2022施工承诺书例文42.docx

2022施工承诺书施工承诺书范文8篇现如今，我们都跟承诺书有着干脆或间接的联系，承诺书通常是要求以书面订立的合同，其承诺也必需实行书面形式。怎么写承诺书才能避开踩雷呢？下面是我帮大家整理的施工承诺书8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工承诺书 篇1为进一步强化建设工程施工现场扬尘治理工作，落实项目部文明施工管理责任，提高参建单位文明施工管理水平，本项目就文明施工管理作出以下承诺：一、本项目建立以 江苏双楼建设集团有限公司 （主体）施工单位为总负责、各参建单位协作的扬尘治理、工地保洁的责任体系。若主体施工单位未确定，在桩基施工时，以 江苏省岩土工程公司 . （桩基）施工单位为总负责单位，其他各参建单位协作的扬尘治理、工地保洁的责任体系。桩基施工结束后，土方开挖前建设单位保证刚好明确一家主体施工单位为总负责单位，重新签订本承诺书，并牵头做好交接，同时报我站备案。二、总负责单位的职责管理范围1、按规定设置围挡，建立门卫制度，设专人管理，实施封闭施工管理，并对围挡的完好、清洁状况进行巡察检查。2、按规定设置车辆冲洗装置、配备冲洗设备，支配专人对场内进出车辆冲洗，保证车辆不带泥上路。3、对施工作业范围内的场地实行降尘措施，当场地内多家单位施工时，对场内公共道路部分实施清扫、保洁，实行洒水降尘措施。4、按规定做好现场出入口的门前三包保洁工作。5、当主体施工单位或总承包单位为总负责单位时，负责对本工程项目收尾阶段及配套工程施工的文明施工管理。三、相关单位责任约定1、本项目确定建设单位为现场扬尘治理工作的组织责任单位，其项目负责人为第一责任人。总负责单位为现场扬尘治理工作的实施责任单位，项目经理为第一责任人。监理单位为现场扬尘治理工作的监督责任单位，项目总监为第一责任人。2、总负责单位保证文明施工措施费用的足额运用。3、监理单位对文明施工管理状况加强现场检查，发觉问题刚好要求总负责单位进行整改，并向建设单位汇报，总负责单位不刚好整改的，向监督机构或有关部门报告。四、详细工作措施1、施工现场围挡沿工地四周连续设置，选用砌体、金属板材等硬质材料，不留有缺口；围挡高度不低于1.8m；车站、广场以及市区内影响市容景观的施工现场的围挡不低于2.5m，最高不超过3.5m。2、禁止靠围挡外侧堆放泥土、砂石等散状材料以及脚手架钢管、模板等，严禁将围挡做挡土墙运用。3、工地出入口设置符合标准的冲洗台，配备高压冲洗设施，并建立完善的车辆冲洗制度，建立车辆冲洗台帐，确定专人负责保洁，全部车辆的车轮及挡板冲洗干净后，方可驶出工地。4、工地出入口处及主要道路应进行硬化处理，定期实行洒水或喷淋措施，并有专人对路面进行清理，必要时租用洗尘车对工地道路以及门口周边较多的粉尘进行清理。5、施工现场严禁焚烧各类废弃物。6、刚好清运建筑垃圾、工程渣土；不能刚好完成清运的，应当在施工现场内设置临时堆放场，临时堆放场应当实行围挡、覆盖等防尘措施；施工现场袒露的场地和集中堆放的土方应实行覆盖、固化或绿化等措施。南京苏宁建设监理有限公司 监理总工程师：江苏双楼建设集团怡峰花园项目部项目负责人：年 月 日施工承诺书 篇2墨玉县塔里木河流域项目执行办公室：若我单位有幸中标，我单位慎重承诺，在接到开工通知后马上完成项目管理机构的组建，并按招标文件中的承诺派遣能完全满意本合同工程管理、组织实力所需的项目经理，能完全满意本合同工程技术要求所需的技术负责人以及能完全满意本合同工程各项管理要求所需的各类主要管理人员，并按能满意合同工期完工的施工进度安排要求投入各类施工人员。遵循投标文件的承诺，严格按设计技术要求和国家及行业的有关质量标准在合同约定的期限内完成并移交全部合格的合同工程。特此承诺！投标人：新疆小海子水利建筑安装工程有限公司（盖单位章） 法定代表人或托付代理人： （签字、盖章）日期：20xx年X月X日篇五：施工承诺书承诺书我公司情愿担当 施工任务，依据贵公司安装施工招标书的要求，如我司有幸中标，我方结合本工程的特点，依据我公司雄厚的施工技术力气，对本安装工程的施工招标作如下承诺：工程质量做到一次验收合格率100%，一次启动胜利，质量优良并达标投产； 确保招标文件要求的工期，施工人员提前进行施工打算和乙供材料设备订货工作； 提高服务水平，安装工程包修一年，终身保修,文明施工，爱护环境，做好与其他施工单位的协调工作，不发生违反社会治安事务。项目管理班子依据项目特点及工程建设的实际须要，我们充分考虑了拟派项目管理班子成员的专业、年龄、阅历等因素，保证项目管理人员配置合理，且主要人员具有同类工程的施工经验，项目中标后能够确保刚好到位。施工力气投入为确保工程建设目标的实现，我们将选择曾先后担当过大型民用工程、具有丰富同类工程施工阅历的作业人员为本工程主体施工力气。工程质量我们承诺工程符合国家施工质量验收标准，顺当通过业主、总承包及供电公司的验收。工程平安杜绝平安事故发生。严格遵守业主、总承包对现场平安的有关规定。杜绝破坏周边地下管网、管线设施的行为，同时制定在施工中突发事务的应急处理方案。除上述要求外，做好施工期间的环境爱护。