2022施工合同例文49.docx

2022施工合同施工合同模板汇编九篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的运用频率呈上升趋势，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我为大家收集的施工合同9篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1发包方（以下简称甲方）：托付代理人（或甲方代表）：联系地址：联系电话：承包方（以下简称代表）：本工程设计人：联系电话：施工负责人：联系电话：依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规结合本市住宅装饰装修的特点，甲乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，就乙方承包甲方的住宅装饰装修工作（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：1.1工程地点：1.2工程承包方式，双方商定实行下列第种承包方式。（1）乙方包工、包全部材料;（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应部分材料;（乙方包人工费和辅材费）（3）乙方包工、甲方供应全部材料。开工日期年月日竣工日期年月日1.4金额大写：1.5合同生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：备注：工程施工中若遇变更或工程量增减，工程造价均按实结算。1.6甲方负责物管的装修抵押金。1.7本合同一式二份，甲乙双方各执一份，如遇装修期间发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交重庆仲裁委员会仲裁。或其它方式：发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称代表）：年月日：施工合同 篇2甲方(托付方):乙方(管理方):依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合酒店前期装修、托付管理的特点，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就武冈市 装修工程托付管理的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容：1.3 工程管理方式：经双方商定甲方托付乙方依据设计图纸进行装修施工管理，由甲方供应装修材料及装修队伍的管理服务模式。1.4 装修工程期限为天,开工日期年月日,竣工日期 年 月 日。1.5 合同价款：本装修工程管理合同管理服务费(不含税)为人民币: 陆仟元整 (￥6000.00)。其次条 工程监理：本装修工程由乙方负责工程监理,装修工程全部工程进度、质量由乙方负责把关。第三条 甲方义务：3.1 开工前甲方为乙方入场施工供应工作条件。3.2 甲方需供应施工期间的临时水源、电源;3.3不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;3.4 甲方参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收;第四条 乙方义务4.1 装修期间乙方设计图纸要求现场指挥施工;4.2 装修期间乙方需为甲方供应可参考的施工队伍为甲方参考;4.3 乙方需根据设计装修图纸要求提前通知甲方按时按量购买材料，如因乙方人员私自增量所超出部分的材料在供应商不能退货的状况下由乙方按选购价回收(损耗或破损材料不计入材料超标);4.4 乙方需严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;4.5 乙方需爱护好原主体结构;4.6 乙方需确保施工现场文明施工;第五条 工程变更：工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期.第六条 材料的供应：由甲方供应的材料、设备，甲方应在材料运到施工现场前通知乙方(为保证工期，依据设计要求，所需材料乙方需提前以书面形式通知甲方购买，如因乙方没有按实际施工进度提前通知甲方购买，延误工期由乙方负责)，由双方共同验收并办理交接手续;第七条 工期延误7.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗拒力;(3)甲方同意工期顺延的其他状况。7.2 乙方因管理责任导致不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第九条 管理服务费支付方式：双方约定在合同生效后，甲方以现金或银行转账方式按下列约定干脆向乙方支付装修工程管理服务费:1、合同签订之日支付装修工程管理服务费人民币肆仟元整(￥4000.00)2、装修工程管理服务费余款人民币两仟元整(￥20xx.00)在工程竣工后的15天内支付。第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向武冈市人民法院提起诉讼.第九条 其他约定事项: 第十条 附则12.1本合同一式两份,双方各执一份，经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。12.2 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲方（业主）：_乙方（承包方）：_依据中华人民共和国合同法条中华人民共和国建筑法条中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律条法规的规定，遵循公允条诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。第一条工程概况装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款（金额大写）：_其中：人工费_元，材料费_元。（见附表一）其次条双方工作1、甲方工作1、1开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具条陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。1、2办理本工程施工所涉及的各种申请条批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1、3向乙方供应施工需用的水条电条气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2、乙方工作2、1根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2、2乙方指派_（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2、3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范条平安操作规程条防火及环保规定。