2022水电安装承包合同汇总.docx

2022水电安装承包合同水电安装承包合同随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是特别有必要的行为。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，下面是我收集整理的水电安装承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。水电安装承包合同1发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日水电安装承包合同2甲方：立合同单位乙方：兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺当进展，达到预期目的，依据经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：实行包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。六、付款与结算方法：1、工程起先安装预付20%，计币2、完成工程在万元;3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发觉质量问题，保修金按时退还。七、工程期限：从合同生效日起，乙方亲密协作土建同步施工，与土建同步竣工。八、工程质量验收：1、乙方严格根据施工图纸，各个单项工程及隐藏工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。3、乙方必需对用户负责，在交付运用的壹年内负责包修，保修范围：施工质量的包修费用由乙方自理;材料质量的包修费用由乙方负担;因甲方运用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以解除或调换，费用由甲方自理。九、乙方必需重视平安生产，严格按平安操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方担当责任。十、其它：1、在施工中，甲方应尽量供应乙方在施工中的各种便利，主动做好协作协调工作。2、在施工之前，乙方所须要的加工场地，工具材料间由甲方供应负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：电话号码：电话号码：开户银行：帐号：年月开户银行：帐号：日订立水电安装承包合同3甲方：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)为确保工程项目的顺当施工，按安排保质保量地完成任务，明确双方职责，维护双方利益，在互惠互利、同等相处的原则基础上，经甲、乙双方协商，特制定以下承包协议。一、工程项目：二、工程地点：三、建筑面积：四、承包范围：工程的全部水电安装。注：临时设施以及工程因文明施工须要的全部维护人工费用不得另行计算。五、承包价款：1、承包价格：依据本工程的建筑面积计算，暂定建筑面积为13万平方米，中途付款方式以总承包预算书为准，最终决算以工程竣工决算书为准。结算方法以94定额为计算方式，结算以干脆费(主材费+安装费=干脆费)下浮10%进行结算。2、高层建筑增加费，及架子措施费不另行计费。3、注：水电质量信誉保证金为70万元，全部单体工程一次性最终通过总体竣工验收后，则甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。六、付款方法：1、00.0付5%，20层支付工程款15%，到主体结构封顶在一周内付15%的材料款，到安装完成一半时，支付工程款20%材料款，工程竣工前一周内(水电安装工程完成和水电资料齐全)支付到预算总价75%;2、工程通过总体竣工验收后付至工程暂定总价的85%;3、工程决算书通过业主的审计审定后，付至审定总价的95%，余款在工程保修期满后的一个月内付清;4、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行担当，与甲方无关。七、质量要求：1、乙方严格按施工规范及企业标准施工，发觉问题刚好更正。2、乙方必需严格总承包施工方案和有关规范、标准施工，如擅自修改施工方案及有关规范、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。3、乙方必需听从建设单位、监理单位、公司、总承包项目部领导及施工技监员的指挥，如违者，甲方有权以200元/次惩罚，并在发放工资时扣除。八、工期要求：为了保证工程按时完成，乙方应无条件听从总包的总进度安排，合理支配施工，各工种间要亲密协作，听从甲方现场负责人统一支配调配。九、平安生产1、乙方在新工人进场施工前主动协作甲方做好三级平安教化，机械操作等特除工种必需持证上岗。2、现场全部的机械设备、平安用电必需符合规范，并遵守一机一闸一漏，用电接设由总包项目部电工负责，严禁违章作业，总包项目部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、惩罚的权利，乙方自行负责。3、施工必需平安，平安必需从个人做起，乙方全部施工人员必需遵守平安生产六大纪律、十个不准及甲方所规定的平安生产条例。发觉有担心全因素立刻通知总包项目部刚好整改。4、由于乙方人员违章作业，不听从总承包项目部人员支配和指挥，造成人员伤亡事故，则责任和损失由乙方担当;如操作人员发生意外伤亡事故而造成人员伤亡，费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。十、文明施工：1、人员管理：(1)、乙方承包人必需每天在工地时间不少于2小时，同时协作的班长等专职管理技术人员必需常驻工地，乙方应刚好做好各项技术交底工程，协作甲方项目部做好各项连接工作。管理人员如有特别状况需离岗，必需报请甲方请假批准方可，否则每发觉一次罚款500元/人。(2)、乙方必需与施工人员订立劳动合同，明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动酬劳、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等，统一格式装订成册交项目部处备查。(3)、乙方人员进场时，应在当天向甲方供应进场人员的身份证复印件一份，照片(1寸)8张、外出安排生育证明，以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证，工本费由乙方自理。如不按规定办理，相关罚款由乙方自负。(4)、乙方不得招收童工，不得收留氓流人员，否则罚款1000元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地，违者罚款200元/人x天，并将人刚好清退。(5)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实，用餐集中到总包食堂。不准私自用电，运用任何手段烧菜、饭、水等，如有违反没收用具，并罚款200元/次。(6)、乙方应做好施工人员的思想工作，班组间必需搞好关系，相互帮组、团结，不得寻事挑斗，不得发生打架事故，遇事由班组长相互解决，特别状况由甲方协作总包项目部负责调解。