2022施工合同协议书精品6.docx

2022施工合同协议书施工合同协议书汇总5篇在发展不断提速的社会中，许多状况下我们须要用到协议书，协议书协调着人与人，人与事之间的关系。我们该怎么拟定协议书呢？下面是我收集整理的施工合同协议书5篇，希望对大家有所帮助。施工合同协议书 篇1甲方： 晋城市城区北石店镇临泽村委乙方：淮滨县固城建筑安装有限责任公司依据合同法及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一样，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：竣工日期：三：质量要求：严格根据工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方担当。四、平安施工：乙方自觉遵守平安操作规程施工，如违章、违规造成的一切平安事故，乙方自行担当。五、工程结算方式：依据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160mm厚黄沙混凝土路面75元/2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元/m3、混凝土路沿石安砌（100*750*300）35元/m4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300mm水泥管90元/m。5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元/座6、人工挖土方30元/立方米7、农用车300元/台班8、勾机1800/台班。9三轮车200元/台班。10、零工，60元/工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：（盖章） 乙方（盖章）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）年 月 日年 月 日建设工程施工合同建设单位：晋城市城区北石店镇林子村委施工单位：淮滨县固城建筑安装有限责任公司施工合同协议书 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑管理条例和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公允、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，特订合同如下：一、工程概况1、工程名称：广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。2、工程地址：千佛崖一组洞子口矛地湾。3、工作内容：基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。4、工程规模：大小住户约40户左右。二、工程造价和付款方式：1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土，砼振动棒、电机小型机具等)计算。2、付款方式：不予付金额;中途按工程进度的工程量可借支;月底按完成工程量付总造价的80%;工程竣工，阅历收合格后按实际完成工程量计算的总金额，减去借支和已付工程款、保修金后，30日内付清余款。三、工程质量：合格。四、工程保修金：甲方按总造价的3%计算，扣除乙方所担当工程的质量保修金，等甲方竣工交付给业主后30日内退还给乙方。五、甲方责任1、甲方向乙方供应职工的食宿及各种施工场地。2、甲方向乙方提前将各种建筑主要 (水泥、沙石)，搅拌机组织进场，一次性向乙方供应斗车五架。3、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付，施工的各种技术指标工作。六、乙方责任1、乙方必需严格按甲方和业主供应的施工图纸，变更通知单进行施工。2、合同签订后，乙方应马上组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。3。乙方必需严格按建筑质量、平安管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工，并严格根据平安生产纪律、操作规程进行管理和施工，严禁酒后上班等，如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任由乙方自行负责。4、乙方在施工过程中，如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工，所造成的返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。5、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、食宿住处的设施的经济损失按现有价格的两倍惩处。6、乙方在施工现场施工时，坚持文明施工，以人为本，亲密同甲方和业主协作，并和当地领导、父老乡亲搞好团结，听从领导管理，使施工能够顺当进行。七、单方违约：按总造价的5%进行罚款。八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同协议书 篇3总包方：北京城建七公司劳动关系学院项目部甲方：乙方：为落实脚手架拆除工程的平安文明施工管理要求，确保脚手架拆除工程的顺当进行，经甲、乙双方共同协商，同意明确如下协议。甲方：一、 应主动组织和督促乙方开展平安拆除脚手架工作，加强拆除施工生产的.指挥和协调。二、 划分拆除作业区，四周拉设警戒线和直立警戒标记，警戒区域严禁非作业人员入内。三、 对脚手架拆除前检查吊运机械是否牢靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上。乙方：一、 全部高处作业人员应严格根据高处作业平安规定执行，上岗后先检查，加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作，确保施工电梯正常平安运作，如有疏忽或加固不到位，由此而产生的一切不良后果，乙方应担当全部责任。二、 应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块，清理物品平安输送至地面，严禁高处抛扔，如盲目蛮干违反有关规定，由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任，若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁公司的，由乙方照价赔偿。三、 在脚手架拆除过程中不能碰坏门窗、护栏、落水管等物品，也不能损坏已做好的地面和墙面，如损坏严峻，由此而产生的一切经济损失和费用均由乙方负责赔偿责任。四、 拆除时统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落，如违反规定由此而产生的一切后果乙方自负。