工程工期主动响应业主方拟定工期，确保施工期间工期节点的按时完成，甲方具备送电条件的状况下按规定的'竣工日期内完成竣工验收。工程文明施工确保在整个工程施工期间直至竣工完毕均要实施标准化管理，并达到南京市文明工地的要求。后期维护确保箱变后期运用过程中的维保维护，出现非供电局缘由的意外停电事故保证20分钟内到场，一小时之内将故障排查完毕，复原供电。投标人（公章）：日 期： 年 月 日施工承诺书 篇3为确保*工程顺当完成，我单位做出以下承诺：一、质量保证1、施工质量：为了保证施工质量，仔细执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟识操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”(自检、交接检、专业检)进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立建全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。2材料：严格限制进场材料质量，履行材料报验程序，运用材料具有合格证和复检报告。二、工期保证1、组织合理措施：由项目部统一调度管理。刚好落实材料、机具、劳力的进场和调度、管理。做好工序支配，提前做好工作面的打算工作。2、实施进度管理：每周支配安排，下达班组和个人的定额和完成的工程量指标，明确责任。每天班组对进度和质量实行自检，提出完成安排的详细措施。每周召开协调会，做好协调工序及施工进度工作，刚好解决延误施工工期的因素。3、工期承诺：保证按合同工期按时完成。三、平安、文明施工施工队为平安干脆负责人，并派专职平安员一名。除了遵守平安操作规程要求外，还应留意以下几点：(一)施工用电平安(二)平安措施1、贯彻执行“平安第一，预防为主”的方针，在整个施工过程中，必需仔细遵守建筑平安工作规范和平安管理制度，努力做好平安生产、文明施工，杜绝恶性事故发生。2、执行平安规范。3、建立建筑意外损害保险制度，依法给工程施工人员购买建筑意外损害保险。依法与工程施工人员签订劳动合同，按时支付工人工资，绝不拖欠名民工工资。4、自觉接受运用单位及其管理部门对建设工程质量、平安等的监督检查，刚好整改检查中提出的问题。四、治安管理1、每周召开一次治安教化会，派专人负责治安管理工作，各项治安管理措施落实到各班组.2、不准各施工班组人员发生打架事务，严禁各施工人员超出规定的活动范围，影响工地管理人员的生活。3、不遵守工地各项治安管理规定者，一律赐予开除处理。五、环境卫生1、工地每天刚好整理生活垃圾，肯定要保持生活居所整齐;2、工地废弃物必需每天清理，防止污染;3、全部垃圾必需弃放指定地方，不得擅自乱放乱弃。4、坚决执行场地清洁的施工行为，确保施工环境的整齐。承诺单位(签章)：_承诺人(签字)：_20xx年*月*日施工承诺书 篇4一、建立健全工程项目平安生产保障体系，平安文明施工管理体系，并仔细落实。二、依法将工程发包给具有相应资质的施工单位，实行总承包制，不得将工程肢解发包。按标准提取平安生产文明施工措施费,定期将平安生产文明施工措施费拨付施工单位，确保平安生产文明施工所需资金。三、仔细履行业主职责，严格执行建设工程平安生产法律、法规和工程建设强制性标准，负责组织协调平安生产，文明施工。四、不对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合工程平安生产法律、法规和强制性标准的要求，不违法分包，违法肢解发包工程，不随意压缩合同约定的合理工期。五、向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位供应与建设工程相关的真实、精确、齐全的原始资料，尤其是地下管线、高压电缆、煤气输送管线等资料。对施工活动中可能影响的周边建筑物、构筑物应组织有资质的鉴定单位进行平安鉴定，并制定相应的平安措施。六、不明示或示意施工单位购买、租赁、运用不符合平安施工要求的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。七、督促施工单位根据危急性较大的分部分项工程平安管理方法要求刚好组织专家组对危急性较大的分部分项工程施工方案进行论证，确保方案平安牢靠。八、协调、组织、制定防止多台塔式起重机相互碰撞的平安措施；建设单位接到监理单位关于塔式起重机安装单位、运用单位拒不整改生产平安事故隐患的报告后，应当责令安装单位、运用单位马上停工整改。九、接到监理单位发觉存在平安隐患、停工整改的报告后，应马上要求施工单位整改，施工单位拒不整改，刚好书面对有关主管部门报告。十、建设单位应当监督、检查各参建单位施工现场平安技术资料管理责任制度的落实状况。十一、依法依规照实上报生产平安事故。十二、依据本承诺事项制定详细的承诺落实标准。 承诺期内，若违反上述承诺内容，依照有关法律法规接受从严惩罚；发生生产平安事故，自愿接受建设主管部门依法做出的经济或行政惩罚。