且无发包人（或发包人指定的物业管理公司）签字认可的延期缘由，每延期一天扣罚承包人2001000元/天违约金。（4）如对同一修理事项，承包人在修理时限内进行第一次修理后，若仍未能解决该修理事项，承包人可按修理时限约定进行其次次修理，其次次修理还不能解决该修理事项，则发包人有权按7。2条约定执行，也可要求承包人按修理时限进行第三次修理解决，同时，承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。（5）承包人不听从发包人的管理，或不遵守发包人的各项规定，承包人应支付发包人50500元的违约金。8、质保金退还。合同保修期或上款规定的修理项目的质保期顺延的到期之日，且发包人对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与承包人办理质保金退还手续，退还承包人未运用的质保金，质保金不计利息。9、其他。（1）如因承包人质量缘由导致事故或将要导致事故，在承包人抢修工作人员到达之前，发包人可先行实行合理的方式以避开事故损失扩大，因此产生的费用由承包人担当。（2）发包人及承包人在责任认定产生争议，如承包人认为是非承包人缘由造成的修理时，均由承包人供应证据（设计要求、核定单、其他书面依据）证明其无过错，否则为承包人有过错，需按本条款约定履行修理责任。（3）承包人所留质保金不足以赔偿该因承包人质量缘由造成的相关损失时，发包人将保留接着追赔的权利。（4）本条款所指发包人可理解为发包人或发包人指定的物业管理公司；（5）本条款运用于多方合同时，承包人担当的责任及义务均适用于发包人以外的其他合同主体。（6）发包人指定进行分包的项目的维保事项，由总包单位协调和督促分包单位进行保修，承当总包管理责任，分包单位不按本条款约定进行保修时，发包人有权要求总包单位代为履行保修责任，并追究分包人保修违约责任。（7）本条款为合同的补充条款，与合同具有同等法律效力，未尽事宜，以合同约定为准。施工合同 篇3甲方（发包人）：_法人执照号码：_法定代表人：_地址：_托付代理人：_身份证号：_联系电话：_乙方（承包人）：_营业执照号码：_法定代表人：_地址：_托付代理人：_身份证号：_联系电话：_行业准入证号码：_工程设计师：_身份证号：_施工负责人：_身份证号：_丙方：_社团登记证号码：_地址：_法定代表人：_联系电话：_托付代理人：_身份证号：_合同签订地址：_依据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在同等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况1.1施工地点：_.1.2工程装饰装修面积：_.1.3工程户型（以房管局登记备案为准）：_.1.4施工内容及做法（见附件1：广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表、附件2：广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表及附件3：广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸）。1.5工程承包方式，经商定实行下列第_种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰装修材料、设备明细表）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）供应其余部分材料（见附件4及附件5：广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供应材料、设备明细表）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）供应全部材料（见附件5）。1.6工程期限：开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。1.7工程款：本合同工程造价为人民币_元，金额大写：_（见附件6：广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。其次条工程质量标准2.1本工程质量执行国家标准GB50096-1999住宅设计规范、GB50327-20xx住宅装饰装修工程施工规范、GB50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。2.2装修室内环境污染限制应严格执行GB50325-20xx民用建筑工程室内环境污染限制规范等相关国家、行业和地方标准。2.3其它约定标准（在“是”或“否”对应的“”中打“radic;”或填写其它标准）：（1）GB/T18883-20xx室内空气质量标准是否执行；（2）_.第三条丙方的责任3.1依据甲方的须要，负责组织不少于_家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满足时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方供应中立的免费询问服务，以帮助甲方选择好用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的状况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订广东省室内装饰装修工程托付设计合同，约定详细事宜。3.2依据甲方的须要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测试验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测试验室进行有偿验收。材料验收单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程材料托付验收合同（合同编号：_）。3.3依据甲方的须要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程托付监理合同，约定详细事宜。工程监理单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程托付监理合同（合同编号：_）。3.4依据甲方的须要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测试验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到GB50325-20xx民用建筑工程室内环境污染限制规范及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测试验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同，约定详细事宜。环境检测单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同（合同编号：_）。3.5对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。3.6合理监控工程款，向甲方保证工程款的平安；在乙方顺当履行职责时，按约定刚好向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，刚好同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一看法并供应有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款（详细可参见4.1款）。3.7负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方托付丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或托付丙方组织工程验收时，丙方应刚好履行职责，以不影响工期为准。