2022装修合同精选87.docx

2022装修合同装修合同在人们越来越信任法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我帮大家整理的装修合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。装修合同范本1甲方：乙方：为了给师生营造一个良好学习育人的环境，解决师生就餐问题，学校确定从有限的办公经费中挤出一部分用来装修师生食堂。经校委会探讨并报上级主管部门批准，通过向社会公开招标，将装修工程承包给乙方，经双方协商，协议如下：一、 学校食堂装修面积约263，每平米预算材料及人工造价58.00元。装潢总计费用约15254.00元(大写：壹万伍仟贰佰伍拾肆圆)，装璜材料由乙方供应，甲方负责验收材料质量。二、 乙方依据甲方的装璜设计方案施工，保证装璜质量。三、 工程竣工后由甲方负责验收，验收合格后付给乙方装潢全部费用。四、 施工期间发生的一切担心全事故均由乙方担当。五、 以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字盖章后生效。甲方：乙方：年月日：装修合同范本2甲方：_乙方：_依据中华人民共和国建设部民用建筑工程室内环境污染限制规范、住宅室内装饰装修管理方法和国家质量监督检疫总局发布的室内装饰装修材料有害物质限量十项标准及有关法律法规的规定，甲、乙双方就绿色环保装修问题，达成如下协议：1.乙方保证工程实行环保设计、采纳环保材料、进行环保施工、装修后室内空气质量达到国家环保标准。2.可检测工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)验收后，甲方假如认为有必要对室内空气质量进行检测，可以托付下列具有国家资质的检测机构进行空气质量检测，检测费用由甲方担当。国家建筑材料检测中心-室内环境检测总站地址：_电话：_3.室内环境空气检测项目为“甲醛”、“苯”、“TVOC”三项，检测数据以本合同列出的，上述具有国家资质的检测机构出具的环境检测报告为准。4.甲方同意在室内空气进行检测时，必需符合以下条件，否则检测结果无效，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。4.1 检测须在未搬入家具，未配置木地板、橱柜等项目的状况下进行;室内全部对环境能产生影响的材料(如板材，涂料等)均须为乙方报价明细上和增减项单上的项目，且为乙方供应。4.2 假如有非乙方施工项目，或有未与乙方书面约定(指合同或变更单)而进行施工的项目(包括数量增加而未有书面约定的)，检测结果无效。4.3 检测时间应在可检测工程完工验收_天(不算做工程延期)之后进行，在此期间，室内必需每天24小时通风换气，地漏和下水管须用遮盖物封闭。4.4 检测由乙方专职人员(非施工人员)、检测中心专业人员、客户三方同时在场的状况下进行，唯此状况下进行的检测视为有效。4.5 符合本合同列出的，具有国家资质检测机构所要求的室内、室外空气条件、温度等其他必要条件。5.由于装修引起室内空气不合格的主要缘由是运用了环保不合格的材料，因此假如室内空气经检验不合格，则首先要在运用材料上找寻缘由。甲、乙双方首先共同查找在检工程中的材料，假如发觉有本合同4.1及4.2条款的状况或行为，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。如没有发觉本合同4.1及4. 2条款的状况或行为，装饰所用材料全部为乙方承诺运用并供应的材料，责任由乙方负责。6.室内空气质量不合格的缘由除装修污染外，还有建筑主体、家具等污染，对装饰装修以外的污染，乙方不担当任何责任。7.由于乙方缘由导致室内空气不合格，乙方按下列步骤解决7.1 进行综合治理，治理期限为一个月，治理造成的延期交付视同工程延期，乙方每日按合同造价的3担当违约金。检测机构出具检测报告之前的时间(以检测报告上标明的出具时间为准)，不算做工程延期。7.2 治理结束后，经检测室内空气仍不达标的，乙方为甲方办理退单，并退还甲方已交全部施工款。7.3 乙方退还甲方已交全部施工款后，本合同自动终止，乙方不再负有其他责任。8.由于室内空气中有害物质含量会因挥发越来越少，因此空气质量不存在保质期。9.本合同必需与施工合同同时签定方可有效。乙方拥有对本合同的最终说明权。10.本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。甲方(签字)：_ 乙方(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_精选简版装修合同范本发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。装修合同范本3合同编号:_发包人: 承包人:居处: 居处:托付代理人: 营业执照号:电话: 法定代表人: 电话:BP机号: 托付代理人: 电话:本工程设计人: 电话:施工队负责人: 电话:依照中华人民共和国合同法及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等,自愿,协商一样的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况1.1 工程地点:_.1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).1.3 工程承包方式:双方商定实行下列第_种承包方式.(1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表);(2)承包人包工,部分包料,发包人供应部分材料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表.附表5:承包人供应装饰装修材料明细表);(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表).1.4 工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日.1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):_元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单).其次条 工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.第三条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应:(1)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).第四条 发包人义务4.1 开工前_天,为承包人入场施工创建条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;4.2 供应施工期间的水源,电源;4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5 施工期间发包人仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行平安施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;5.3 爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;5.4 保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场.第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单).