五、 脚手架拆除程序，应由上而下逐层按部拆除，先拆防身杆、脚手板和横向水平杆，并依次拆剪刀撑的上部扣件及接杆，拆除全部剪刀撑抛撑以前，必需搭设临时加固斜支撑，预防脚手架倾倒，未按规定要求做产生的一切费用责任乙方自负。六、 应主动协作甲方其他班组的修补工作，不得擅自提前拆除修补所需的脚手架，如延误由此而产生的额一切费用均由乙方负责。七、 运至地面的材料应按指定地点分类堆放，当天拆当天清，不能延误甲方下道施工工程。本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。以下无正文甲方签字： 乙方签字：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日施工合同协议书 篇4甲方：_乙方：_甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，依据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、同等协商，自愿达成如下一样协议；一、本合同双方当事人均为_市_街道_村_组集体成员。二、房屋状况：本合同项下的房屋位于_市_街道，相邻为，建筑面积，北屋，东屋，西屋，南屋，院落面积为，房屋登记在名下或宅地基运用权证登记在名下。三、该交易房屋由甲方全额出资建立，运用的土地为_村_组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、运用。四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利；2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利；3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_万元，该价格包括该房屋运用所占土地的费用、房屋建立的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。六、房款支付：自该合同双方签字之日起日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户；如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。七、房屋交付：乙方依据第六条将全部房款汇入甲方供应的账号之日起日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地运用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止；如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的缘由除外。八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后日，甲方应当依据乙方的须要，主动协作乙方办理房屋产权过户的相关手续；如甲方拒绝或无故拖延，不予以协作，甲方须向乙方每日支付元违约金，直至帮助乙方办理完房产过户为止；因不行抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的缘由造成无法办理过户的，与甲方无关。九、该房屋交付给乙方后，该房屋（包括土地、房屋及附属设施）的全部权益归乙方全部，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等；如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付元的违约金。十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或侵扰乙方基于本合同约定而享有的占有、运用和处分房屋的权利；甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人缘由侵扰乙方的权利，造成乙方无法接着占有、运用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外，须根据发生阻碍乙方占有、运用或侵扰乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。十一、在本合同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方：如甲方违反本约定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。十二、其他事项：1、假如双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先恳求本村村委会、所在街道办事处协调解决。2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上签字摁手印。3、本合同正本一式六份，双方各持三份；自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。甲方（签字捺印）：身份证号：乙方（签字捺印）：身份证号：见证人（签字捺印）：身份证号：见证人（签字捺印）：身份证号：附：见证人声明见证人声明如下：1、见证人与甲乙双方同为集体组织成员；2、见证人与甲方或乙方任何一方就本房屋买卖不存在任何利益纠纷；3、本合同经我们见证，双方自愿、同等协商，不存在胁迫、暴力强迫等违法状况，合同是双方当事人的真实意思表示；4、本合同在20xx年月日在家中签订，现场参加人员有甲方、乙方和见证人总计四人，双方签字盖章后本合同生效。见证人（签字捺印）：甲方（签字捺印）：乙方（签字捺印）：20xx年月日施工合同协议书 篇5本协议书由(以下简称“业主”)为一方，与(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于业主已托付监理单位为工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.马路工程施工监理中标函或托付函2.马路工程施工监理合同通用条件3.马路工程施工监理合同专用条件4.(马路工程施工监理规范)(JTJ 077-95)5.马路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件A监理服务的形式、范围与内容附件B业主供应的监理工作条件附件C监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在根据监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份。双方各执份。业主：(盖章)监理单位：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)单位地址： 单位地址：邮编： 邮编电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行；帐号： 帐号：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页