2022施工合同精品283.docx

2022施工合同精选施工合同模板集锦八篇 在人们越来越信任法律的社会中，合同的用途越来越广泛，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是我收集整理的施工合同8篇，欢迎大家共享。 施工合同 篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲乙双方依据中华人民共和国合同法的有关规定，根据同等互利的原则，经双方充分协商，订立本合同。第一条.工程地点及工作内容：1、 工作地点：范县杨集乡。2、 工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。其次条.工程质量：按甲方要求施工，保证工程质量。第三条. 双方的义务和责任。(一)甲方的义务和责任。1、 负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量;2、 丈量工程量，计量和支付工程款;3、 主动要求项目经理部协调处理地方关系。(二)乙方的义务和责任。1100%;2、乙方每台车配备两名娴熟的操作手，持证上岗;3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工;4、乙方修理和保养好设备，不得误工;5、负责机械施工人员的平安，一切事故有乙方负责;6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);7、负责所属施工人员的食宿;8、结算工程款时向甲方供应部分发票;第四条.工程款的计量和支付。1、260.00元计价。2、 甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后刚好计价，计价第五条. 因不行抗力缘由和汛期造成停工双方均都不担当责任。第六条.其它1. 本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。2. 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。3. 本协议自签字之日起生效。4. 本协议工程款结清后自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇2甲方单位：乙方单位：依照，及相关规定，本着自愿同等和诚信,互利的原则，经双方协商一样，签订本合同，以便共同遵守。一：工程概况：1，工程名称: 2，工程地点：二，塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：1，塑钢门窗综合单价按（ 295元/）发包，约 30000,总价约 885万元，此单价含加工安装费，运输、检测费,不包括(钢化玻璃，土建协作费，纱窗，税金）的费用，在上述单价的基础上单钢玻璃另加15元/，单面（5+9A+5LOW-E）玻璃另加工80元/。2，塑钢门窗型材选用浙江永高塑业发展有限公司生产的88系列共挤公元型材壁厚为2.0。60系列共挤公元型材壁厚为2.2。 3，玻璃选用（5+9A+5）中空玻璃。4，钢衬为标1.2（±2%）热镀锌防锈。5，其它五金件（毛条,皮条，锁，胶，发泡）按封样，达到国家行业标准。三，打算工作：1，甲方应在合同签订后十日内向乙方供应完整的门窗表（建筑窗洞口尺寸）及施工图纸，资料。2，甲方应在安装施工现场免费为乙方供应临时电源，垂直运输等便利条件。3，乙方依据甲方供应图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方，监理，签字认可后方可制作和安装。4，甲方按规定要求向乙方供应安装基准：包括打底灰，弹水平线，窗口立樘的位置基准等。四，施工协作，成品爱护，施工平安：1，双方要亲密协作，保证对方在工地现场的施工顺当进行，甲方应把工地土建进度安排刚好送达到乙方，使乙方及早知道土建工地的施工支配，做好本项的施工进度支配，刚好协作土建把相应作业的项目完成，甲方的施工支配要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙；2，乙方在工地与甲方的施工协作要求，由甲乙双方出面协调。3，对于工地土建的施工.甲方变更进度安排的,应提前一周通知乙方。4，窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。5，施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，甲方应妥当保管，甲乙方应协调进行成品爱护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出，不得绑，不得踩，压，碰，划，以免造成损坏。若造成损坏和丢失，由责任方负责。6，玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行，以此削减对成品造成受损和污染。7，甲乙双方应加强成品爱护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱惜已完成工程成品，若因施工人员过错损害工程成品，甲方可要求必要的赔偿。8，乙方进入工地后应听从工地统一管理和平安管理，遵守有关平安施工规范进行施工作业，如发生平安事故由责任方负责。9，甲乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。甲方工地代表：- 联系方式：-乙方工地代表：- 联系方式：-五，工程期限：按栋号详细施工时间另行签订门窗施工时间：1，乙方的施工安装工期：乙方依据甲方要求和土建进度支配好施工安装进度。2，如遇以下状况工期顺延：（1）,甲方未能安约定供应图纸，资料及开工条件。（2），甲方未能如约支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行。（3），设计变更及工程量增加。（4），不行抗力。（5），经甲方代表同意顺延的其它状况。六，工程量结算及工程变更：1，工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸与图纸据实计算。2，甲方对原工程设计进行变更，应提前十五天内以书面形式通知乙方，并供应相应图纸和说明。3，由于甲方对原工程变更，给乙方造成损失的，损失工程量由甲方担当。 4，由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减。