2022施工承包合同例文9.docx

2022施工承包合同好用的施工承包合同合集七篇现今社会公众的法律意识不断增加，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？下面是我细心整理的施工承包合同7篇，欢迎阅读与保藏。施工承包合同 篇1发包方（以下简称甲方）：代表人：承包方（以下简称乙方）：责任人：甲方承建的_工程模板分项工程，于_年_月_日，由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任，本着相互帮助及分工负责等原则，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：二、承包造价：三、双方责任：1、甲方责任：（1）供应乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。（2）负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。（3）供应施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。（4）保证材料供应（材料运至现场_米内，但不供应塔吊运输），如确因种种缘由供应不足时，甲方应刚好支配其它工作，乙方应听从甲方的调配。工地现场计时工每工日_元。2、乙方责任：（1）严格根据施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。（2）严格本班组自身的平安生产教化。提高工人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，避开民生平安事故，并担当凡是违反平安操作规程和平安制度的大小平安事故的责任。（3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要担当责任。（4）肯定听从甲方的工程进度支配。（5）疼惜甲方的一切机械设备和工具，担当本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。（6）模板制、安必需保证几何尺寸精确和坚固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必需派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后马上负责凿平。在安装及拆模后，应刚好将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避开影响下道工序的施工。工程完成后，必需把全部木工用料堆回指定位置。五、工程质量及验收标准：工程质量必需达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。假如由于设计和管理指挥缘由造成损失，全部经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿。六、工期：1、安排开工期限_年_月_日，安排完工期限_年_月_日，总历时_日。2、乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工安排所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。七、付款方法：为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给_的工款，基础工程完工且验收通过后，_天内结算并付清全部工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、平安及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。八、违约责任（1）若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、其它：（1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的损害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_元封顶。（2）由于他人违章作业而造成的损害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。（3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的损害，其一切费用全部由乙方负责。十一、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十二、甲方对以上各条款负有说明权。十三、本合同一式_份，甲方执_份、乙方执_份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清全部承包款时失效。甲方：住址：代表人：联系方式：_年_月_日乙方：住址：责任人：联系方式：_年_月_日施工承包合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G-2和G-5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。一、承包范围：自挖槽起先到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。二、质量标准：执行国家现行施工质量验收规范及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必需合格，不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必需执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量缘由而出现复验状况，由此引起的一切费用均由乙方担当。细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品爱护，对其它工种人员有意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方嘉奖10元，假如砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每惩罚款50500元。现浇构件如因乙方施工缘由，造成表面出现干裂现象，甲方将视干裂状况赐予经济惩罚。三、承包价格及计算方式：(1)G-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。(2)G-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。四、进度要求：该工程开工日期为 年 月 日，G-2、G-5号楼主体同时施工，每层按 七天计算 。完工日期： 年 月 日必需完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%5%。如发觉乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%50%，乙方损失自负。甲方下达的施工进度安排与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。，余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。六、工程进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，假如对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。 乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、平安资料的供应和整理。对工人进行平安教化、培训，为工人供应必要的平安用具。严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发觉将肃穆处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏平安设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强平安意识和劳动爱护，杜绝平安事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。进入施工现场发觉一人不戴平安帽罚款5元，发觉一人大便罚款100元。每发觉一人违章、擅自拆除平安设施罚款100元。出现一次高空坠物罚款1000元。