因丙方缘由造成工程延期的，责任由丙方担当。第四条甲方责任4.1本合同签定后_日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。若甲方托付乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。本工程款项特约帐户为：开户名：_开户行：_帐号：_4.2开工前_天，为乙方入场施工创建条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采纳爱护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方供应经确认的施工图纸或施工说明文件_份。4.3向乙方供应施工所需水、电等设备，并说明运用留意事项，水电费用由_方担当。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。4.4遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.5甲方不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。4.6凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。4.7施工期间甲方仍需部分运用该居室的，甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。4.8指派_为甲方驻工地代表（如有须要），负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。第五条乙方责任5.1依据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。5.2指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。5.3严格执行施工规范、质量标准、平安操作规范、防火平安规范和环境爱护规定。5.4主动协作甲方托付人和丙方开展正常工作。协作甲方托付的工程监理开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。协作竣工验收，编制工程结算。平安、保质、按期完成本合同约定的工程内容。5.5严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管理设施。（2）遵守物业管理规定的施工时间，不得扰民及污染环境；（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人担当修理和损失赔偿的责任；（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的爱护；（5）保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁；（6）负责将装修垃圾装袋，刚好清运到物业指定位置，并支付物业管理所收的相关费用。5.6自备施工工具，并充分利用辅材和主材，削减材料奢侈。一般材料的损耗率应不高于_%，特别材料损耗率的约定：_.乙方施工所造成的材料损耗超出以上约定的部分，其费用由乙方担当。5.7向甲方供应项目完善、清晰规范的报价文本，依据工程实际状况由专业的报价师或报价系统供应标准报价。甲乙双方达成一样后，在施工项目不变更的状况下，工程的结算价格与预算价格误差不超过_%，超出部分由乙方担当。5.8甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当敬重其民族风俗习惯。第六条工程变更6.1合同签定后，在施工前或施工过程中假如甲方还需增加工程项目，在增加制作之前，乙方作预算造价；如需变更，甲乙两方须协商一样，参照同类工程价格调整相应费用，并告知丙方。6.2增加项目所需的费用，必需在增加项目施工前一次性交纳至丙方指定的本工程款项特约帐户，由甲丙双方监督发放（参见4.1款及附件7：广东省室内装饰装修工程施工合同工程变更单）。6.3合同签定后，在施工前或施工过程中假如甲方需削减工程项目，三方协商一样后，调整相应费用，并约定：甲方单方面要求削减施工项目所对应的费用（以工程预算为基础），应划拨%给乙方作为补偿；乙方提议或要求削减施工项目，经甲方及丙方同意后，其对应的费用按原预算的100%在工程完工后返还给甲方。第七条关于工期的约定在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，甲乙两方须协商一样，共同签署书面变更单，并告知丙方。同时调整相关工程费用及工期。工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据。7.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并告知丙方。7.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由甲方担当。7.3因乙方缘由不能按期开工或中途无故停工，影响工期，责任由乙方担当。7.4因丙方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由丙方担当。7.5因设计变更或非甲、乙、丙方缘由造成的停水、停电、停气及不行抗力的因素，影响工期，工期相应顺延，甲乙丙三方均不担当该责任。第八条关于工程质量、验收和保修约定8.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐藏工程验收（包括水、电等隐藏工程的验收）；（3）竣工验收（包括室内环境质量验收）；（4）其他约定的项目验收。8.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并告知丙方。甲方自接到通知起_日内组织工程验收，_日内组织室内环境质量检测验收（依据国家标准，室内环境质量检测验收须于竣工七天以后进行），并办理验收、移交手续。如甲方（或甲方托付人）在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方和丙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用（看管等费用另行约定）。当甲方接受丙方组织工程监理及环境检测单位时，丙方有义务督促相关工程监理及环境检测单位进行工程验收，并帮助验收；因工程监理及环境检测单位缘由造成验收延迟时，由工程监理及环境检测单位担负延迟责任。甲方提前入住，视为验收合格，甲方应自行担当工程有关的质量问题，但乙方仍应担当合同的保修责任（详见附件8：广东省室内装饰装修工程施工合同工程质量验收单）。8.3甲方托付的工程监理代表与乙方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。如复验合格，甲方应担当复验费用，由此影响工期，责任由甲方担当；若复验不合格，其复验及返工费由乙方担当，责任由乙方担当，但工期也予以顺延。8.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用及材料费用由甲方担当，工期顺延。8.5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用及材料费用由乙方担当，工期不顺延。8.6本工程自验收合格后三方签字之日起，在正常运用条件下室内装饰装修工程保修期限为_年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为_年，电路工程的保修期限为_年。同时由甲乙两方签订广东省室内装饰装修工程施工合同工程保修协议（详见附件9：广东省室内装饰装修工程施工合同工程保修协议）。第九条关于工程款结算与支付的约定9.1款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交于甲方。