5，增加原合同中未包括的项目，经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。七，质量验收及保修：1，工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。2，验收分三个步骤：（1）材料及附件验收。(2)上框验收。（3）封闭后验收。3，工程竣工后，由乙方向甲方提出竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并由验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成损失费用由乙方担当。4，甲方收到乙方竣工验收通知后十五天内不组织验收的，自第十六日起风险转移至甲方，甲方从第十六天起担当工程产品保管及一切意外责任。 5，产品保质期为二年，从工程验收完成之日起起先计算。6，在保质期内，凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方协作修理，合理成本费用由甲方担当。7，乙方供应型材不符合合同要求的，甲方可中止合同，赐予乙方合理期限补救，若乙方在合理期限内仍不补救的，甲方可解除合同。施工合同 篇3甲方(托付方)：乙方(服务方)：经甲乙双方共同协商，现就乙方对甲方托付的中心空调风管清洗工程，进行施工一事达成如下协议，双方共同遵守：一、施工工作量：二、双方的义务、责任与权利：1、甲方的责任、权利与义务：1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行帮助，供应特地的工程施工协调人员。2)甲方有责任为乙方协调供应指定的风口清洗场地。3)甲方有责任在施工期间为乙方协调供应平安的清洗设备储存场地，如因甲方或业主缘由发生设备丢失，甲方应按价赔偿。4)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。5)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。2、乙方的责任、权利与义务：1)乙方有义务为本次工程的顺当实施供应必要的清洗设备、项目经理、技术管理人员和施工人员。2)乙方为本次工程的施工主体，有责任担当本次工程的施工打算与实施、施工人员的组织和管理。3)乙方负责为本次工程施工编写施工方案。4)乙方负责为本次工程施工结束后供应竣工报告和供应清洗证据(包括照片与视频资料)或在清洗过程中每天结束后供应相关清洗证据。5)乙方有责任帮助甲方完成对本次工程的验收工作。6)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。三、付款方式：甲方在要求乙方供应本次工程施工前应先支付工程总费用的%作为工程预付款，工程结束后的日内一次性结清全部工程款。四、工程质量要求：清洗过程中不得产生交叉污染;清洗后视觉检查应达到：被清洗的管道无污染物残留;上海润风环保科技有限公司中心空调清洗专家联系电话：供应：中心空调通风系统清洗中心空调水处理大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗工业清洗清洗应采纳机械清洗方式，清洗中不得损坏中心空调各功能部件和限制部件，否则乙方应赐予赔偿或修复。五、验收标准：按卫生部颁发公共场所集中空调通风清洗规范的要求执行。六、验收方式：按施工进度每天对清洗过的管道进行验收。七、施工时间：从施工起始日起先计算的完工期限应依据相应的中断时间增加。八、工程量变更说明：如甲方在合同签定后或施工过程中需变更工程量，不同意变更，如乙方同意变更，双方应签定本合同的附件，调整服务价格和完工时间。九、特殊说明：乙方在施工过程中，认，乙方不担当此部件损坏的责任。十、保密规定：甲乙双方对本合同内容均有对第三方保密的义务。十一、违约责任：按合同法的规定处理。十二、合同纠纷解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，可交双方有管辖权的人民法院裁决。十三、合同的生效：本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方帐户的当日生效。本合同的传真件与正本等效。十四、合同的终止：1、乙方供应的服务结束，甲方工程款完全到达乙方帐户后，本合同自行终止;2、经甲乙双方同意，本合同可终止;3、任何一方在执行过程中违约，另一方可选择终止本合同并可追究违约方责任。十五、无效认定：本合同条文内容手写添加或更改无效。上海润风环保科技有限公司供应：中心空调通风系统清洗应提前通知乙方，乙方可选择同意或如发觉中心空调部件在施工作业前就已经损坏，应马上通知甲方确中心空调清洗专家联系电话：中心空调水处理大型换热器、冷凝器、蒸发器清洗工业清洗十六、本合同一式两份，双方各持一份。甲方(托付方)：乙方(服务方)：年月日：施工合同 篇4甲方(发包方)： (以下简称甲方)乙方(承包方)： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程(详见施工图)。四、工期本工程工期为：_年_月_日至_年_月_日绿化工程养护期为：_年_月_日至_年_月_日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项;3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇5甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲方依据电信工程施工须要，经与乙方充分协商，乙方愿担当甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下：一、 工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程二、 分包工程单价：顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。三、 工程结算：每个工作坑起先顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必需每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分依据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。