2022施工承包合同范文68.docx

2022施工承包合同施工承包合同范文合集6篇现今社会公众的法律意识不断增加，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我为大家整理的施工承包合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工承包合同 篇1发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_。二、工程范围和内容：_。三、施工地点：_。四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_。六、工程价款：共计_人民币元（大写：_元整）。七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。八、质保期：_年，自完成验收之日起算。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满意国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方应刚好进行验收，乙方应确保工程质量合格。十、甲方的责任：1、帮助乙方开展项目工作，按约定供应图纸、图套，完成技术交底；2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定平安生产，文明施工的规范；3、工程竣工时，刚好验收 ；4、按约定向乙方支付工程款。十一、乙方的责任：1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，须要返工，则由乙方担当返工须要的一切费用；2、听从甲方和相关部门的检查、管理，遵遵守法律律法规的规定；3、支配具有资质的工人进行施工，平安、文明施工；4、在质保期内，对属于乙方责任的工程质量问题，供应免费修理维护。十二、特殊约定：1、施工中因乙方缘由发生的伤亡事故，均由乙方负责，并担当相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。十三、其他：1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。（以下无正文）甲方（盖章）：签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日施工承包合同 篇2发包方：湖北赤东建筑有限公司 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 乙方在浠水承包青园工地南二区7号楼砌砖工程。经甲、乙协商，乙方承包未砌完的砖块及没有砌筑墙体，其中二楼、三楼已砌一半的任何部位都无条件砌筑完成及顶层砌筑和施工洞砌筑，打拉墙筋孔及植筋，全部半块砖用完，一楼架子自理，完工后清扫干净。工期为20天，延期一天罚款200元，为明确双方的责、权、利、特订以下协议。一、工程概况：本工程以包干价结算为准，7号楼二层、三层及顶层全部砌筑工程为22000万元。二、承包方式：包工不包料，小型工具自理。三、质量要求：达到合格工程质量标准，若有乙方施工中造成质量问题，由乙方带工带料无偿返工。四、付款方式：平常付生活费，完工付90%，抹灰完付10%。五、平安责任：乙方在施工过程中要按国家平安监督部门要求施工，如发生平安事故由乙方付全部经济责任。六、法律责任：本协议双方自愿，自签字日起生效，付法律责任。甲乙双方各执一份。七、乙方听从甲方管理，随叫随到，如哪方违约赔偿对方人民币壹万元。甲方签字： 乙方签字：年 月 日施工承包合同 篇3甲方：乙方：甲方拟在本村组原庄基上修建房屋，乙方长期从事农村房屋修建，具有肯定的专业水平和知名度，甲方现将修房承揽给乙方施工，双方在同等互利、协商一样的基础上达成如下合同：一、房屋结构及承揽范围：甲方拟建砖混结构一层平房，甲方已完成打地基及底圈梁，现将房屋地上的修建承揽给乙方施工，承揽范围包括砌墙修建主体、打上圈梁、上屋面、房屋内粉刷、贴瓷(门前墙面外贴瓷、客厅墙面内贴瓷、厨房及卫生间内贴卫生瓷)、地面水泥压光、房屋东侧水泥外粉墙；二、房屋计价面积及工价支付方式：1、面积计算方式：房屋修建完后双方先丈量所建房屋长度与宽度，是从一侧房屋滴檐水起到另一侧房屋滴檐水止，相乘得到的面积减去院内亮天面积后为房屋计价面积。房屋计价面积为 平方米；2、价格：双方约定单工价为 元/平方米(大写 元/平方米)，总工价(房屋计价面积乘以单工价)为 元；3、支付方式：在本合同签订之日前，甲方向乙方支付 元(大写 元)作为定金，在主体修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大写 元)，在粉刷完毕甲方验收质量合格后，向乙方支付 元(大写 元)，下剩款项在20xx年 月 日前付清。三、合同期限：本合同的期限从20xx年 月 日起到20xx年 月 日止。其中砌墙修建主体、打梁上屋面在20xx年 月 日前完成，房屋内粉刷、贴瓷、地面水泥压光、房屋东侧水泥粉外墙在20xx年 月 日前完成；四、双方的权利与义务1、甲方依据约定向乙方支付价款，并依据乙方施工进度其供应建房所需的水泥、沙子、钢筋等建筑材料；2、甲方应当供应乙方运用的水、电，并保证水电能正常运用；3、乙方依据甲方修建房屋设计意图保证按期完成工程，且房屋质量符合行业要求及一般要求，所需的专业设备如搅拌机、架板及架管等由乙方供应；4、乙方施工中自行指挥所雇人员各负其责，组织施工并进行监督，对房屋质量负责，乙方主动实行平安措施，的确抓好平安生产，施工中如发生平安事故，所造成的损害均由乙方担当，甲方不担当任何责任。