9.2本合同生效后，丙方依据甲方书面认可分_次，按下表约定支付工程款，尾款在保修期满后，并无发生任何工程质量问题时一次结清。9.3在乙方按合同约定向甲丙两方提出工程确认（阶段验收）及拨款要求后，甲方和丙方应在三个工作日内组织前期工程确认或阶段验收，并在确认或阶段验收达标后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料；甲方或丙方对前期工程提出异议时，应在异议解决后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料。9.4除尾款外的工程款结清后，办理移交手续（详见附件10：广东省室内装饰装修工程施工合同工程结算单）。9.5本合同工程款在存放于特约帐户时所产生的利息归_方全部；每批次工程款划拨手续费用由_方支付。第十条关于材料供应的约定10.1本工程运用的建筑装饰材料，应为符合工程设计要求和室内装饰装修材料有害物质限量标准系列国家标准的合格产品，并具有法律效力的合格证书或检验报告。10.2甲方负责选购供应的材料、设备应按时供应到现场，并与乙方办理好交接手续。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方担当运输费用。乙方发觉由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经组织检测验收后交乙方保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。10.3甲方选购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修，非经甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。10.4乙方负责选购的材料、设备，经组织验收后，由甲方确认备案，不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的一切损失由乙方负责。第十一条有关平安施工和防火的约定11.1甲方供应的施工图纸或施工要求说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。11.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。1.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第十二条违约责任及嘉奖约定12.1一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的，应当担当赔偿责任；因违反有关法律法规受到惩罚的，最终责任由责任方担当。12.2一方当事人无法接着履行合同的，应刚好通知其他两方，并由责任方担当因合同解除而造成的损失。12.3甲方无正值理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向乙方支付拖延部分工程款千分之_的违约金。12.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，应向甲方支付本合同工程造价金额千分之_的违约金。12.5丙方无正值理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向乙方支付拖延部分工程款千分之_的违约金；丙方无正值理由未按约定同意甲方提取工程结余款，每延误一日，应向甲方支付结余款千分之_的违约金。12.6开工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保证施工质量的前提下，每提前一天，甲方应嘉奖乙方人民币_元。第十三条争议或纠纷处理13.1甲乙两方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，经甲乙双方同意，可由丙方进行调解，或提请其他个人或组织调解。13.2本合同在执行中发生的任何争议，调解不成时，选择以下第_种解决方式：（1）提请_仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。第十四条其它约定14.1乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿甲方损失。14.2施工期间，若甲方或丙方发觉乙方违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求乙方短暂停工，与乙方交涉，要求返工或作相应补救措施，情节严峻时，甲方有权终止合同。施工期间，甲方无正值理由阻挡工程施工，或拒绝按约定支付工程款项，经乙方交涉无果时，乙方有权中止合同。14.3施工期间，甲方将门钥匙壹把交给乙方保管；工程竣工验收后，乙方应将门钥匙交还给甲方。14.4工程竣工经丙方验收合格交付甲方运用后，甲方在保修期后运用过程中再发生任何质量的问题，乙方不再担当质量责任；但乙方可优先为甲方供应有偿修理服务。14.5其它补充约定：（1）_.（2）_.第十五条附则15.1本合同经甲、乙、丙三方签字（盖章）后生效。除保修条款之外的其它条款，在工程验收、交接完毕，甲方支付相应款项后自动终止；保修期满，甲方支付保修对应尾款后有关保修条款终止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。15.2本合同签定后工程不得转包。15.3本合同附件为本合同的有效组成部分，经三方签字（盖章）后生效，具同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_年_月_日_年_月_日丙方（签章）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_年_月_日施工合同 篇4发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称： 工程。2.工程地点：3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列缘由工期顺延：1.未刚好签审施工图纸与施工组织安排；2.设计变更；3.甲方未能按期提交施工场地；4.连续4 小时遇雨与停水、停电；5.未按合同规定时间拨付工程款项；6.遇不行抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。第三条 工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为 元，本工程暂定造价520000元 (详细单价详见清单) ；2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整；5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。第四条 关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条 双方的责任(一)甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方；3.负责帮助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系；5.若施工变更应以书面形式通知乙方；6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任：1.按甲方签审的施工图与确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；4.负责施工中的成品爱护；第七条 甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条 材料的认定及选购1. 乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完