2022施工合同精品90.docx

2022施工合同施工合同合集8篇现今许多公民的维权意识在不断增加，合同的运用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我为大家整理的施工合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)： 身份证号码：甲方兴建的 建筑工程，于20xx年 月 日，由甲方发包给乙方，以包工包料的方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着相互帮助及分工负责等原则，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：按施工设计图纸及说明和甲方的要求所包含的一切模板工程，由乙方包材料(包括模板、钢支顶、铁钉、铁线等)。木工施工中运用的工具由乙方负责。乙方必需备有三层模板。二、承包造价：按楼层投影面积计算： 元/。三、双方责任：1、甲方责任：1)如施工图纸与设计有变更时，应提前通知乙方。并负责派管理人员到工地现场监督工程质量及工程进度、及办理隐藏工程验收。2)供应工地及生活用水、电，及支付水电费。3)如无正值理由，甲方须按约定日期支付工程款，但如乙方违约，甲方有权拒付。如工程技术质量未能达到图纸或甲方要求时，乙方须按要求处理完毕后，方有权提出领取工程款。4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款及追究乙方责任。2、乙方责任：1)乙方运用的材料必需是国家合格产品，不合格产品甲方有权拒绝运用。2)严格根据施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到合格等级以上。为了工程顺当进行，乙方本人须有70%以上的时间亲临现场指挥施工。3)严格搞好班组自身的平安生产教化。每个工人入场时，都必需仔细学习、遵守执行施工现场平安管理规定等制度，提高工人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，杜绝平安事故，不得破坏及变更工地的平安设施。如发生工伤死亡事故，乙方必需担当全部责任。4)实行文明施工，遵守国家规范的各项文明施工管理制度，搞好与甲方及兴建单位的关系。每一个工人必需遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要担当全部责任。5)严格根据甲方规定的协作比下料，、不能造成奢侈。否则甲方有权按市价扣减乙方款项，乙方并需在收工前要把剩余的材料清理并回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾和杂物。做到节约用水用电。乙方材料进场及模板拆除后的堆放应无条件听从甲方的支配，并刚好清运离场。四、工程质量及验收标准：1、工程质量必需达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。假如由于设计缘由造成损失，全部经济全部由甲方负责;由于乙方缘由造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿。甲方有权在每批工程款中扣减。2、本工程采纳阶段验收方式，每分项工程完工后，须阅历收合格后方能进行下一工序施工，当全部工程完成后再进行综合验收。五、工 期：如出现特别状况，甲方有权指令工程缓建或放慢施工进度，由此而引起的工期延后在本合约交工期另行增加，乙方不能因此提出经济补偿。六、付款方法：1、为保持施工生产的稳定和连续性，甲方按乙方所完成的施工进度经阶段验收合格后支付工程款：1)首层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。2)其余各层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。3)工程完成，外脚手架拆除后，按总工程款支付到 %。4)余下工程款在工程竣工验收后 天内结算并付清。5)若乙方未能按工期、质量及施工规范进行施工时，甲方有权拒付工程承包款，并有权单方面解除合同。6)为避开乙方内部因工资问题产生纠纷，在每次甲方支付工程款时，须由承包人、生产班班长或工人代表在场时发放，并需提交工人工资签领表。7)乙方不能根据甲方的安排完成施工进度，需由甲方另行派员进场工作的费用支付，按实际发生额在应付乙方每次工程款中扣减。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，并自签订之日起生效，至合同期完付清全部承包款时失效。发包方(甲方)： 承包方(乙方)：代 表： 代 表：年月日：施工合同 篇2甲方： 乙方：依据（中华人民共和国合同法）及有关规定，甲乙双方经过友好协商，本着互惠互利的原则，结合本工程的详细状况，签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：大连天鸿1。7英里住宅小区外墙贴砖工程2、工程地点：大连市金州新区三里桥天鸿1。7英里3、施工面积：约3万其次条 工期1、合同签订30天内（包括法定节假日）乙方完成全部合同约定内容。2、乙方如遇下列状况之一，经双方协商后工期按实际状况顺延：（1）因停水停电累计超过8小时的，乙方供应证据，甲方核实后工期顺延。（2）因其它工种缘由影响施工时，报甲方审批后可适当顺延工期。第三条 工程造价及付款方式1、工程造价：2、工程结算：工程量最终按外墙实际镶贴面积（）结算。3、支付方式：镶贴外墙面砖总工程款的70%款项，以现金形式支付；镶贴外墙面砖总工程款的30%款项以一处房源做为工程款支付（房源价格及70%的款项之和超出镶贴外墙面砖总工程款款项的部分，乙方以现金形式返还甲方）。4、付款方式：无预付款，甲方按月付给乙方50%施工进度款，乙方完成合同约定全部内容后，经业主、监理、甲方及主管部门验收合格、竣工技术档案资料齐全、工程量审核确认签字无误后，再经甲方确认后支付给乙方镶贴外墙面砖总工程款的95%（已支付的工程款和房源总价扣除）款项，留总工程款5%的质保金，质保期为一年。质保期从工程竣工验收合格签字确认的日期起先计算，期满无质量问题、无违约、无返修（有返修现象，质保期从返修验收合格之日重新计算）行为30天后无息付清给乙方。第四条 质量标准严格根据施工图纸和甲方的要求施工，施工工艺及标准应达到下列规范及规章制度要求：1、工程建设标准强制性条文20x年版2、建筑工程施工质量验收统一标准（GB5030020x）3、外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ12620x4、辽宁省安装工程施工技术操作规程5、结构要求及装饰要求详见图纸6、外墙劈开砖镶贴，表面平整、阴阳角方正顺直、缝隙匀称顺直、擦缝平整、基层面层镶贴坚固、不得出现泛碱（假如出现泛碱现象，乙方无条件清洗外墙砖面，直到墙面再不出现泛碱现象为止，质保金在墙面泛碱现象处理完毕一年后再无泛碱现象，甲方签字确认后无息支付乙方质保金）、碎砖等现象。7、允许劈开砖的破损率为5%，超出破损率部分由乙方担当。第五条 平安生产在施工过程中，乙方负责平安施工的责任和义务，遵守平安施工的有关规范和规定，自行投保相关保险。在施工过程中出现的一切平安事故由乙方自行负责并担当相关全部费用。假如给第三方造成人身损害和财产损失均由乙方负责。第六条 现场管理1、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律、爱惜财产、其它工种的成品爱护教化，如有违反现场管理制度和不法行为，甲方有权实行必要措施，并责令其赔偿经济损失。2、乙方进场前对工人做好平安交底、技术交底并上报甲方，对已经完成的部分做好成品爱护。3、乙方现场施工的人员要保持稳定（将现场的人员名单及身份证复印件上报甲方项目部），不准名单外的人员进入现场或留住。第七条 甲乙双方责任（一）甲方工作1、甲方负责协调乙方的监督和协作工作，对质量进行检查、进度进行限制。