如发生打架事务，无论对错双方一律先罚20x元/次，尔后再进行调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款200元/次x人。(7)、乙方人员严禁在工地上发生偷盗行为，如被发觉，则按偷盗财物价款的10倍予以罚款，并作开除处理，情节严峻的移交公安机关处理。2、文明施工：(1)、乙方施工人员进入施工现场，必需正确戴好平安帽，佩戴工作证，听从工地平安员统一指挥。(2)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作，做到早上上班前，棉被叠放整齐，做到衣着整齐，日常用品安放整齐，不乱丢垃圾，留意公共及个人卫生，做到一日一小扫，一周一大扫，礼貌用语，以诚待人，以理服人。平安用火、严防火灾，对较差班组甲方有权对乙方进行惩罚。(3)、必需做到工完场清，现场材料堆放要合理布局，堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。十一、其他1、乙方承包的工程量不得转包，否则，甲方有权扣除所作一切工程款，有权没收全部保证金，有权清退乙方，相关损失均由乙方负责。2、对未办理暂住证、劳务证的人，甲方不担当任何责任(治安、平安、劳资纠纷);乙方如发生劳资、平安纠纷，甲方受到上级主管部门责问的，按5000元/次惩罚，投诉超过三次的，罚款10000元/次，罚款额在工程款中扣除。3、乙方完成工程量后做好自检工作，并务必一次性通过竣工验收，同时，按审定后的干脆费供应100%的材料发票，以作抵充工程款。4、外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等协作土建均由乙方无偿安装。同时，随楼层上升而同步。5、在施工过程中，由于土建与安装相冲突时，则乙方刚好采纳书面形式与土建进行技术交底。6、现场乙方所需的零星钢筋，接地钢筋、均压环、带，水泥、模板等材料均应征得总包同意，才准许运用，否则造成后果自负，如甲方无关。7、甲方和总包签订合同不允许转包，如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中，对外只能说合作，帮助管理，严格保密是转包，如乙方不遵守该条规定，出现一切后果有乙方负全部责任。以上协议，双方共同遵守，未尽事宜，按甲方常规处理方法解决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。经双方签字之日起生效，帐清失效。甲方签章：乙方签章：年月日年月日水电安装承包合同4甲方：(简称甲方)乙方： (简称乙方)甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方， 为了明确双方职责，在同等互利的基础上签订如下协议：一、 工程概况：工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程建筑面积：(约41000)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形 式：框剪。二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。三、 工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附 件1)。四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程 量进行结算，(详细见附件1)。(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量修理金，两年内保 修完毕一次性付清。五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不听从甲方管理，则甲方有 权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。2、乙方不供应相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同5甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条 工程概况1施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂）2工期：_年_月_日 至_年_月_日3本项工程预料11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。其次条 材料供应的约定1甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。 甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。2甲方选购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第三条 关于工程质量及验收的约定1本工程应严格参照山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98及运城市装饰工程质量验收标准2由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定：1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式：主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。2. 乙方承包内容：1）水电开槽、布管、穿线、埋盒2）全部水电施工过程的垃圾清运3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）开关面板和灯口安装3工程结算方式：按建筑面积结算：15元/平米第六条 违约责任：1甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。第八条 合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 支付违约金，并办理终止合同手续。九条其它约定第：1双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条 附则（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。（二） 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：水电安装承包合同6发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 身份证号码：依据国家有关法律、法规和本工程的详细状况，为确保工程质量、施工进度、平安目标的实现，甲、乙双方在自愿、同等、互利的基础上，经协商一样，签订本协议，以资双方共同遵守。第一条 工程项目(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、全部安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。