四、 平安生产：1、 乙方必需贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对员工进行平安教化，做好防范工作。2、 乙方应自觉接受平安检查，对查出的问题刚好改正。3、 生产所须要的劳保用品由乙方自行解决五、 双方的责任：合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。甲方所拥有的权利：1、 每天对乙方进行技术、平安措施检查、作好记录，并双方签字。2、 对工程质量和平安进行检查和监督。3、 供应文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。4、 按协议刚好支付工程款。5、 负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停工待料、一切机械、人工费由甲方担当。6、 依据工程进度确保所需材料。乙方所拥有的权利：1、 乙方依据施工安排支配，按甲方要求刚好组织人员进场，在甲方要求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。2、 做到平安施工、文明施工。对甲方供应的材料负有监督责任。3、 乙方按文明施工、创卫工作方面要求，保证施工现场整齐、民工宿舍达标。4、 乙方保证将甲方支付的工程款，首先按月用于支付劳务人员的费用，甲方有权监督乙方。六、 附则：1、 本合同发生纠纷时，当事人双方协商解决。2、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。3、 本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。甲方： 乙方：负责人： 负责人：年 月 日 年 月 日施工合同 篇6时间过得真快，转瞬间，一个星期的实训已无声无息地接近尾声。然而实训的过程还历历在目。一个星期的实训时间，让我学到了许多东西，不仅使我在理论上对招投标有了全新的相识，在实践实力上也得到了提高。明白了做为一名新时期的高职技术人才肯定要做到学以致用。除此之外，我还学会了如何更好地与别人沟通谈判，如何更好地坚持自己的观点和维护自己的利益。亲身感受了所学学问与实际的应用，我得到了很大的启示，这也是对所学学问的一个初审吧！这次实训对我以后的学习或找工作将会受益匪浅。实训让我初步从理性回来到感性的重新相识，对于以后所应把握的方向也有所就启发！信任这些珍贵的阅历会成为我今后胜利的基石。平常始终忙于理论学问的学习，所以实训之前，招投标对我来说是比较感性的，一个完整的招投标过程要怎样来分工以及完成该过程所要进行的基本步骤也不明确。而经过这次实训，让我明白整个招投标过程中，必需由团队来分工合作。通过实训，我对招投标文件的编制和招投标合同的签订有更深一步的了解，对相应的操作技巧的相识与运用有了很大的提高。这次实训感受最深的，还有以下几点：其一，团结就是力气。团结是一种重要的精神，一个人要立足于社会或胜利发展，除了自身要有较高的素养外。还必需要有能够与别人团结合作的精神。在整个招投标过程中，只有团结才能保证工作的顺当进行。大家才能朝着同一个目标前进努力，胜利才有希望。假如有人对自己的任务不负责或闹看法不合，都会影响到投标是否胜利，所以团结第一。其二，实训是对每个人综合实力的检验。做好每一件事，细心是关键。细微环节确定胜利在投标过程中得到了很好的体现。在开标会议上大部分小组被废标。主要是因为忽视了一些很小的细微环节，比如遗忘分订成册、遗忘填写报价、遗忘盖印章、没有用标准字体填写报价等等诸如此类的小问题而导致废标。所以细心是尤其重要的。我们小组侥幸通过了初审，但在报价一块没有充分考虑，加上缺乏技巧，最终也被定为无效标。总之，在投标环节细心确定成败。其三，我从这次招投标合同签订实训中相识到了沟通、谈判实力的重要性。在合同签订的协商过程中，做为公司代表，具有较强的谈判、沟通实力，才能坚决自己的立场，维护公司的利益。否则自身的'利益就会受到损害。同时，协调、异议处理实力是不行缺少的。假如使谈判僵持不下或不能刚好处理异议。都会阻碍合同的签订。所以。良好的协调实力对谈判双方是否能在互惠互利的基础上顺当协商具有很大的意义。 其四，此次实训，我深深体会到积累学问的重要性。课外时间应当主动去关注、收集与课程相关的学问、信息。而不应局限于课本。要不断地拓宽学问面。尤其是不能教条主义。最终，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行！”实践是检验真理的唯一标准，主动投身实践，学以致用，才不枉所学。这是一个短暂而又充溢的实训，同时也是一个实践丰收的实训。从中学到的东西都意义重大，这些对将来走向工作岗位会有很大的帮助和启示。作为一名学生，向他人虚心求教，不懂就要问，踏踏实实走好每一步是始终要坚持的学习看法。实训所学到的阅历和学问大多来自老师和同学们的教育，这是一笔珍贵的财宝，感谢这次实训，让我收获颇丰，受益匪浅。施工合同 篇7发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。3、未尽事宜，双方另行协商。4、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇8甲方：_乙方：_甲方将_爆破任务托付乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_二、工程量：_三、工程造价：_四、付款方式：乙方设备进场起先_作业，甲方支付乙方工程款的50，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任：（一）甲方责任：1负责_，以便利乙方_作业。2派人员帮助乙方作好爆破平安警戒工作。（二）乙方责任：1负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2负责整个爆破过程的平安工作，负责确保爆破对甲方_楼体结构不予影响及破坏。3作业人员持证上岗。4加强平安警戒工作。六、违约责任：1乙方按甲方要求完成爆破施工。2甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_甲方代表（签字）：_ 乙方代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日甲方：_乙方：_本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页