2022施工合同范文77.docx
2022施工合同施工合同范文集锦8篇 现今社会公众的法律意识不断增加,随时随地,各种场景都有可能运用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份具体的合同要怎么写呢?以下是我为大家整理的施工合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。 施工合同 篇1甲方:乙方: 为了明确双方责任,保证施工顺当进行,经双方充分协商,根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定 ,双方达成一样看法,特签订本合同,双方共同遵守执行。施工工期:自 年 月月日(自然灾难及不行抗力因素状况下时间顺延)第四条:工程质量1、甲方保证在保质期内不脱皮,基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。第五条:竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范JG73-91标准进行验收。第六条:甲方、乙方责任一、甲方责任1、甲方供应用水、用电和工人住宿的位置,甲方担当由此费用。2、按第三条款支付乙方进度款。3、负责供应与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,刚好办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付运用。2、乙方委派3、负责供应内墙工程验收资料,参与甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故,乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并听从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第七条:违约责任及争议1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必需返工,由此产生的费用均由乙方担当。3、合同履行过程中假如发生争议,双方应协商解决。假如无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第八条:其他 1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人: 法定代表人:电话号码: 电话号码:日期: 日期:施工合同 篇2托付方(甲方): 承接方(乙方):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。一、工程地点:_区_街_单元_室二、形式结构:_层式 _室_厅_厨_卫三、工程项目:1、四个房间(两卧房、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整。2、未尽细微环节的之处,由甲方提出方案,商议确定。四、承包方式:甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。五、质量标准:施工质量要符合平安要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工修理。六、工程造价:材料由甲方供应,甲方支付乙方装修人工费_ _元人民币。七、付款方式:为确保工程质量,暂扣500元押金,20xx 年 4 月_ _日至 20xx 年 7 月日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方: 乙方:签字(盖章):签字(盖章):联系电话:联系电话:年 月 日 年 月 日施工合同 篇3发包方(甲方):承包方(乙方):为明确甲、乙双方的权利义务关系,依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同、城市绿化施工及验收规范以及国家有关法律、法规、标准的规定,确保绿化施工的顺当进行,双方本着同等互利、诚恳守信的原则达成一样,自愿签订本合同。一、工程概况1、工程概况(1)工程名称:(2)工程地点:(4)工程批准文号:喀市发改 号(5)资金来源:市政府投资2、工程承包范围(1)承包范围:本工程实行综合报价,报价苗木清单中包括苗木选购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物运用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平,平铺河沙5cm厚/m2,平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍,用水浸泡地一遍。(2)工程总面积: 平方米。3、合同工期总工期:三年(1)种植施工工期:开工日期20xx年2月15日;竣工日期20xx年4月30日,(日历天数75天)(2)树木养护工期:20xx年5月1日起进入养护期,三年养护。初验为20xx年10月30日,复验为20xx年8月10日,竣工验收为20xx年8月30日。大量补苗的养护期顺延。二、合同价款与支付4、合同价款(1)发包人保证根据合同约定的期限和方式支付合同价款,承包人在合同实施间项目内容单价不因市场改变因素而变动。(2)金额(小写): 元(人民币)(大写) 元。5、工程款支付(1)合同生效后,发包人向承包人支付本合同总造价的10%(元)为预付款,苗木进场验收合格后支付20%。(2)20xx年10月30日初验成活率达到85%以上后付至合同价的60%。(3)20xx年8月10日验收成活率达到95%以上,付至合同价80%。(4)20xx年8月30日竣工验收后成活率达到100%,支付15%,通过审计后支付余款。三、合同文件及说明依次合同文件应能相互说明、互为说明。除合同另有约定的外,其组成和说明依次如下:1、合同条款;2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件3、发包人确认的工程量清单、单价,设计图纸、施工图、施工图预算书;4、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。