5、甲方不参加乙方组织的施工，但有权对乙方施工过程进行监督，如发觉乙方修建房屋存在出现质量问题，甲方应当刚好与乙方沟通，有权让乙方进行刚好订正。甲方验收乙方所建房屋质量合格后双方签字，乙方完成交付义务。五、违约责任：1、甲方应当按约定期限内向乙方支付工价，假如违约，每逾期一日，甲方按 向乙方支付违约金；2、乙方应当按约定期限内保质完成施工，假如违约，每逾期一日，乙方按 向甲方方支付违约金；3、如房屋质量存在问题，甲方有权让乙方刚好重作或者修理，如甲方通知乙方后三天未到，甲方有权让他人进行修理或者重作，所需的拆除及修理、重作等费用由乙方担当；4、施工过程中，本合同未尽事宜或者变更承揽内容由双方及中间人友好协商解决，可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力；5、本合同经甲、乙双方签字后生效，一式三份，由甲乙各执一份，中间人执一份，具有同等法律效力。施工承包合同 篇4第一条 合同当事人、签约时间和地点1.1 本合同当事人1.1.1 发包人： 以下简称：甲方地址：家庭住址：身份证号码：联系电话：1.1.2承包人： 以下简称：乙方地址：浙江省东阳市横店影视产业试验区商务楼地址：家庭住址：身份证号码：联系电话：1.2 本合同签订时间： 年 月 日。1.3 本合同签订地点： 。第三条 标的房屋3.1 标的.房屋为位于 市 路 号 的由发包人持有的“ ”项目地上第 层整层（以下简称“该房屋”）。该房屋发包建筑面积约为 平方米。甲方同时将房产附属通道、楼梯、设施以及本合同约定的场地、位置等供应给乙方及其顾客运用。3.2标的房屋总租赁建筑面积及其各部分租赁建筑面积以双方12314.5 标的房屋场内除发包人投资的设备、设施的物业管理由承包人负责，详细为：14.5.1 标的房屋场内保安、保洁。14.5.2 标的房屋场内全部机电设备设施的日常维护、保养和修理、运行；如承包人及承包人顾客运用不当造成的设备、设施、结构损坏，由承包人担当修理费用或更换费用，所造成的损失及后果由承包人担当。14.5.3 承包人在承包期间内自行投资的设备、设施、装修及设备、设施的维护、保养、修理、更新。14.6 发包人依据本条约定应担当的物业管理责任，发包人、产权人或业主委员会（注：发包人、产权人参与业主委员会）可以托付物业管理企业管理，承包人不和物业管理企业发生物业管理法律关系，发包人和物业管理企业不得干预承包人依据本条约定行使相应的物业管理权利和义务。14.7 关于物业管理的责任划分及费用分摊，在双方办理交房手续时依据工程的实际状况和本条约定的原则，在与物业管理公司依据上述物管原则签定物业管理合同时明确。第十六条 投保责任划分16.1 全部权不属承包人的房屋和设备、设施，其保险责任归发包人。16.2 全部权属承包人的设备、商品和商业经营责任，其保险责任归承包人。第十八条 承包人保证事项18.1 保证其行为本合同签约人依法成立、在本合同期依法持续，具备签订本合同和持续履行本合同的主题资格。18.2 保证每年度，应向发包人帮助供应相关证照和文件，以便发包人办理房屋租赁许可证续期，以维持租赁证照的有效性。18.3 保证具备装修工程设备工程、改造工程开工的全部合法批准手续，自行选定具有合法资质等级的施工队伍，平安施工，不得损害发包人标的房屋主体结构，并应在竣工后取得公安、消防、文化、卫生等有关部门的验收合格文件，且应向发包人报送全套装修竣工验收文件和图纸。发包方有义务帮助乙方办理消防验收等手续。18.4 装修竣工验收后，承包人需进行任何设施、附着物、构筑物重大添附、拆改、保证在施工前六日内书面征得发包人同意。18.5 保证本合同约定用途运用标的房屋，并不得违法运用标的房屋，不能擅变更标的房屋的功能。18.6 保证按运用规范正常、合理运用标的房屋和设备，不得损坏标的房屋和各类设备及设施。18.7 保证在改造及装修过程中和租赁期限内，不得破坏标的房屋的基本结构或有危及基本结构平安的行为，任何与结构有关的变更必需书面报送发包人同意。承包人保证在合同有效期内，不得将标的房屋部分或整体运用权对与经营本合同约定业务无关的第三人转租（乙方投资或者参加经营的公司不受此限）；在保证经营主体的前提下，承包人经营范围内的多种经营发包可以自主确定。18.8 如标的房屋发包人、产权人以本合同标的房地产设定转让、抵押或以之抵偿债务之事宜，未侵害承包人的承包权和运用权，承包人保证接着履行本合同。18.9 承包人违反上述承诺，由承包人担当全部法律责任；如因此给发包人或其他第三人造成经济损失，由承包人担当全部赔偿责任；如因此导致本合同无法履行，发包人有权解除本合同，承包人同时应按当年应付租金的100%向发包人支付违约金。18.10 承包人保证对其商业经营行为所引起的民事法律后果担当法律责任，包括且不限于产品质量责任、服务中的人身损害赔偿责任等。18.11 承包人保证在规定的时间内交纳租金和缴付各类能源费用。18.12 以上承包人保证事项不能在60天内完成或变更，发包人有权解除合同并视承包人违约。其次十条 合同变更和解除20.1 经双方协商一样，可变更或解除本合同。