(四)承包范围：按第一条中第(三)条承包内容，内容如下：1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。2、排水系统按图纸规定内容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井(不包市政工程)。3、强电系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防限制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等，但不包括(必需要专业厂家才能安装的项目)如高压等工程。4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及全部器材安装调试)。8、其他属水电安装工程的附属项目。9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。(五)承包方式：包工不包料、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业须要的一切施工机具、包进退场路费、包平安帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、平安教化合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流淌人口等必需办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市 工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。其次条 工程计量及造价：按第一条(四)(五)款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米￥ 元(大写： )，本单价验收不达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算，约为 万m2(预算或概算)人民币：暂定￥ 万元(大写： 万元)，竣工后按实结算。第三条 工期按定标规定工期为 天;各分部、分项工程施工进度，按现场甲方支配安排规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件听从。开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日竣工，乙方必需实行一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不担当工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。第四条 工程质量标准和保修期1、 工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市的有关规定执行，建筑工程施工质量验收统一标准建筑施工平安检查标准，细心组织、细心管理、细心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。2、 工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。3、 保修按建设部有关规定执行，保修期二年，自验收合格之日起计。第五条 文明施工在施工过程中各楼层板面不得干脆集中堆放材料，各分部、分项工程完成后，楼地面应清理干净，要做到当日工完场清，保证施工现场物件整齐，道路畅通，创建一个文明整齐的施工环境。第六条 工程款支付和结算工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月25日由乙方送交计算依据给甲方，甲方在当月30日审核好工程量，经双方认可签字，在下月10日支付工程量的70%，当月新进场工作不满十五天者，进度款压归下个月份支付。中途不作借支，若有违例现场罚款部分，将在当月的进度款中扣回。工程完工付至总款80%，工程竣工后验收达到要求后并经双方确认结算后三个月内付至总款95%，余下5%至保修期结束后一个月内付清。(工程款以支票支付)。第七条 工程管理按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，质量标准按总承包单位同等级，乙方对工程的质量、进度和平安责任，必需按有关规定配足施工员、质量员及其他技术人员和劳动力，(供应有符合本工程的各种上岗证)。严格按甲方技术交底施工，确保按时按质完成分项、分部、整体工程。乙方须指定现场施工责任人，合同责任人要仔细履行本协议责任，离开工地应与甲方管理负责人请假，并托付其他人临时负责工程管理。由于乙方缘由造成返工或奢侈材料，材料和返工费用由乙方负责。第八条 双方责任1、 甲方责任：供应现场住宿、生活用电、水、集体食堂饭菜出售、与本工程各工种共用的大型动力机械，负责结构施工放线、技术管理、限制各班组交接流水作业及分部分项进度安排。2、 甲方派驻工地代表 行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责办理工程进度、质量、监督、隐藏工程验收及工程变更签证手续。3、 乙方责任：乙方派驻工地代表 行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责按设计图纸要求、图纸会审记录、技术交底等施工，按国家现行施工规范及广州市的有关规定执行施工，按施工质量平安规范做好施工质量、平安管理，确保工程量及按期完工。乙方须接受工程质量部门的监督，甲方如发觉乙方在其主要形象上拖延进度达五天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质检部门确认后，乙方须在五天内实行有效措施订正。如经整改仍不符合要求，甲方有权要求乙方退场并终止合同，由此造成的责任均由乙方担当。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明不符：发觉设备或关键部位零件材料有缺陷时，应马上书面通知甲方，甲方应尽快会同设计单位进行处理。乙方须保证施工现场物件整齐，道路畅通。乙方不得擅自转包工程，违者合同作废，已完成工程量结算按实物量75%结付，乙方对其行为所带来的后果负全部责任，甲方对乙方所转包者进行其他事务协商，乙方不得干涉。4、 乙方必需正确运用、保管、维护甲方供应的各种施工机具，如因乙方缘由造成施工机具的损坏或丢失，乙方应赔偿甲方的全部损失。5、 备料应提前7天以上，材料及半成品材料必需爱惜，若造成材料不合理损耗，由乙方负责，造成工期拖延或影响他人进度，由造成者负全责及惩罚。6、 乙方对不属于范围施工的项目应有成品爱护意识，如造成其他班组成品损失者应担当相关责任，并赔偿损失。7、 乙方必需仔细执行甲方的现场管理规定。发放工人工资应设立付款签收名册，复印件送甲方管理处，并作为向甲方结算进度款的依据。若发生拖欠工人工资、打架斗殴现象，将按现场管理规定肃穆处理，如出现严峻违规违法行为的，将移交相关部门处理，全部责任由乙方负责，并赔偿由此引起甲方的一切损失。