建设单位法人或其托付的项目负责人：承诺日期： 年 月 日施工承诺书 篇5甲方：_ 乙方：_为确保本次 _工程施工平安，_ 施工负责人：_ 慎重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的平安管理担当责任，承诺基本内容如下：一、乙方承诺在施工期间，严格按甲方要求，依照_和_明确平安责任，做好施工组织设计和施工平安技 术交底，听从甲方相关部门的日常管理和检查。二、乙方承诺对本单位施工人员进行平安教化，有健全的平安管理制度和培训教化记录，保证施工人员不违反_和国 家法律法规。听从甲方监管。三、乙方办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工 人员身份证复印件交甲方备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司监督检查，凭证出入施工现场。四、乙方承诺文明施工，保证施工现场不出现重大平安事故和重大工伤事故，设立现场平安负责人，常常向甲方相关部门说明施工平安工作保障状况及施工方案实施状况，保证施工人员和甲方及第三方 人员、财产平安。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与甲方无关。五、乙方承诺施工人员自觉遵守甲方平安管理规定，如发生人为的担心全行为，危及人身、财产平安的，必需无条件马上整改，并接 受甲方职能部门的检查监督，对甲方相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。六、甲方监管人员发觉有重大担心全因素时，随时有权要求施工 方停工整改，施工方不得接着违章操作强行施工。七、乙方承诺因施工不当等问题造成甲方及第三方人员、财产平安受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接受甲方视情节作出罚款处理。八、乙方承诺施工期间不影响周边村镇的人员、卫生、环境平安，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，做好用电平安和消防安 全等平安预防工作。九、平安问题包括但不仅限于上述状况，如有未尽具体事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。本承诺书一式两份。（甲方存档一份，乙方施工单位一份）甲方（盖章）： 乙方（盖章）：负 责 人： 负 责 人：日 期： 日 期：电 话： 电 话；施工承诺书 篇6甲方：承包人： 身份证号：为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，依据国家有关法律法规，经甲乙双方协商一样签订本协议。第一条 甲方平安责任1、开工前甲方对承包人进行施工平安技术交底，应有书面记录或资料。2、甲方应要求承包人制定施工平安措施，在起先施工前报甲方备案。3、甲方有帮助承包人搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促承包人执行有关平安生产方面的工作规定，对承包人不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出电话或口头平安整改，直至清退出场。4、甲方指派 周记东 同志负责与承包人联系平安生产方面的工作。5、甲方有权对承包人参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。6、承包人在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。承包人在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促承包人马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场；并有权要求承包人供应事故调查书面结论及处理看法。7、发生以下状况停工整顿，所造成的违约责任由承包人担当：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故；（3）发生火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝说的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满意平安和文明施工要求的。其次条 承包人平安责任作为工程项目的承包人，对工程施工过程中发生的人身损害、设备损坏事故担当平安责任。承包人应切实履行以下平安责任：1、承包人所供应的承包工程要求的相关资质证明：施工实力证明、历史业绩材料应真实、合法、有效。2、承包人必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度；严格执行电业平安工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程等有关电力生产规程。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。