第七条 材料的供应7.1 由发包人供应的材料,设备(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;7.2 由承包人供应的材料,设备(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.第八条 工期延误8.1 对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他状况.8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延.8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延.第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准:_.施工过程中双方对工程质量发生争议,由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人担当.第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)_;发包方(章)： 承包方(章)：地 址： 地 址：法定代表人 ： 法定代表人 ：托付代理人 ： 托付代理人 ：电 话： 电 话：电 挂： 电 挂：开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号： 帐 号：邮 政 编 码： 邮 政 编 码：合同订立时间： 年 月 日装修合同范本4甲方： (发包方)乙方： (承包方)本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1.装修施工地点： 。2.工期： 年 月 日至 年 月 日3.本项工程预料费用 元人民币。其次条材料供应的约定1.甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行担当工具修理费和损耗费用。第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程质量应达到的标准：2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关平安生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的.装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20%。2.乙方承包内容：1).水电开槽、布线、穿线、埋槽2).全部水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3).水电施工的穿墙、打孔、切割4).开关面板安装5).小五金、马桶、的安装6).后期灯具的安装3.工程结算方式：按实结算： ，总价结算：20元/平米(套内面积)第六条违约责任：1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向 人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条其它约定：1.因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场协作其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。第十条附则1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2.本合同签订后工程不得转包。3.水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日装修合同范本5依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、北京市爱护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、友好、自愿、协商一样的基础上达成如下协议，共同遵守。发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)： (施工工程队负责人)身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况1.装潢施工地点：2.住房结构：砖混结构;房型_房_厅_套，建筑面积约_平方米。3.承包方式：4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的全部工程。(关于选购及搬运工程的补充约定：甲方全部选购都由乙方帮助完成，甲方在选购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的状况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运输至施工现场)。5.总价款：_元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值_元，抵工程款_元整，剩余工程款_元。大写(人民币_整。以上总价款依据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含全部乙方担当的装修工程中涉及的人工。6.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期约_天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一样看法，则按达成的统一看法执行。其次条关于乙方职责的约定1.乙方(即)在装修期间担当施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面担当联络甲方，供应材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队担当的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪伴甲方进行材料选购除外。如遇特别状况，需与甲方协商并且获得认可)。3.乙方负责人负责组织装修人员参加本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。第三条关于材料供应的约定。1.全部工程用装修材料均由甲方供应，装修施工设备、工具由乙方供应。2.甲方负责选购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必需帮助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3.乙方必需负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。4.为了保证工程的正常进行，乙方必需至少提前一周书面对甲方提出下一工序须要购买的材料的清单及帮助甲方进行材料选购，以便甲方于周末选购材料。甲方应按时供应乙方须要的材料。由于甲方供应材料延误，造成的工期延误由甲方担当责任。乙方同时必需供应大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方担当，或者由乙方负责运输退回供应商。5.甲方选购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定。1.本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程、住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3.由于乙方缘由造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方担当。4.