四、树木选购技术要求1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)2、苗木不得携带病虫害,要求带苗木原产地的检疫证明,苗木来喀后,由发包人组织林业部门再次复检,对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的全部费用及损失由承包人担当。3、投标苗木根系要求大根做愈伤处理,主根无劈裂,裸根苗根系直径(根幅),落叶乔木按地径的8-10倍,根不劈不裂,灌木按1米高根系直径(根幅)30cm,2m高根系直径(根幅)50cm,适当照看冠幅大小,土球苗,土球直径为地径的8-10倍,包要紧,草绳间隔8cm,70cm以上土球打双花缠腰箍,直径50cm以上土球封底,要求保证苗木主根系的完整,苗木包装要求符合长途运输,需进行必要的保温、保湿处理,土球完整。4、所选购苗木树干必需挺直,冠形美丽,各项外观指标(干形、冠形、树姿等)必需满意行道树、风景苗木景观需求。5、全部苗木以到喀什为准,在喀什验货,不合格苗木不予付款。五、树木种植技术要求:1、乙方依据甲方的要求,种植树木到甲方指定地点进行栽植,详细内容为树木挖取,移运,栽植及管护等。管护期3年。验收移交时间以甲方通知为准。2、为有效保证所栽植苗木的成活率,承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验,并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案,同时可适当运用一些改良产品。3、树穴基部必需施基肥(腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥),米径10cm以上大树施肥0.1立方,米径10cm以下大树施肥0.05立方,裸根树木种植穴中需放入0.1立方河沙。4、全部要求承包人需换臵种植土的,换臵的种植土中应包括6份本地农田土、3份河沙、1份腐殖土。5、大树截干部位严格按清单要求截干,需在主干3米以上保留3-5个健康侧枝,与主干同高截留。6、树木到位后,用细土渐渐匀称的填入树穴,特殊对根系空隙处,要细致填满,防止根系中心出现空洞。7、土填到50%时灌水,发觉冒气泡或快速流水处要刚好填土,直到土不再下沉,不冒气泡为止。8、新植树木种植后必需浇足三遍水。9、树木栽植后需做围堰浇水,养护后期围堰由乙方拆除整平,米径8cm(含8cm)以上苗木需做三角支架支撑与固定,支架应支在树干2/3处,绑扎树干处应夹垫物以爱护树干,绑扎的树干应保持直立。10、其它技术要求严格根据城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗、园林绿化栽植工程技术规范、城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球、城市绿化工程施工及验收规范、大树移植技术规程、园林植物养护技术规程等文件要求执行。六、绿化给水管系安装技术要求1、管材采纳upvc符合国家质量上水管材(管径90mm以上的管材要求承受0.6Mpa的压力,管径90mm(含90mm)下的管材要求承受压力0.8Mpa),所用管材及施工材料必需具备国家合格质量标准(阀门必需运用upvc阀门,全部管材及施工材料必需出具检测报告与合格证书,方可运用,检验费用由施工方自理)。2、设计说明:(1)管道埋深在1米以下。(2)道路绿化带主管系要求与其相连的绿化带管系联网。(3)整体绿化浇灌水系必需保证绿化带任何部位的浇水需求。3、浇灌总体技术要求:(1)操作简洁,修理便利。(2)排水和泄水设计依据实际合理支配。(3)管道埋深覆土在1米以上,填土必需夯实。(4)水系主管限制阀合理设计及安装。七、验收1、验收流程平地 放线 验坑 验苗 种植 支撑爱护 管护及成活率平地:包括场地平整、翻地整地、河沙、肥料。要求:土地细平,平铺河沙5cm厚/m2,平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍,用水浸泡地一遍。放线:根据设计图纸要求和甲方指定的种植地点定点、放样,大规模的乔木用扦插法标记定点或用定点,群植小灌木及地被可用线标记种植面积的边缘线。验坑:乔木的树穴直径比根系或土球的直径大,深度比土球高度尺寸增加20cm,另外种植穴的尺寸还将依各种树种不同的生活习性区分对待。验苗:苗木根系发达,树干必需挺直,冠形美丽,各项指标(土球大小、干形、冠形、树姿等)必需满意苗木验收需求。苗木不得携带病虫害,要求带苗木原产地的检疫证明,苗木来喀后,由发包人组织林业部门再次复检,对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的全部费用及损失由承包人担当。种植:按园林绿化种植规范要求种植。支撑爱护:米径大于6cm的苗木均要求搭支架,支架要坚固,绑扎树木处应夹垫物,绑扎后的树干应保持直立,支架一般采纳三角支。管护及成活率:绿化养护包括定期浇水、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、维护、对树木的修剪、抹芽、补植等。第一年要求初验成活率达到85%以上,其次年复验成活率达到95%以上,20xx年竣工验收时成活率达到100%。八、现场代表1、监理(1)监理单位名称:(2)监理工程师姓名:2、双方派驻工地代表(1)发包人驻工地代表:(2)承包人驻工地代表:九、双方的权利和义务1、发包人权利和义务(1)在20xx年2月27日前施工现场具备开工条件,保证喷灌系统水、电等条件满意施工要求,施工现场主要道路畅通。(2)对承包人施工组织设计进行会审确认,供应施工现场四周及地下管沟走向等资料,保证数据真实精确,在施工前进行现场交底。(3)帮助处理施工过程中与发包人内部其它单位的有关事宜。(4)负责按本合同约定的内容对承包人的工程施工、种植及养护过程进行考核,出具考核结论。(5)发包人负责担当养护期间的水、电费用。(6)因发包人不能按规定完成上述工作,造成工程不能按期开工,工期予以顺延。2、承包人权利和义务(1)严格根据发包人审定的施工图和施工组织方案组织施工,施工图变更的须经发包人批准后组织施工。(2)依据工程施工须要设臵照明及警示标记,派人驻守施工现场。