4、施工期间，承包人应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。承包人指派 作为平安工作联系人。5、承包人一切施工活动，必需编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。6、承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必需满意施工须要，并经有资质检验单位检验符合平安规定，承包人对因运用工器具不当所造成的人员损害及设备损坏负责。7、开工前，承包人应组织全体施工人员进行平安教化，并将参与平安教化人员名单（包括临时增补或调换人员）报给甲方备案。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。8、开工前，承包人向甲方供应施工人员名单、身份证复印件及一寸照片，同时办理施工人员出入证。9、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及运用甲方供应的设施设备、工器具等进行检查，确认符合平安要求，一经开工，就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。10、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标记，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，承包人不得擅自进入与施工无关的场所，运用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。11、承包人施工过程中需运用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接临时电源线、裸线或干脆在电源插座上以及运用电炉子等。中断作业或遇故障应马上切断有关开关。12、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保平安文明施工。13、承包人必需接受甲方的监督、检查，对甲方提出的平安整改看法必需刚好整14、承包人施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的担心全状况，应马上报告甲方，并主动协作调查。承包人应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理看法提交甲方备案。15、承包人不得雇佣精神病患者、呆傻人员、劳改、劳教、少管人员及缓刑、假释、监外执行、取保候审、保外就医、刑事拘留等人员，进入校内施工。16、承包人在施工中应杜绝赤膊光脚等不文明现象，施工人员要搞好个人卫生，不得蓬头垢面，不得随地大小便。17、承包人在施工现场严禁吸烟，一经发觉甲方有权对施工人员及施工负责人进行惩罚。第三条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、电话等书面或口头形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。第四条 施工平安保证金甲方预留工程款的10%作为承包人的平安保证金。承包人在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有承包人责任的平安事故，扣除相应数额的平安保证金：（1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部平安保证金；（2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%平安保证金；（3）承包人人员发生违章行为的经济惩罚，按惩罚规定从平安保证金内扣除。第五条 违约责任1、由于承包人责任造成对方或第三方的人身损害、设备损坏等财产损失，由承包人担当相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、合同履行中，发觉承包人供应的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由承包人担当由此造成的一切损失。3、发觉承包人现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关平安生产奖惩规定，实行对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，担当相应的违约金。4、承包人未设置安监人员、未能正确、全面执行平安技术措施、施工组织设计、施工人员未驾驭本工程项目特点及施工平安措施，用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用品不满意施工须要的，甲方有权要求承包人马上停工整改，由此引起的后果及损失由承包人担当。