因乙方缘由发生平安事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上。无论任何缘由出现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款500元。无论任何缘由，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款500元，并由乙方负责人公开赔礼致歉，对全部工人进行教化，保证下不为例。七、平安施工与工伤事故：乙方应遵守平安操作规程及平安技术交底，遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发觉有平安隐患刚好通知甲方处理。不按章操作的出现的平安事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同全部条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤平安事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整齐，堆料场地应整理至便利进料。废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。如运用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整齐、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方担当，在拨付工程款时扣除。九、机具管理：乙方所运用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视状况轻重，甲方有权处以罚款。安排到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。如机具出现故障刚好通知甲方修理，发觉带故障运行者，甲方有权罚款。十、其它：1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的看法，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。2、如甲方运用乙方人工，按 元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必需要做，不能借故推托。3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。4、补充合同与本合同有同等效力。5、附工地规章制度 1份6、附平安技术交底 1份7、本合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方代表： 乙方承包人：年 月 日施工承包合同 篇3甲方：乙方： （施工班组）甲、乙双方本着同等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统平安。工程名称：二、班组以甲方供应的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。三、工期：项目部总工期为准，详细按项目部下达的施工进度安排执行。四、质量等级：合格。五、承包总价：每点31元整。六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格根据甲方供应的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必需无条件返工、且一切费用由乙方自理。2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方担当违约责任。七、平安生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵遵守法律规、法纪，严格执行“平安第一、预防为主”的指导方针。遵守平安操作规程运用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要常常教化工人严防事故发生。如违返平安操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。八、甲、乙双方职责甲方：1、供应施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。2、甲方应刚好供应主材、辅材，不供应工作，如因材料不刚好误工，应进行相应的补贴。乙方：1、乙方工作上班必需戴好平安帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严峻者甲方有权送交、公安部门处理。甲方：（签字） 乙方：（签字）身份证： 身份证：年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇4发包方：xx村农技校（甲方）承包方：xx建筑承包组（乙方）根据国家有关法律规定和主管部门的要求，结合本工程详细状况，经甲乙双方协商，订立如下合同。第一条工程概况1.工程名称xx村农夫文化技术学校校舍。2.工程地点村委会办公室东100米处。3.工程内容与承包范围本工程建筑面积360平方米，1栋7间；工程造价拾贰万元人民币。承包范围详见本合同所附工程详细项目表。4.开竣工日期总工程一期完成。二*年五月十五日开十一月十五日前交工。5.承包金额与付款时间、方法本工程承包金额为贰万壹仟陆佰元人民币。工程验收后，二*年十二月三十一日前一次现金交付。其次条质量要求一、瓦工工程1.基础工程毛石砌得平直，泥浆饱满；上、下梁中钢筋摆放距离合理，混凝土配料比例适当，捣固严密，凝固力强。2.主体工程主体墙、间壁墙横平竖直，泥浆饱满，缝隙匀称。3.抹灰工程室内抹灰平实，棚面不露棱迹，与墙面垂直;喷浆匀称；隐藏电线安装符合有关部门统一标准；室外勾缝匀称；黑棚不透光。4.上瓦工程瓦片摆放平整、规范、美观。5.地面工程地面与墙面垂直，水磨石凝固时间驾驭刚好,做到平整、光滑。二、木工工程1.房架比例与图纸一样，坚实牢固。2.门窗卯严、边直、面光。3.棚面与墙面垂直，棚方、灰条间隔合理，牢固坚固。4.房堡板平齐，瓦带均句。5.小五金安装坚实、美观，破璃安装严整。6.油漆匀称，整齐。第三条双方一般责任一、甲方1.甲方供应设计图纸和工程详细项目表；供应全部建筑材料及水源。2.甲方供应的材料必需符合国家统一规格标准，并刚好运到乙方指定地点，保证施工正常进行。3.甲方为乙方施工供应便利，刚好清除场地障碍物。4.甲方派一名质量检查员随时对工程质量进行监督指导。5.甲方不负责施工中出现的乙方人身平安问题，而对乙方施工中造成甲方人员的平安问题，要追究责任。二、乙方1.乙方根据甲方供应的图纸和质量要求施工，接受甲方质量检查员的指导与监督。2.乙方自带施工中所用一切劳动工具。3.乙方要合理运用材料，不得奢侈或偷工减料。4.乙方负责人要教化施工人员遵纪遵守法律。如发觉乙方人员偷窃甲方财物，甲方要追究经济责任。5.乙方负责清除建筑垃圾。第四条违约责任1.甲方材料供应不刚好，影响施工进度，迟一日向乙方交人民币叁佰元。2,甲方不按期交付承包费，迟一日向乙方交人民币叁佰元。3.乙方因技术问题不能保证工程质量，造成损失，要向甲方按价赔偿，并负责拆除重建。4.乙方不能按期交工，迟一日要向甲方交人民币叁佰元。5.对验收中出现的不符合要求，但又不大影响工程质量的问题，乙方负责修补，甲方不另追加工时与工资。第五条验收方法1.甲方随时进行质量检查和验收。对隐藏工程，必需经检验合格后，方可隐藏和接着施工。2.工程结束后，由投资方、发包方、承包方代表组成验收小组进行集体统一验收。详细方法包括视察、触摸、敲击、用仪器测量等。本合同一式三份。甲乙方各一份，公证机关一份。本合同自双方签字之日起生效。施工承包合同 篇5发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)身份证号：为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和担当的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，依据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的详细状况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成下列条款，共同遵守执行：一.建设单位：三都县大塘国际城4.5.6.7号楼。二.工程名称：大塘国际城三.工程地点：三都县大塘四.承包范围：按图纸施工五.工程造价：按造价每平米900元计价(不含税收)，甲方按此作为乙方承包计算依据，最终以竣工结算数量为准。六.施工工期：300天(按日历计算)以开工令为准七.工程质量等级：达到国家现行验收规范标准。八.承包方式：包工包料。九.