担当施工机具修理保养,未履行上述义务或履行义务不符合要求造成财产和人身损害的,由承包人担当责任和由此造成的经济损失。(3)在施工和养护期间,不得破坏施工现场的其它设施,因影响施工确需拆除的,须报经发包人驻现场代表签字确认,施工完毕后须复原原状。(4)施工前期的整地、施肥和后期的苗木到货、种植等关键工序须经发包人现场代表确认签证后方可组织施工,签证作为考核结算的依据。(5)施工期间应严格遵守国家、地方政府、本企业的环保有关规定,施工场地噪音等应不超过国家规定的指标。(6)竣工未交付发包人之前,承包人应负责已完工程的爱护工作,爱护期间发生损坏,承包人自行修复。(7)根据本合同要求,做好施工现场的地下管线和邻近建筑物。构筑物的爱护工作。(8)投标单位中标后在日常的养护中应依据绿化植物生长状况根据相关规定把握浇水时间。(9)因承包人不履行上述义务,造成工期延误的,工期不予顺延。由此造成发包人经济损失的,承包人担当赔偿责任。十、施工组织设计和工期1、进度安排:承包人应在合同约定的日期,将施工组织方案和进度安排提交发包人。发包人按约定的时间予以批准或提出修改看法,承包人必需按批准的进度安排组织施工,接受发包人对施工进度的检查,施工质量的监督。工程实际进度与进度安排不符时,承包人应实行相应的措施,拟实行的措施须报发包人批准后执行。2、工期的延误、暂停(1)延期开工:承包人应按合同条款约定的开工日期起先施工,承包人不能按时开工,应在合同条款约定的开工日期5天之前,向发包人提出延期开工的申请,并说明理由。发包人应在接到申请的3日内予以书面答复,逾期不予答复的,视同默认。发包人同意延期开工的,工期顺延,否则工期不予顺延。(2)工期延误:对以下造成竣工日期推迟的延误,经发包人代表确认,工期相应顺延。设计变更、工程量发生改变;一周内,非承包人缘由停水、停电或造成停工累计超过8小时;不行抗力(包括:斗争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等);合同中约定或发包人同意赐予顺延的其它状况。(3)承包人须在发生以上状况后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提交报告,发包人代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已确认。(4)非上述缘由,工程不能按合同工期竣工,承包人担当违约责任。十一、质量与验收1、工程质量标准:合 格2、隐藏工程验收:承包人在工程施工过程中,发生隐藏工程时,应刚好报告发包人代表进行现场确认,并提交隐藏工程报告和处理措施,措施经发包人代表确认后,进行隐藏工程施工,隐藏工程施工结束后须报告发包人代表验收,验收合格,发包人代表在验收记录上签字后,方可接着施工。验收不合格,承包人不得接着施工。十二、工程变更处理工程量清单数量发生变更,按变更的工程数量与其综合单价的乘积作为变更部分结算价。对承包人超出设计图纸范围和因自身缘由造成返工的工程量,发包人不予确认。十三、争议解决方式合同履行过程中发生的任何争议纠纷,当事双方应通过友好协商方式解决,如协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十四、违约责任1、双方不按合同约定履行自己的各项义务,应担当相应的违约责任。2、在管护期间,如发生人为破坏花草树木,发包人负有对其进行教化的义务,并帮助承包人对破坏者进行经济惩罚。4、发觉承包人不能按合同工期竣工以及有严峻的施工质量问题或达不到其承诺的标准,发包人有权扣罚履约保证金7万元和不予支付全部工程尾款的经济惩罚。5、除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行,违约方担当上述违约责任后,仍应接着履行合同。十五、工程量清单十六、其他约定条款1、本合同自双方签字盖章后生效。2、承包人不得将本工程转包或分包,否则发包人有权终止合同。3、合同的生效与终止:本合同条款自合同签订生效之日起生效,至养护期满后,本合同即告终止。4、合同份数:共8份,正本2份,甲乙双方各持1份,副本6份,发包人5份,承包人1份。5、承包人投标书与发包人招标文件相抵触的,以合同为准。6、其它未尽事宜,双方协商,达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)双方责任范围,分工协作,经双方协商一样,依法订立本合同,以便共同遵守。第一条:工程名称及地点1.1、工程名称:“沙河锦庭”项目旋挖桩工程施工工程1.2、工程地点:成都市跳蹬河北路其次条:工程内容按甲方供应的设计图纸设计施工,包括护壁桩定位放线、旋挖机械成孔、护壁桩钢筋绑扎、护壁桩砼浇筑、冠梁钢筋绑扎、冠梁模板安拆及冠梁砼浇筑,机械进出场费及车辆进出场冲洗人工费。第三条:施工组织设计及工期3.1、乙方按甲方供应的施工图纸施工。3.2、工期:本工程日至年月天3.3、由于甲方缘由、不行抗力(斗争、地震等自然灾难)和非乙方缘由造成停工累积超过8小时,经甲方代表共同确认,工期顺延。第四条:承包方式4.1、承包方式:本工程采纳包工不包材料、包工期的方法,即施工用材料由甲方供应,现场组织实施全部由乙方担当。4.2、工程价格:旋挖桩施工:260元/m,工程量按实结算(空桩不计量)。4.3、由乙方编制并经甲方现场代表共同确认的工作量作为核算合同造价的依据。第五条:工程价款支付5.1、合同签订,按甲方通知时间进场起先施工,旋挖护壁桩及冠梁施工完成并验收合格后,2个月内甲方支付乙方工程总款的50%,本基坑工程全部竣工后甲方在叁个月内支付乙方工程余款的80%;本基坑工程全部上交竣工资料决算后叁个月内支付乙方100%的工程余款。(乙方需向甲方供应正式发票)第六条:甲方的责任及权利6.1、甲方有权对乙方施工过程进行监督,如乙方未按设计图纸施工,甲方有权责令乙方改正、停工直至退场。6.2、甲方负责现场“三通一平”工作。6.3、施工用水由发包人担当。6.4、工程款按合同刚好支付。6.5、甲方负责基坑限制点位的测放。6.6、甲方负责向乙方供应工程地质报告书、基坑支护全套设计施工图。第七条:乙方的责任7.1自行解决专业施工所必需的机具设备及配套的材料等并担当费用;7.2严格根据施工图纸要求和国家现行验收规范及质量标准组织施工,保证质量。7.3帮助甲方做好原始记录和相关资料。