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方支配其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先支配时间并通知乙方，乙方应予以协作，并避开造成整体工期的延误。6.工程验收-甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。假如甲方在规定时间知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。8. 工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行修理，并担当相应材料费用。第五条：关于平安生产和防火的约定1. 甲方供应的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，乙方负责修复和赔偿。2. 施工中凡涉及变更房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。3. 乙方应留意煤气运用平安，确保登高施工的平安保障等各类平安保证，并提示施工工程人员留意平安，产生任何事故的责任完全由乙方负责。假如乙方在现场施工中发生平安事故，必需在1小时内通知甲方。第六条：关于工程价款及结算的约定1. 工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时辰表如下： 协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方（大写：贰万元整）； 全部地砖、墙砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方写：贰万元整）； 全部墙面涂料粉刷完成并验收合格后，甲方支付乙方元整（大写：贰万元整）； 全部工程竣工，设备安装结束并验收合格之后，甲方支付乙方元整（大写：贰万元整）；剩余支付。2. 合计第七条：其它事项1. 甲方工作：1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。2）做好施工中因临时运用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。2. 乙方工作：1）参与甲方召集的现场交底。2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的状况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。第八条：违约责任 1. 甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。 2. 由于乙方缘由逾期竣工的，至逾期5 天后，每逾期一天乙方向甲方支付3. 乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任。4. 工程未办理验收、结算手续，甲方提前运用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。5. 工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。第八条：纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以根据本协议约定向：1）浦东区仲裁委员会申请仲裁；2）浦东区人民法院提起诉讼第九条：协议的变更和解除1. 协议经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一样后，重新签订补充条款。2. 施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。3. 如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。第十条：施工工艺要求1、拆旧1）铲除原有墙体石灰粉，；2）按图纸拆除墙体及玻璃窗，乙方拆旧过程中不得破坏房屋原有结构及水管。拆旧结束后需经过甲方验收。2、电路安装工艺要求：1）三线制安装必需用三种不同色标。黄色、绿色、红色为A 、B 、C 三相火线色标。白色为零线色标，黄绿彩线为接地色标。2）全部导线安装时，必需用相应的pvc 管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm 的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题。3）全部线路必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc 管一头要穿进总开关箱约3cm 左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。全部导线在pvc 管子里不能有接头。4）预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必需从开关箱单放到位。5）全部预埋导线留在接线盒处的长度为20cm ，按线盒必需用水泥砂浆封装坚固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm 左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。6）全部导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将全部用电接头接上灯头套上15w 灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐藏工程初步结束。7）安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最终一遍油时进场，大型吊灯顶部必需事先用膨胀罗丝固定4×3cm 木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。全部开关的面板安装必需平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必需将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好) 。8）网络线、电话线、有线电视线采纳蓝色PVC 管，电线采纳红色PVC 管。且强、弱电线管必需两个槽，不能再同一个槽内。强弱线管交叉时需用金属管搭接。3、水路工艺安装要求：1）水管开槽凿深4cm ，水管敷设结束后用水泥砂浆将槽口封平。2）水管开槽要求横平竖直。4、刷墙工艺要求 1）基层处理：铲到水泥层，铲好后清洁墙面，基本平整看到水泥层，基层应坚实、无空鼓、无脱粉、无浮灰和污物。空鼓的地方要敲掉。假如墙面平整度不好，须要先进行找平处理。裂缝处需张贴网格布，外墙漏水部分刷防水涂料。2）界面剂：墙面清理灰尘后，将“汉高百德CG80界面剂”倒入清洁器具中，然后用滚筒涂刷，界面剂表面干固后可进行下一步操作；验收后方可进行下一步3）假如墙面平整度不好，须要先进行找平处理再批腻子，假如新装修墙面，平整度良好，滚涂界面剂后可干脆批腻子；4）批刮腻子：将“汉高百得MP20C 耐水成品腻子”按比例倒入适量清水中，搅拌匀称，至无颗粒状，静待25分钟后再次搅拌，用专用抹灰批刀，批刮23层，腻子厚度为0.51.5为宜，刮头遍腻子找平常，腻子厚度为0.50.8要匀称平整，刮其次遍腻子（罩面腻子）厚度为0.30.5，手法要横平竖直，用力要匀称。验收后方可进行下一步.5）打磨：刮腻子后1-2天打磨平整，并清理打磨后的浮尘。6）刷底漆。先刷一遍底漆，待其干透后（2-4小时）进行小一步。