8、 乙方须刚好向甲方送交施工安排、验收资料、竣工验收报告。第九条 平安施工及工伤：1、乙方应在开工前与甲方签定平安协议及其负责责任状，并建立健全建筑施工平安生产组织机构和平安保证体系，负责现场全部作业的平安，并对此担当全部责任。2、乙方应按平安施工有关管理规定，落实平安生产责任制实行严格、科学的平安防护措施，施工管理人员及特别工种等必需持证上岗，确保施工平安和第三者的平安，担当一切由于自身的人员健康问题和平安生产措施不力或违章所造成事故的责任和产生的费用，并按有关规定接受甲方惩罚及赔偿甲方损失。第十条 工程验收1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2、工程竣工前5天由乙方通知甲方初检验收，隐藏工程应提前1天由乙方通知甲方初检验收，并协作甲方与设计监理作验收工作，如工程内容尚未完成或质量不符合要求的，乙方在甲方所指定的期限内完成后，再报甲方进行验收，直至符合要求为止，由此造成甲方对业主的违约责任由乙方负责。第十一条 其他工程有关本工程承包范围外的甲方管理处借点工，技工为 元/日，杂工为 元/日，包含生活费在内。第十二条 其他约定1、 为保工程符合验收等级要求，全部建筑细部均按有关规范和“质量防治通病条例”等要求施工，详细按相应方案和细部交底执行。2、 若因乙方自身管理问题或未能协作现场须要以及质量问题等，甲方有权责令其停工整顿和执罚，甚至作清退场处理。若发生清退场时，其结算最高按实物量的75%结付，甲方也可视状况作部分工程甩项处理，乙方需无条件听从并协作。3、 如不能按甲方要求进驻工人(在签定合同在甲方通知乙方进场的三天内)，甲方有权划分工程量给第三者承包，由此发生的费用在合同中支付，乙方必需无条件听从。如乙方进场人员远达不到甲方要求，甲方有权让乙方退场，乙方的费用自行担当，已完成的工程量结算按清退场结算方法结算。4、 甲方接施工用的电源至各楼层，箱后的灯具和线路等均由乙方自理(包料)，并必需满意平安用电规定的要求。乙方如需运用除照明、办公用电以外的电器，必需向甲方提出申请，并由甲方负责安装电表，所需费用由乙方负责;自电表安装之日起，乙方必需在规定时间内，按电表显示实际用电量向甲方交纳电费，逾期每天将按3%计取滞纳金，并由甲方在工程款中干脆扣除。5、 本协议签定后，本工程若单项修改(主材变更不做调整)工作量变更则按超过额量增减结算。按相应定额的工日含量每工日按 元结算调整。6、 由于政策改变及甲、乙双方以外的缘由导致工程停建或缓建，使合同不履行，乙方接到甲方通知后，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方的要求撤出施工现场，甲方应为乙方退场供应条件，并支付已完成工程款的80%。第十三条 争议解决方式如发生纠纷协商不成时，可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。本合同经双方签字后生效，至工程复检保修期满并结清款项后失效，本合同正本两份，双方各执一份，副本两份甲方留用。甲方：乙方：年月日：水电安装承包合同7甲方（发包方）： 乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的.基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：第一条 基本概况1、分项工程名称：庆阳汽车北站改扩建项目 洗车、修理车间；公厕 给排水、采暖通风、消防及电路分项工程。2、工程地点： 庆阳汽车北站院内3、工程承包方式： 包工包料4、工期：依据土建施工，必需合理支配进度，假如延误工期，每天处以300500 元（大写：叁佰伍佰元整）罚款。5、承包范围： 公厕、洗车、修理车间图纸设计以内的给排水、采暖、电气及消防全部的工程量。6、合同价款：公厕、洗车、修理车间给排水、采暖、电气及消防总造价382051元整（叁拾捌万两千零伍拾壹圆整）。其次条 承包责任1、乙方必需严格根据设计要求规范施工。2、乙方提前向甲方供应材料选购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必需取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必需取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可运用。3、施工中严格执行平安施工操作规范，做好进场施工人员的平安教化、平安防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何平安事故由乙方担当全部责任。4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5、保证施工现场的整齐，做到工完料净场地清。6、自行组织施工工具设备、用具、劳动爱护用品。7、乙方代表必需随叫随到。否则后果自负。8、甲方负责给乙方供应一间房子。第三条 工期延误1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延（1） 因自然条件产生的人力不行抗拒的因素。（2） 甲方同意工期顺延的其他状况。2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第四条 工程验收和保修1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应主动组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必需限期整改。2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为 2 年。3、供热系统为 2 个采暖期。第五条 工程款支付方式按工程进度付款，工程预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付（扣除5%的保修金）。第六条 违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未仔细履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，并担当修理费用，工期不予顺延。5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。第七条 附则1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电安装承包合同8甲方： 乙方：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法、建设工程平安生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，依据同等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构型式：4、建筑风格：5、工程规模：二、承包范围：1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;