承包价款及支付方法：按主体第一层完成后60%支付，以此类推。十.除第五，九条以外，全部条款都以总合同执行。1.乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。全部费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方担当0.5%，乙方担当0.5%)。2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为平安责任费，质量目标保证费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格，未发生平安质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。3.建设单位拨付的工程款必需进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包，并负责担当工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量平安，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方担当。5.乙方必需按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。十一.工程管理：1.乙方必需在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。2.乙方必需在本承包合同签订后五日内将施工组织设计或施工方案递交甲方工程部，并按规定程序进行方案审批，图纸会审，技术交底，直到工程完工时交工资料的整理，移交等。3.乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。十二.工程平安及质量管理：1.乙方对本工程的平安文明施工必需按JGJ56-99标准执行并做好资料。2.乙方必需在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订平安合同，消防合同，乙方承诺不因本合同的效力如何，都对由自己产生的平安，消防，质量等责任事故，担当最终完全赔偿责任。3.乙方对本工程的.质量管理必需按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。十三.甲方责任：1.负责与建设单位完善工程施工合同，帮助乙方办理进场施工相关手续。2.办理承包工程的财务经济往来，监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户，依据工程进度及质量状况审核后拨付乙方。3.审核施工图预算书，结算书及施工组织设计和施工方案。4.甲方代表监督乙方施工进程中的进度，质量，平安刚好对合同各项条款的履行状况。若发觉问题，有权制止乙方并改正，直至责令停止施工或更换施工队伍。5.本合同签订之前期纠纷与乙方无关，如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。十四.乙方责任：1.执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求，若发生违约责任及经济损失全部由乙方担当。2.负责编制施工图预算，结算书及相关组织设计和施工方案，整理完善工程交工资料，质量体系进行资料办理工程结算及保修，回访等工作一切费用由乙方自行担当。3.严格根据施工技术，质量要求和国家验收规范标准施工，按操作规程平安，文明作业。施工中若乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故，均由乙方担当经济责任及法律责任。4.听从甲方管理，按本承包合同条款规定刚好到工程部，财务部及相关部门办理有关工程承包手续，施工人员及特种作业人员必需持证上岗。5.每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度安排。6.乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证，外出务工证，暂住证等)，没有上述证件者不宜雇用，并刚好与雇用民工签订劳动合同，并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书刚好向公司相关部门备案。否则由此引起的一切责任后果由甲方担当。7.乙方应刚好支付所雇民工工资，并且保证每月按时足额发放。若有拖欠状况发生，甲方将责令停止支付工程进度款，甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。8.乙方工地聘用甲方职工的应刚好向甲方相关部门办理手续，并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基金。十五.违约责任：1.由违约方担当因违约所造成的全部经济损失和法律责任。2.乙方承诺不因本合同的效力如何，由乙方在施工中造成的刑事民事赔偿责任，由乙方全部赔偿。3.假如乙方在施工过程中不听从甲方管理及乙方内部问题，造成资金链断裂造成该工程停工三天，甲方有权将该工程收回。前期乙方所做的工程量不予计算，计价乙方无条件退场。十六.本工程施工内部承包合同一式两份，由甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。(其他未尽事宜双方协商解决)甲方：乙方：年月日期：日施工承包合同 篇6建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同书和王岭村级马路建设工程施工管理方法的有关规定，为明确甲、乙双方在合同工程中的权利、义务和责任，经双方协商，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：潜江市总口农场关口王岭村级马路建设工程;2、工程内容：1.44千米水泥砼马路。二、施工工期1、开工日期：20xx年 月 日2、竣工日期：20xx年 月 日3、总工期：( 个工作日)4、缺陷责任期：壹年。三、承包方式甲方将本工程的实施、完成以及任何缺陷的修复、承包给乙方，乙方负责包工包料包工期，包质量完成本工程(不包括水工配套和路基处理)。四、合同价款本合同实行按每公里22.5万元承包。五、工程价款的支付乙方材料进场后，甲方首付工程款 万元。乙方完成全部工程量后，按甲方的要求提交竣工资料，竣工验收报告，财务资料要符合国家项目要求，甲方收到竣工验收报告后，组织验收。验收合格，剩余部分在 年 月前结前工程款。六、工程价款的变更1、按实际验收的面积与合同面积的差额乘以合同单价办理路面价款的增或减。2、对于未能达到质量标准又难以修复的，按王岭村级马路工程建设施工管理方法要求调减工程价款。七、工程质量本工程按交通部颁布的JTGF80/1-20xx马路工程质量检验评定标准进行质量检验，乙方的工程质量必需符合技术规范和王岭村级马路工程建设施工管理方法的相关要求。详细标准如下：1、马路曲线：平曲线以沿袭老路基为主，横坡1%1.5%，纵曲线形变坡微小长度为100米。2、路基：泥结碎石部分，乙方按上述曲线标准，平整修补，碾压密实，经甲方验收合格，方能进行路面施工。3、路面：王岭村级马路面宽3.5米，厚18厘米，C30砼。八、其他1、乙方按甲方的要求提交施工组织安排和进度安排，且随时提交甲方要求的有关工程的全部报表和报告。2、乙方在本工程实施、完成和修复过程中，所发生的一切费用及损失均由乙方负责，包括施工现场、用水用电等。3、本工程期为 个工作日，若工期延误，甲方按工程理论价款每天以3予以惩罚。4、乙方应建立健全平安生产责任制度，负责施工平安和人员平安，并担当因平安带来的责任和损失。5、甲方负责维护乙方施工期间的社会治安和相关的民调工作，帮助乙方做好施工拌制现场的选址和电力、交通管制的协调。6、工程实行的总价款包干，不允许因材料人力等价格改变而调价。7、王岭村级马路工程建设施工管理方法与本合同具有同等法律效力。本合同一式陆份，合同双方各执叁份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。建设单位： 施工单位：代表(签字)： 代表(签字)：年 月 日 年 月日施工承包合同 篇7发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责全部材料，乙方负责施工。一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，其次层加两个卫生间。三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要根据每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页