20.2 发生本合同约定的解除合同事由，取得解约权的一方有权在该事由发生后60日内以书面形式通知对方解除合同，逾期视为自动放弃解约权。除本合同其他条款另有特殊约定外，自通知依法送达之日起30日内，如双方没有就接着履行合同达成书面协议或受通知方没有提起恳求接着履行合同的诉讼或仲裁，本合同解除。因一方违约导致守约方依据本合同约定解除合同，违约方应依据本合同相关约定对守约方担当赔偿责任；守约方自动或书面承诺放弃解约权，除守约方当时另有书面声明或通知外，不免除违约方的违约赔偿责任。20.3 发生不行抗力，导致本合同部分或全部不能履行，双方均有权解除本合同或要求变更合同内容。本合同所称不行抗力，指不能预见、不能避开并不能克服的客观事实，包括地震、台风、火灾、斗争、社会猛烈动乱、严峻流行性传染疾病等灾难。20.4 本合同生效后，非依本合同上述约定或法定事由，双方均不得以其他事由为借口或无故单方解除合同，否则应按初始年租金标准的100%赔偿对方经济损失，如发包人尚未交房且承包人已支付相应款项或承包人因履行本合同已经发生投资，则还应担当如下责任：如发包人单方强制解除合同，应双倍返还承包人已经付定金，同时应返还承包人已付（垫付）任何款项，并按承包人投资原值（包括但不限于设计费、工程费、设备费、筹备开办费、广告费、政府规费、税及为此支出的其他任何费用）赔偿承包人投资损失。如承包人单方面强制解除合同，应赔偿发包人因承包人对标的房屋提出改造要求而造成的发包人实际发生的改造费用（包括但不限于设计费、工程费、设备费、政府规费、税）。赔偿完毕后，本合同解除。一方单方强制终止合同，另一方有权拒绝接受上述赔偿并要求接着履行本合同。20.5本合同在依法或依约正式解除前，除本合同另有特殊约定外，双方均应接着履行本合同约定的义务。20.6出现下述20.7、20.8、20.10的情形之一的，乙方有权提前终止合同（亦可选择不予终止合同），甲方应双倍返还乙方已付保证金。如出现下述20.9、20.11、20.12的情形之一的，乙方有权提前终止合同（亦可选择不予终止合同），甲方应按年租金的百分之百赔偿给乙方。20.7租赁场地未按合同附件二的约定时间、用途和标准交付，延迟超过30日的；或租赁场地发生产权致使乙方不能正常对外营业达30日（含30日）以上的。20.8甲方负责的影城消防工程（由于承包人方案或装修影响除外）未能按时完成，或未能按时通过政府主管部门验收，延迟乙方开业超过30日的。20.9甲方对建筑和/或对最终竣工的租赁场地做变更，未刚好通知乙方；租赁场地承重结构出现严峻质量问题（由于承包人装修工程超过设计荷载除外）致使乙方不能正常对外营业，甲方在合理期限内不能解决的。20.10甲方未能按时供应乙方营业通道、其他配套设施服务、物业管理等服务的，延迟乙方影城开业超过30日。20.11甲方供应的物业管理服务、公123其次十二条 保密条款其次十三条 关于违约责任施工承包合同 篇5发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）承包方（全称）： （以下简称乙方）为保证 工程在合理运用期限内正常运用，发包人、承包人经协商一样签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据有关管理规定及双方约定担当工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。详细质量保修内容双方约定如下：上述内容及合同范围内装修工程二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方依据国家规定，结合详细工程约定质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理运用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；4.装修工程为2年；5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可托付其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。3.在国家规定的工程合理运用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日年月日施工承包合同 篇6发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)经甲、乙双方协商，甲方将恩施思源试验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和平安，双方本着同等、自愿的原则，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：恩施思源试验学校建设项目二标段教学办公楼。2、工程工期：215年 10 月 15 日至20xx年 6 月 1 日。