7.4施工中如达不到质量要求造成的全部损失由乙方担当,超挖所造成的损失由乙方自行担当。7.5对本方人员进行平安教化,做到文明施工,平安生产并担当费用。7.6给本方全部施工人员办暂住证和出入证并担当费用。负责给乙方全部施工人员购买国家法律规定应购买的保险并担当费用。负责给乙方全部施工人员供应劳保用具和平安爱护设施并担当费用。7.7若因乙方施工发生的平安质量事故,由乙方担当一切经济、法律责任。7.8乙方负责施工现场饮用水的供应和防暑降温物品的发放并担当费用。7.9乙方派为乙方代表。乙方代表须长住现场进行现场管理工作,乙方代表须在得到甲方口头或书面通知60分钟内到达甲方办公室,迟到一次罚款200.00元,缺席一次罚款20xx.00元。7.10乙方入场前应与甲方签订平安责任书,供应入场人员的花名册及身份证编号,注明工种、有无工伤保险等状况。7.11机械工种或特别工种应有操作证,并供应复印件给甲方备存。7.12乙方应向甲方供应机械操作规程和入场机械的规格、型号、数量等。7.13乙方协作甲方现场基坑支护施工运用零星机械并不计费用。第八条:违约责任8.1、假如乙方不按甲方供应的图纸施工进行施工,甲方有权终止合同并通知乙方撤场,因此造成的经济损失均由乙方负担;甲方还将追究因此而造成的间接经济损失。8.2、甲乙双方任何一方因自身的缘由违约给对方造成的损失均由责任方担当,并按损失程度在经济上赐予对方相应的补偿。第九条:其它9.1、合同生效与终止:本合同自签字之日起生效,至工程竣工合格工程款结算完毕后终止。9.2、合同分数:正本2份,副本4份,双方各执3份。9.3、本合同如有未尽事宜,双方友好协商或签订补充合同。如发生争议,按合同法有关规定进行调解、仲裁。甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:年月日:施工合同 篇5建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期(一般是一年), 质保金一般是在质保期满后支付。但是,同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如,房屋建筑工程质量保修方法就规定,在正常运用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程 的合理运用年限。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏,为5年。(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。(4)电气管线、给排水管道、设备安装为2年。(5)装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”首先要明确的是,工程的保修期与质保金没有必定的联系。保修期可以约定,但是约定不得违反强制性规定,国务院颁布的 建设工程质量管理条例第四十条明确规定在正常运用条件下,建设工程最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程合理运用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的,建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的修理责任,建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定)进行修理的资金。由此可见,工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束,也形成开发商应对工程质量问题的有力保障,因此,对于开发商来讲,工程质保金至关重要。工程质保金不能想当然地与工程的保修期干脆联系起来,要形成其有效的屏障作用,就必需由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定,下列要素在约定时不缺少:第一,工程质保金的总额。一般来说,项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中干脆扣留。其次,工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期(一般为二年)内,仔细履行合同约定的责任,缺陷责任期满后,刚好向建设单位申请返还工程质保金。第三,工程质保金如何干脆扣减修理费用。一般来说,建设单位 应在出现质量问题的肯定时间内书面通知施工企业前来修理处理,施工企业逾期不处理的,建设单位可另行托付第三方处理,相关费用就可以干脆扣除。因此,作为开发商来讲,肯定要留意提前通知的环节,否则,所支出的费用很难在质保金中扣除。第四,工程质保金返还时是否计息应约定清晰。一般来说,工程质保金不计利息。在建设工程的管理中,建设工程质保期与质保金是两个不同的概念,前者是对建设工程的最低保修期限,由建设工程质量管理条例规定;后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。(一)建设工程质保期。国务院建设工程质量管理条例第40条规定:在正常运用条件下,建设工程的最低保修期限:1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理运用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。3、供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期,自竣工验收合格之日起计算。(二)建设工程质量保证金。建设工程质量保证金管理暂行方法其次条规定:本方法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,详细可由发、承包双方在合同中约定。第九条、缺陷责任期内,承包人仔细履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人根据合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人,逾期支付的,从逾期之日起,根据同期银行贷款利率计付利息,并担当违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。