2、5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第三条工期1、工期延误1、1因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定供应开工条件。（2）设计变更和工程量改变。（3）甲方同意工期相应顺延的其它状况。1、2由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工条设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。1、3由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。第四条工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元；验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_元。第五条材料供应1、甲方供应材料甲方供应的材料条设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料条设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料条设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料条设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2、乙方选购的材料乙方选购的材料条设备，必需有材料设备表（见附表三）注明品牌条规格条等级条数量条单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料条设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失由乙方负责。第六条工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。第七条质量与验收1、工程质量1、1工程以施工图纸条做法说明条设计变更为依据，以天津市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。1、2乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应根据甲方的要求返工条修改，并担当由于自身缘由导致返工条修改的费用。2、竣工验收与保修2、1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。2、2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_。2、3双方约定的保修项目内容期限为：_。（本条2、2和2、3款的内容过多可另加页）第八条平安和防火1、甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条违约责任甲条乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能刚好给出必要的指令条确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。第十条合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_种方式解决：1、由_仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。第十一条其他约定_第十二条本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。第十三条组成本合同的文件包括：1、本合同条款及合同附表；2、施工图纸及做法说明；3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；4、补充规定。第十四条其他1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可依据须要确定合同副本的数量，双方约定（签字条鉴证条公证）后生效。2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主（盖章）：_ 承包方（盖章）：_注册地址：_ 注册地址：_住地：_ 住地：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关规定、条例，遵循同等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一样看法，签订本合同，共同遵守。一、 工程名称：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程二、 工程地址：温州市鹿城区藤桥镇三、 承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。四、 承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层五、 承包单价及计量方式：1、 L挡土墙及A型结构底板实行综合单价方式，施工费单价135元/，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。2、 片石及混凝土垫层实行单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;根据图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15cm)单价为4元/,混凝土垫层(厚10cm)单价以4元/。计量方式采纳按月计量，与甲方同建设单位计量同步。 甲方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部 以下简称甲方六、 工程工期：100日历天七、 甲乙双方职责：甲方职责：1、 负责供应营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。供应公司质量、平安管理体系文件。2、 帮助乙方完成施工报审报批及备案手续。3、 依据建设单位要求必要时派员帮助乙方工作。4、 负责在温州设立工程账户便于乙方结算。5、 监督管理乙方开展各项施工生产活动。乙方职责：1、 负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。2、 负责编制施工方案，完善施工过程限制资料及质量保证资料。3、 按流程组织隐藏工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。