2、甲方负责协调各施工单位进行交叉作业。3、甲方负责供应乙方现场的施工用水、用电。4、甲方供应宿舍、垂直运输工具。（二）乙方责任1、支配足够的施工人员，完成合同约定的施工内容。2、乙方负责现场爱护，避开面层破裂、划痕、污染及损坏。3、乙方施工前对基层进行检查，对于不满意镶贴要求的部位刚好提出，甲方负责整修到镶贴要求。乙方对基层进行清理，达到镶贴的要求后再进行镶贴施工，镶贴后出现的一切质量事故由乙方负责。4、进行镶贴成活后的面砖成品爱护工作，避开其他工种施工对面砖造成损坏和污染。5、粘结剂和勾缝剂由乙方供应，如墙面出现泛碱现象，由乙方担当全部责任和费用。6、乙方施工留意其它工种的成品爱护，假如损坏和污染其它工种施工完毕的成品，由乙方负责修理和赔偿。7、乙方对现场的工人进行遵纪遵守法律、平安文明施工教化，在施工期间发生的违法违纪行为造成的一切损失、责任和费用均由乙方担当。8、严格根据施工工艺规范施工，做好工人的技术作业指导，保证工程镶贴的质量，外墙镶贴的粘结剂、勾缝剂和镶贴均由乙方供应、施工，乙方必需保证面砖施工后（在国家规定的运用期限内）不得脱落。在施工、验收、竣工期间和工程竣工起先日算起3年内外墙砖出现脱落现象由乙方全部负责，造成的一切损失（如：砸伤人或物、修理等）全部由乙方担当。8、乙方申请付款前供应合法有效的发票。第八条 违约责任1、乙方施工质量严格根据规范及图纸要求施工。2、因乙方责任，未在合同约定工期内完工，被拖迟一天应担当总工程款1%的违约金，延期超过5天，甲方有权解除合同，乙方除返还已付款项还应向甲方支付合同总款项30%的违约金；因甲方缘由造成工期拖延工期顺延。3、乙方应严格根据合同约定的品牌、工艺等技术参数选购施工所需的材料，不得擅自更换或以假充真，如发觉乙方出现此种状况，乙方应向甲方支付合同总款项30%的违约金并且赔偿甲方因此造成的全部经济损失。第九条 验收保修1、乙方应在竣工前三天书面通知甲方，甲方在一周内组织验收，并赐予批准或修改看法，验收合格部分移交甲方看管。2、工程质保期为一年（外墙砖限制脱落质保期为三年，详见详细约定），自工程经业主、监理、甲方、主管部门竣工验收合格之日算起；修理工作验收合格之日算起。3、乙方保证其供应的材料、施工工艺达到各项指标要求，假如甲方发觉乙方施工后存在质量缺陷等质量问题，乙方应担当全部的修理、更换和支付违约金等违约责任。第十条 其它事项1、合同如有未尽事宜，经双方共同协商，作出书面补充协议。2、合同履行期间发生争议的，应友好协商，协商不成的可依法向工程所在的人民法院提出诉讼。3、本合同一式两份（每份共5叶内容），甲乙双方各一份，具有同等法律效力。甲方：甲方签字：日期：乙方： 乙方签字： 日期：施工合同 篇3发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程事项协商一样，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围全部材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(全部电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工期总天数 天。期间如遇不行抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，支配图纸技术交底。2、乙方必需按合同工期和批准的进度安排组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与安排不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。八、平安及文明施工与管理1、乙方必需严格执行有关平安操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。3、特别工程须要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并担当全部经济责任。工期不得顺延。5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当。6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。九、甲方责任1、甲方必需遵守合同付款方式。2、甲方为乙方劳务工人供应住宿。3、如甲方缘由造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。十、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。2、必需听从甲方现场管理，遵遵守法律律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有有意损害甲方声誉，严峻违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或担当违约责任，直至终止合同。3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及实行吵闹、威逼等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方担当担。4、本工程的质保期一年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场修理， 日内修理完毕，否则修理费从质保金中扣减，不足部分，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。5、乙方应根据相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。6、乙方必需爱护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。十一、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定担当违约责任。2、甲方如拖延付工程款，应担当应付款部分的银行贷款利息。3、乙方如延误工期，乙方应担当对甲方造成的经济损失。十二、附则1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。发 包 人： 承 包 人：住 所： 住 所：身份证号： 身份证号：年 月 日甲方：*县水库移民工作管理局乙方：施工合同 篇4甲方： 县 乡 村村委会乙方： 身份证号码 住址： 县 乡 村依据中华人民共和国合同法和马路建设施工承包合同条例及马路工程建设的有关规定，结合村道马路建设工程的详细状况，甲、乙双方就该合同段马路工程，在同等互利协商一样的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。一、工程名称和地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包范围及内容该段路基为泥坯路面，要求路基平整。宽度(45)米，涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡，由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。三、承包方式本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包平安的不变单价承包方式。四、工程造价依据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币五、工程施工工期本合同施工工期为 天，(雨天除外)， 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。六、甲、乙双方的权利，义务1、甲方的主要权力、义务。(1)甲方的主要权利派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。