二、工程承包方式、包含内容及价款(一)、工程承包形式：采纳包工包机具不包料的形式、自负盈亏(二)、承包内容及承包单价1、基础工程：基础地梁承台墙体砌筑、上口找平;砂浆防水防潮层;土方回填后的整平及打夯(甲方负责回填土的机械协作);2、混凝土工程：甲方负责供应商品砼至施工现场，乙方接管及加固，甲方派人技术指导，乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护，现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地，混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹同等，协作管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等;3、砌体工程：建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的刚好收集利用;强制式搅拌机由甲方供应，乙方负责安装、维护保养及清洁;二次结构及室外散水台阶踏步的施工等;4、装饰工程：图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等;5、泥工班组所用材料进出场的上下车(砂石料加气砖除外)、现场材料的堆码整齐;现场材料的二次转运、余料入库;塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工;6、甲方只负责供应施工所需原材料，供电至三级配电箱、供水至每楼层(每层不低于两个接水点)，乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等全部必备工具及工人食宿等7、施工图纸、招标清单、设计变更内全部泥工工作(单项变更对泥工影响超过5000.00元以上的另行协商);8、承包单价为综合包工单价，此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，乙方不得以任何理由要求甲方索赔。9、承包单价为 元/m2，竣工结算建筑面积计算以 GB/T 50353-20xx 规范为准。三、质量要求1、乙方必需按设计要求、施工验收规范要求及相关标准要求组织施工及验收，质量不得低于相关规范标准要求。质量达不到验收规范标准要求及项目部制定的质量要求，按项目部制定的标准对乙方进行惩罚。如因乙方缘由达不到要求标准，甲方有权另找施工人员，并双倍扣除其所需费用。2、乙方在施工中造成的不合格产品，甲方有权拒付工程款，有权要求乙方返工，并向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失(误工费、材料费及其他损失费等)，并对乙方处以返工总价值2-5倍的罚款。四、甲乙双方责任1、甲方必需保证材料刚好运到工地。2、甲方对工程质量进行监督，有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整改，并对乙方进行经济惩罚。3、乙方必需严格按要求施工，留意节约材料、合理用料，不准奢侈材料，如发觉有奢侈现象则担当所奢侈材料价值2倍以上的损失费。4、在施工过程中，乙方必需保证施工所须要的人员满意施工要求，无条件听从项目部管理人员的支配。5、乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，甲方有权解除合同，并根据已完成工程量的70%结算工程款，其付款方式同第七条付款方式。若乙方需解除合同，其结算方式及付款方式同本条。6、仔细做好工完场清，不得出现奢侈材料的现象，若发觉材料奢侈现场，依据奢侈的多少进行不低于500.00元的罚款，并双倍赔偿所奢侈的材料款。五、平安管理1、乙方对质量、平安负责，必需熟识质量、工艺的规范和标准，懂得平安学问，对操作工人进行平安技术交底。严格执行机械平安技术操作规程，杜绝违规指挥，作业前应对本次作业所运用的机械、设备、防护用具及作业环境进行平安检查，消退平安隐患，发生平安事故所造成的误工费、伤者护理费、生活费、医疗及其他赔偿费用由乙方自行担当。2、进场后一切听从甲方支配，严格遵守中华人民共和国治安管理条例及工地的规章制度之规定。不许打架闹事，不许酒后上岗，违者罚款;严峻的送到公安机关处理。3、维持良好的社会秩序，严禁偷盗，如发生进行严处，偷一罚十。4、不得损坏甲方财产，如损坏，照价赔偿。5、乙方所雇佣的工人每天必需持身份证上岗，每天上班前在门卫处登记打卡，如有遗漏造成不良后果，甲方概不负责。六、工期要求1、工期根据项目部的生产要求由项目部下达生产安排，双方签字认可，每个节点必需在双方认可的工期内完成，逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。七、付款方式依据工程进度，验收合格，分段付款，主体工程完工验收合格后一月内付总价款的20%，竣工验收合格后一个月内付至工程款总价款的80%，余款待工程审计完后一个月内付至总价款的95%，下余5%待质保期满后一个月内付清。每次支付工程款都应由项目部相关人员签字认可后方可支付。每次领取工程款时乙方必需向甲方供应员工工资表。八、违约责任合同一旦签订，双方必需遵守，一方如有违约，要担当相应的一切损失和法律责任，并担当支付违约金壹万元(小写：￥10000.00元)。九、其他未尽事宜，双方协商解决，作为本合同的补充条文。十、本合同一式两份，承包方与发包方各执一份。自双方签字之日起生效，工程竣工付款完毕后合同终止。发 包 方： 承 包 方：代表签字： 代表签字：联系电话： 联系电话：年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页