4、 协调当地关系，保证施工生产的顺当进行。5、 在甲方领导下对本工程的进度、质量、平安工作进行全面管理。八、 付款方式：工程款结算实行按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则根据实际完成造价的4% 计取。甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证运用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再供应材料发票等完税证明材料。九、 其他未尽事宜，双方另行协商解决。十、 此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5甲方：_乙方：_为了推动我校后勤工作社会化的进程，依据_，就校内物业零星修理由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。一、托管时间自_年_月_日至_年_月_日。二、甲方职责1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，监管好学校固定资产和设备。2.安排和审定大型设备修理项目。监管乙方担当的修理责任。3.监督乙方的修理业务，评价修理服务质量。4.测评乙方目标责任，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。5.按期支付托管修理经费。6.组织审计修理经费的运用管理。三、甲方对乙方的要求1.负责学校水电及动力设施(泵房、凹凸配电、室内外水电线路)的日常管理、保养、修理。2.负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常修理和基础设施(窨井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星修理。3.负责学校通讯设备的修理。4.常常主动巡回检查，刚好修理，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。四、乙方承诺1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。2.管好修理人员，责任明确，业务娴熟，工作到位，作风端正，服务看法好。3.建立健全行之有效的项目业务维护修理细则及其管理规章制度。4.全权保管好国有资产，严防国有资产破坏或流失，维持设备完好率在95%以上。5.既保障供应，又防止奢侈流失，主动做好节水、节电工作，建立责任包干制和巡回检查制度，与奖惩挂钩。6.坚持每周一、四上午巡回上门零星修理服务。7.合理运用和严格管好修理经费，接受甲方的审计。8.完不成目标要求，接受甲方处理。五、本协议未尽事宜，由双方协商解决。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_施工合同 篇6建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立XxXXXX绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1、工程名称：XXXX绿化工程。2、工程地点：XXXXX。3、施工范围：绿地面积XXX平方米(详细见XXX绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：XXXX元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。四、承建方式1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：XXX万元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：XXX万元整。3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：XXX万元整。4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。2、在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。八、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方根据施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。3、开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地(应符合'三通一平'要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方代表：_乙方代表：_签订日期：_施工合同 篇7意向合作协议甲方：公司（） 乙方：西安联创铝瓷电子封装材料有限公司（高功率电子封装铝碳化硅材料专业厂家）双方一样同意，在批量生产铝碳化硅电子封装材料的项目上进行深度合作。本着互利双赢、同等协作的看法，达成以下协议。一、合作目标甲乙双方共同认为，乙方的铝碳化硅产品在高功率电子封装领域有优越的性能和广袤的市场前景，双方本着互信、双赢的原则，就共同开发（甲方产品）达成以下合作目标。二、合作内容1、根据客户要求，双方共同批量生产铝瓷产品（以下简称为“合作产品”），其中甲方负责产品设计、客户认证、市场销售，乙方负责根据甲方的产品设计转化为铝碳化硅材料产品，性能满意客户要求，最终由甲方封装为成品后销售。2、乙方负责根据甲方的图纸进行加工，达到图纸的各项要求，将铝碳化硅材料进行生产、加工、表面处理等工序，制造出满意甲方要求的成品或半成品。3、自本协议签订后的20xx年3月1日起，至20xx年12月31日止，乙方向甲方供应满意甲方要求的_封装材料产品_万件；4、自20xx年1月至20xx年12月底前，乙方向甲方供应满意甲方要求的_封装材料_万件；5、自20xx年1月至20xx年12月底前，乙方向甲方供应满意甲方要求的_封装材料_万件；6、以上所列的合作产品不限于现有产品规格，详细产品规格和尺寸，以甲方的设计图纸为依据；每规格的产品结算，由双方签订独立的合同规定；7、依据甲方公司发展状况，乙方将在甲方周边选址投资兴建新的工厂，以满意甲方的产量需求。三、合作程序1、设计期样品试制：针对甲方要求的设计期样品(百件以下)试制，由甲乙双方共同进行1）甲方供应设计图纸、加工说明及客户要求；2）乙方根据甲方所供应的资料进行试制；3）样品测试完成后，甲方应刚好向乙方供应客户的反馈看法，双方应刚好沟通，总结产品的阅历和教训；4）如有测试效果不满足、图纸改型、后期工艺变动等状况，要求反复试制，双方均应根据设计要求进行接着试制，并保证试制周期和质量。2、批量生产：产品经甲方测试确认后，若符合甲方要求的，甲方可以与乙方另行签订选购协议，详细根据双方另行签订的选购协议执行。