(2)甲方的主要义务甲方接到乙方验收申请后，组织有关人员进行验收.负责供应取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。2、乙方的主要权力、义务(1)乙方的主要权力，开工前按约定领取工程起动款 元，完工后。(2)有权自行选购所需材料及施工人员的调度。(3)严格根据施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。(4)制定平安技术措施，担当平安事故所发生的费用。七、违约责任本合同签字盖章后生效，双方都要仔细履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价5%的违约金)，并根据中华人民共和国合同法的有关条款追究违约方的责任。八、附则1、本合同一式2份，合同双方各执一份。2、合同双方签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。甲 方：乙 方：年 月 日施工合同 篇5工程名称：甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、 施工方案：一层和顶层采纳20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采纳3地暖复合膜，采纳钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后根据施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、 施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de20×1.9盘管间距均采纳250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2×200mm×200mm,2、协助材料采纳市面上通用材料。四、 施工现场管理1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。五、 工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间假如铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽搁后续土建方施工为原则。七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责修理。八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，假如有一方违约，违约方必需向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）签字：签字：年7月 6 日 年7月 6 日施工合同 篇6依据中华人民共和国合同法之规定，经合同双方在同等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方托付乙方，按本合同书要求进行_工程项目的_施工监理，监理范围：_质量限制、进度限制和投资限制工作。其次条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。第三条 条款定义1.合同甲乙双方的监理依据是建设监理试行规定和其他有关规定以及施工承包合同。2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面对国家负责。乙方受甲方的托付，作为本项目单位，依据本合同书进行监理工作，行使给予的权力和责任，对甲方负责。3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中具体说明。4.本合同书所指的监理费用及支付方法在附录d中具体说明。5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特别状况可先口头通知并即补书面通知。合同双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。合同双方联系的详细规定(代表、地点、方式等)在特别条款中订明。第四条 本合同书的起先、完成与变更1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书马上生效。2.单位应按本合同书特别条款中所订明的期限起先其服务。3.单位应按本合同书特别条款中所订明的期限完成服务。4.假如状况改变，致使合同书需变更时，必需经合同双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。5.假如如本合同书需延长(不行抗力等)，合同甲乙双方应签订补充合同，或在特别条款中事先加以说明。6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等改变时，合同双方经协商后可做调整，并在特别条款中详细说明。第五条 甲方的权力与责任1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2.甲方若认为乙方履行合同不力严峻影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最终确定并按国家规定的基建程序办理。4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方供应规定的设备、设施和材料。5.甲方应向乙方供应本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特别条款中明确供应的方式、份数与回收、保密等方法。6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。7.甲方应在特别条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出确定。8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。第六条 乙方权力与责任1.乙方拥有合同中规定的权力，并担当相应全部责任。2.乙方必需具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必需根据监理的职业准则完成其全部职责。3.在监理过程中单位如需另聘专家询问或帮助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方担当;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方担当费用。4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。详细运用协议在附录c中规定。5.乙方必需按附录e规定派出监理工作须要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方依据监理目标须要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。7.乙方有本监理项目的质量推翻权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工吩咐权。8.乙方向甲方收取的酬劳，是其关于本合同书的唯一酬劳。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其担当义务有关的其他津贴、回扣等酬劳和非干脆支付。9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的隐私，乙方亦不得泄露设计、承包等单位供应并申明的隐私。