施工合同 篇6一、工程概况施工范围:屋面防水施工施工主要内容:1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层;2、安装排气孔;3、做改性沥青防水卷材;4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明:编制依据:按甲方意图。建筑乙方质量管理条例XX版按国家gt19250XX标准建设工程项目管理规范g/t50326XX建筑工程施工质量检验评定统一标准cg30188各规平安规范、规定。三、施工部署:(一)施工打算(1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践阅历,对详细技术及作范围相当熟识,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,细心施工,达到优质、快速、平安的目的。(2)制定严密的管理体制:施工力气打算,根据项目管理层组劳务作出层分别的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理阅历的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺当进行。(3)材料打算:工程开工前,我公司打算符合质量环境、职业健康平安要求的正规厂家合格产品。(4)劳动力进场打算:1)施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期打算时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本状况,清晰施工特点,以及留意事项,做好心中有数,提高思想相识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。2)劳动的落实,保证措施依据施工方案、实施要求,提前落实支配和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求安排落实之后,应另行做好施工劳动力支配预备安排,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑支配,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节改变适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的须要。(二)施工依次及处理:铲除局部起泡,脱落的防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。(三)屋面防水工程质量的检查及验收:防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观好用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。四、成品爱护:(1)施工人员要仔细的爱护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。(2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。五、质量保证措施:(1)对屋面防水层须要多次检查有无破坏和刺漏,特殊留意的是:一旦被破坏,必需依据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。(2)要强化作人员成品爱护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应留意成品爱护。(3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。六、工期:屋面防水为15天,从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量:确保合格,争创优良。施工合同 篇7发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、无锡市爱护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则,为爱护双方的'合法权益,结合本工程的详细状况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_;管理费:_,设计费:_;垃圾清运费:_,税金(3.41%):_;其他费用:_.经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1、甲方供应的材料:详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成工程损失的,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方供应材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。如已运用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收:甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方担当,工期也予顺延。7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火约定:甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表:略注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。2、工程结算:详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。六、其它事项:1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_