5、承包人人员平安工作规程抽考不合格，承包人应担当50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗承包人应担当100元/人次的违约责任。6、承包人运用甲方供应的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。7、承包人人员无故到施工区域以外的地方或擅自动用甲方的设施设备等，承包人按100元至500元/人次担当违约责任。8、承包人对甲方提出的平安整改看法整改不刚好，每逾期一天，承包人按200元至1000元/天担当违约责任。9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应担当3000元至10000元/次的违约责任。第六条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向广州市天河区人民法院提起诉讼。第七条 甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第八条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止第九条 本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。第十条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。第十一条 以下七项为本协议附件：1、承包工程要求的承包人相关资质证明材料；2、承包人施工平安技术组织措施；3、承包人特种作业人员上岗资格证书；4、承包人编制的项目施工组织设计；5、甲、承包人施工平安技术交底记录资料。甲方：（盖章）承包人：（盖章）日期施工承诺书 篇7致：XXX公司_（以下简称“ 本单位（人）” ）受_ 托付负责_。施工工期为： 年 月 日至 年 月 日。施工人数约为： 人（名单附后）。本单位（人）特此声明情愿接受及遵守_(项目名称)外围场地高空施工安全规范中的一切管理规定，包括但不限于遵守如下条款：一、本单位（人）承诺遵守国家、北京市制定之全部法律法规或政策性文件，并遵守 贵司制定的_(项目名称)区域内一切物业管理之规章制度。二、本单位（人）承诺遵守北京市时常颁布之临时管理措施或限制措施，并根据贵司 的要求执行该等措施，本单位（人）不因此向贵司提出任何形式的索赔。三、本单位（人）承诺遵守施工现场质量平安管理的通知(京建施20xx248号) 及其他与高空作业人员、施工人员平安规范相关的规定进行施工。四、此外，本单位（人）还承诺： 1、本单位（人）及工作人员具备与本次施工相匹配的全部合法资质和作业许可，并保证工期内该等资质和许可持续有效； 2、严格遵守_(项目名称)有关噪音、防尘、有毒有害气体等施工管理规定；3、全部参加本次施工的人员均持有相关资格证书，具备法定的上岗施工资格条件； 4、本单位（人）已为全部参加本次施工的人员购买平安保险，并发放必要的劳动保 护用品；5、登高作业人员须对现场仔细勘察，根据工作要求结合建筑物的特点及高空作业和 要求制定相应的平安管理方案； 6、配置专职平安员，仔细做好施工人员平安生产和平安技术学问教化工作。提高施工人员平安思想相识，督促施工人员自觉遵守平安纪律、制度和法规，确保万无一失； 7、保证有足够的技术力气平安操作有关机械设备； 8、必需听从贵司的监督和检查； 9、根据贵司制定的施工时间安排进行施工；10、必需听从贵司为施工人员办理临时施工证件； 11、如遇极端恶劣天气缘由（如：4级以上大风），将刚好汇报贵司，并在征得贵司同意后停工；12、根据本承诺书所列之施工人员名单委派相关工作人员，如有变动将提前日通知贵司； 13、遵守本承诺书所列之施工人员进场工作流程以及贵司时常作出之相关修改与说明 五、本单位（人）承诺因以下缘由造成平安事故或损失责任由本单位（人）自行担当。1、违反正规操作规程操作；2、拒绝根据物业公司平安指引操作；3、施工人员无证上岗； 4、施工人员无有效保险证明； 5、施工人员施工过程中损坏公共设施、设备；6、施工人员施工过程中出现任何人员伤亡事故； 7、其他违反法律法规或本承诺书规定的事故。 本承诺书自签发之日起生效。本单位（人）负责人（盖章）：施工承诺书 篇8为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强平安及文明施工管理，调动工人的主动性，在同等自愿的前提下，我自愿向建设集团有限公司分公司作出以下承诺：一、 工程承包的经济责任1、本人出资参加施工的工程项目，本人承诺对此项工程的质量、平安、工期、现场文明施工负全责；按规定刚好全额上交技术服务费；担当建设工程施工合同中全部条款及责任，按有关法律法规及公司有关规定执行。2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付运用、结清帐款、偿还清全部欠款帐务，按国家规定至工程保修期满为止。3、开竣工时间按建设集团有限公司与甲方（建设单位）签订的建筑工程施工合同约定的工期的执行。