第七条调解与仲裁在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，合同双方应首先本着相互谅解、信任、同等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。合同双方同意由_仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，合同双方应保证工程建设正常进行。第八条 违约责任由甲方缘由要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。由乙方缘由要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特别条款中详细约定。第九条甲方可视乙方的监理工作状况，进行奖罚。详细内容由合同双方在特别条款中规定。第十条 特别条款鉴于本工程的特点与实际须要，甲乙双方经协商同意签订以下特别条款以补充合同一般条款，当一般条款与特别条款不一样时以特别条款为准。详细条款如下：1.额外服务：假如甲方托付乙方担当本合同范围以外的任务，甲方应另行补签托付合同。假如甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此状况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3.监理服务期限：4.在履行合同中因发生不行抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不担当违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。5.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策改变等，导致监理费用的改变，本合同监理费应作相应调整。6.甲方向乙方无偿供应监理工作须要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在运用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内赐予明确指示，并采纳书面形式通知乙方。8.乙方不担当施工中工伤事故的责任。9.违约金：由于甲方或乙方的缘由要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金_元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约金_元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。10.奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在_ 元范围内，罚金在_ 元限度之内。为了促进承建施工单位保证进度、质量和平安，乙方可写出书面材料建议嘉奖有关人员。详细数额及开支方法由甲乙双方协商确定，乙方运用时受甲方监督。且立账备查。第十一条本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：_ 乙方：_代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇7甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同详细状况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、开工日期：6、竣工日期：其次条：工程造价及结算方式按工程内容进行施工。工程总造价为 万元（人民币）。第三条：双方责任1、甲方责任甲方须委派驻工地代表。甲方对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收，隐藏工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐藏工程的接着施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时担当违约责任。2、乙方责任乙方委派驻工地代表及相关技术人员。乙方严格根据设计要求进行施工，施工中乙方选购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发觉质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。乙方在施工完毕后负责刚好向电管部门办理验收，报批，备案等全部用电手续，刚好接火通电，并担当相关费用，做到交钥匙工程。第四条：施工工期施工工期 小时。第五条：工程款支付1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。2、工程竣工验收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待质保期满后再行支付。第六条：工程施工的平安措施1、乙方设置专职平安员。2、平安施工。乙方要严格遵守电业平安工程规程，按大修、基建、更改工程组织、技术、平安三大措施有关规定，制定平安施工作业，操作规程和严格的平安防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方担当。第七条：违约责任合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20x元违约金。第八条：工程保修和保修金的支付工程保修期为 年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿修理及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。发包人：（公章） 地址：法定代表人：托付代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：承包人：（公章）地址： 法定代表人： 托付代理人： 工地代表： 电话号码： 邮政编码： 合同订立时间：施工合同 篇8第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件（以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的涵义：发包方（简称甲方）；协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在协议条款中指定的代表人。承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。社会监理：受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位：甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。工程：协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。开工日期：协议条款约定的工程开工日期。竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不行抗力：因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次合同文件应能互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：（）协议条款；（）合同条件；（）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（）构成合同一部分的其它文件。当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明）；双方看法仍不一样的，按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