收后方可进行下一步.7）刷面漆：需刷两遍，第一遍刷完后隔2-4后方可进行下一步，其次遍刷完后1-2天才能完全干透，在干透前留意防水、防旱防晒. 5、贴瓷砖工艺要求 1）基层处理：将尘土、杂物彻底清扫干净，不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 2）弹线：施工前在墙体四周弹出标高限制线，在地面弹出十字线，以限制地砖分隔尺寸。 3）预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖的色调、纹理、表面平整等进行严格的选择，然后根据图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色调、纹理误差等进行调整、交换，直至达到最佳效果，按铺贴顺当堆放整齐备用。 4）铺贴：铺设选用1:3干硬性水泥砂浆与“汉高百得MC20瓷砖粘合剂”混合，砂浆厚度25mm 左右。铺贴前将瓷砖在水中浸泡，背面潮湿，需正面干燥为宜。把地砖根据要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。5）勾缝：地砖铺完后24h 进行清理勾缝，勾缝前应先将地砖缝隙内杂质擦净，用专用填缝剂勾缝。6）清理：在家装贴瓷砖施工过程中随干随清，完工后（一般宜在24h 之后）再用棉纱等物对地砖表面进行理。6、防水工艺要求1）要求对阳台及卫生间地面做防水处理，淋浴房墙体做到1.8m ，其它位置墙体做到离地0.3m ；2）外墙漏水处墙体需全墙面做防水处理；3）防水材料干透以后，需进行24h 的闭水试验，无渗透现象才算合格。 第十一条附则 1. 工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙工程竣工验收时，甲方负责供应新锁1 套，由乙方当场负责安装交付运用。2. 本协议签订后，工程不得转包。3. 本协议一式份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。甲方（签字）：乙方（签字）：身份证号：身份证号：住址：住址：电话： 电话：签订日期：签订地点：装修合同范本6甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，依据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的供应安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格根据本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。其次章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的协作。2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发觉问题刚好提出并通知乙方刚好订正.3）向乙方供应满意施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方供应的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确保工程进度，根据甲施要求完成各项工作。3）负责根据经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的爱护，保养。5）做好施工记录.隐藏工程记录，并汇合施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收运用。7）负责培训甲方运用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场施工人员必需听从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以惩罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并刚好清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的平安培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方平安部门的多项管理制度，乙方发生的一切平安事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；3.3全部材料均由乙方组织选购，甲方须供应一封闭场所供乙方保管材料运用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行选购。第四章合同价款合同总价为：计人民币：元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等全部的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常运用后，甲方支付至全部款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最终决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必需开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即起先进行施工打算工作。6.2依据甲方的施工进度支配施工工作。_年_月_日起先施工。6.3乙方的施工安排支配需经甲方书面确认后方可执行；甲方缘由造成的停工及工期延误，乙方必需当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不行作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方供应本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并供应全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应刚好修正，并直至工程验收合格。第九章保证及惩罚9.1乙方保证本系统中所运用的全部产品免受第三方提出关于侵扰其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常运用。9.3乙方保证根据甲方施工进度支配完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内供应4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方供应综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后起先计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后起先计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费修理.更换（详见产质保规定），保障产品的正常运用。整个系统乙方供应2年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.修理，但下列状况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾难，雷击等。质保期后乙方供应修理服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方担当。9.7如在接入弱电系统工程中因运用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方担当10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部格外，合同其它部分接着执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后