4、遵守建设集团有限公司的财务管理制度，担当本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以建设集团有限公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人担当相应的责任及损失。5、凡以建设集团有限公司的名义与外单位及个人签订的全部经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给建设集团有限公司造成的经济损失，建设集团有限公司可向本人追偿。6、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到建设集团有限公司，建设集团有限公司有权向本人追偿经济责任及经济损失，本人会主动担当经济责任，与建设集团有限公司无关。同时要按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保建设集团有限公司良好的社会信誉。7、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等平安责任事故，其经济损失由本人负责担当。在合同期内，本人承诺不承接与本合同内容无关的工程，否则由此造成的后果及一切损失由本人负责担当。8、如工程需本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给建设集团有限公司造成的经济损失，由本人担当全部经济责任和损失。本人如不能履行建设集团有限公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、平安事故，建设集团有限公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。9、我愿接受、听从建设集团有限公司的监督和管理，执行建设集团有限公司各项规章制度，愿向建设集团有限公司上缴工程总造价的 2 %为企业技术服务费，费用在甲方拨付的工程款中扣除。同意建设集团有限公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算帐户，本人承诺不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制与建设集团有限公司相关的印章，否则愿担当一切经济损失及惩罚。10、本人愿向各管理部门主动上缴应担当的一切税费并同意由建设集团有限公司代扣代缴，若因自身经济责任在法律中牵涉到建设集团有限公司的，本人愿担当一切经济责任，不给公司带来任何经济损失。乙方有义务维护甲方形象，不得对甲方造成任何负面影响，若有可能对甲方造成负面影响的事务发生，乙方必需不惜代价挽回影响。因本工程给建设集团有限公司造成不良记录的自愿接受10万元的违约惩罚，并担当由此给建设集团有限公司造成的全部经济损失，同意建设集团有限公司从工程款中予以扣除。11、本人承诺不拖欠农夫工工资，每月10日前发放上月工资，发放工资后按规定提交工资单等发放凭证，如不按要求发放，因拖欠农夫工工资给公司造成损失的，一切责任均由本人担当，愿接受有限公司赐予5-10万元以内的违约惩罚，并同意建设集团有限公司从本人所建的工程款中连同所欠农夫工工资一并扣除，优先偿还农夫工工资及其它债务。12、本人严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外损害保险。13、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与建设集团有限公司无关，建设集团有限公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为内部结算依据，最终以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式刚好付款。14、本工程全部费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农夫工工资保证金等）均由我本人担当。如因甲方工程款拨付不刚好造成的损失，亦由本人妥当妥当解决并担当一切责任及损失；建设集团有限公司不担当任何责任。15、本人承诺按规定程序办理业务，遵守建设集团有限公司印章管理规定，不私自刻制建设集团有限公司印章，否则愿接受建设集团有限公司5-10万元的罚款，并担当由此印章引起的一切经济损失及法律后果。16、政府行政主管部门到现场检查出现问题，一切由本人妥当处理，全部费用自理。17、工程款必需转入建设集团有限公司帐户，工程款到建设集团有限公司帐户后，扣除管理费及税金，余款在五个工作日内全部转入承诺人指定、符合集团公司财务管理规定的帐户。18、如国家对税金有调整，按当地规定执行。19、本工程合同由分公司认可的项目经理或在职副总以上人员签字担保，否则按工程造价的 3 %上交工程履约保证金。本文以打印为准，手写无效。承诺人（签名指印）：担保人（签名指印）：年月日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页