四、双方责任与义务（一）甲方的权利与义务1、对加工的要求权：甲方有权对产品的加工方式、加工精度、加工周期和加工质量提出要求，并以此要求作为衡量加工是否达标的标准；2、对客户的唯一销售权：甲方是唯一可以对客户销售合作产品的一方，乙方不能干脆将加工好的合作产品销售给其它人或机构；3、对废弃货物的.处置权：双方在运输、制造、试样等过程产生的废品、次品、散落件，除不能回收的外，均应由货物全部权方处置；另一方不能自行丢弃或变卖；4、供应完整信息的义务：甲方对所加工的产品，供应加工所需的完整信息，以便乙方施工；5、供应有效测试的义务：乙方所测试的结果必需符合甲方所规定的要求。若因设备、人员。数据的相识不同而导致的测试结果不一样时，乙方的测试结果必需同时高于国家标准或行业标准。6、根据本协议刚好支付费用的义务：甲方应按本协议的结算方式，并按每笔购销合同的数额刚好、足额向乙方结算；详细以双方另行签订的选购协议为准。7、按期供应资料的义务：甲方应根据双方制定的生产安排按期供应资料，保证乙方按时完成加工；8、运用乙方品牌的权利：甲方可以运用乙方的品牌进行宣扬，以不损害乙方的品牌形象的方式进行产品推广；（二）乙方的权利和义务1、按期取得产品足额销售价格款项的权利，详细以双方另行签订的选购合同为准。2、对加工技术和信息的持有权：乙方对自己加工的技术、工艺、工装、设备及模具等享有独立完整的持有权；3、对由乙方完成的研发项目，有发表学术论文、以独创人的身份申请专利的权利；4、对设计资料的要求权：乙方有权要求甲方在实力所及的范围内供应资料，以提高产品生产效率；5、要求产品完整信息的权利：乙方有权要求甲方供应产品所需的完整信息，以便完成生产；6、根据要求完成产品的义务：乙方应按甲方(客户)的要求进行设计和生产，并保证生产的周期和质量；（三）保密性以下条款无论双方是否正在合作或已不再合作，有永久期限；1、鉴于双方都在经营与双方本项合作业务无关的其它商业产品或机构，以下条款用于约束双方对对方所经营的与双方业务无关的业务的知情权和保密义务；2、双方互不寻求了解或调查对方的生产技术、工艺，且对自己的生产技术、工艺对外保密（合作产品必需的产品信息除外）；3、保密内容：双方合作中涉及的信息、资料，包括但不限于以下各条：1）双方的交易隐私，包括商品产、供、销渠道，客户名单，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数量、交货日期；2）双方的经营隐私，包括经营方针，投资决策意向，产品服务定价，市场分析，广告策略；3）双方的管理隐私，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料；4）双方的技术隐私，包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果；5）其它在双方沟通过程中涉及到的文字或口头上的有关甲方商业机密的事项。双方均应保证对方学问产权、商标、企业形象的完整与健康，不得在人际沟通、私人谈话、学术会议、公开刊物、公众媒体等方面诋毁对方，或做不利于对方的事情。五、争议及解决本协议如发生纠纷，当事人双方应当刚好协商解决，协商不成时，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院裁决。七、协议期限本协议自_20xx_年_12_月_13_日起生效，有效期至_20xx_年 _12_月_31_日。协议执行期内，乙方不得随意变更或解除协议；如须提前解除合约，须经双方协商达成一样。若因乙方产品达不到甲方要求，甲方可随时单方面的解除本协议，自甲方发出书面的通知之日起解除此协议。本协议正本一式两份，甲乙双方各执两份；八、特殊申明：本协议只是甲乙双方初步达成合作意向， 待乙方产品经过甲方测试并书面认可后，若甲方须要选购乙方产品时，甲乙双方以另行签订书面的选购协议和订购单为准。双方同意，任何一方均不得以本协议主见任何违约金及损害赔偿。12月31日前签署此协议，作为首批用户，甲方可得到乙方供应的按甲方图纸尺寸要求制作的的免费测试样品（须要另行开模的除外）。甲方可获得乙方批量供货的同类产品市场正常售价的8折实惠价格。甲方：签字：地址：电话：传真：乙方：西安联创铝瓷电子封装材料有限公司（盖章） 签字： 地址：西安市南关正街101号世家星苑1810 电话：18049552066 传真：029-87801516施工合同 篇8托付方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行房屋装修，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：_二、形式结构：_三、工程项目：1、工程项目包含:_2、未尽细微环节的之处，由甲方提出方案，商议确定。四、承包方式：_五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。六、工程造价：_元人民币。七、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，_天内付清乙方全部费用。八、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方：签字(盖章)：联系电话：年月日乙方：签字(盖章)：联系电话：年月日家庭居室装饰装修施工合同范本三建设方：(以下简称甲方)承建方：(以下简称乙方)经甲乙双方协商，甲方将自行修建房屋室内装修工程承包给乙方，并达成如下协议，甲乙双方共同遵守。一、工程概况1、施工地点：2、承包方式：按预算执行。3、总价款：4、工期：自20xx年20xx年日竣工，工期为60天。二、工程验收：1、施工中乙方必需保质保量，按时完成。2、工程竣工后，甲方应在3日内组织验收，如未阅历收擅自运用，应视为验收合格。三、工程价款及结算方式：1、合同签定后，甲方应支付乙方总工程款，60%计：元，做为材料款。2、工程过半(木工结束)甲方应支付乙方总工程款30%，计：元。3、工程结束经甲方验收合格后，甲方应支付乙方其余总工程款10%，计：元。4、如乙方在施工中，甲方要求增加工作量或中途变更施工内容要求，甲方应另行支付(差额)费用给乙方，工期顺延。四、违约责任：1、合同签订后乙方应保质保量如期竣工，凡由于乙方缘由未能如期竣工的(不行抗拒因素除外)，乙方需担当总工程款1%作为罚金。2、如甲方未按合同支付工程款，应每日担当合同总金额的1%作为罚金。五、保修及售后服务：1、因施工质量问题免费保修两年;2、如因不行抗力损坏，乙方只修理，所用费用由甲方支付;3、如人为损坏或需调整变更样式，乙方合理收费。六、本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决，如无法达成一样，应由当地人民法院裁决。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同签定之日起生效。甲方：签字：乙方：签字：年月日：施工合同 篇9发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工。不付乙方工程款。要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付