2022质量保证书范例.docx

2022质量保证书质量保证书在现在的社会生活中，越来越多人会去运用保证书，保证书能对保证者起到督促和提示作用。信任很多人会觉得保证书很难写吧，下面是我整理的质量保证书，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。质量保证书11、本投标人(是否保证)供应的是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未运用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具。2、(是否免费)送货、现场安装调试，(是否免费)供应货物的运用、操作培训。3、自验收合格之日起xx(时间)内出现非用户人为缘由的故障(是否同意)无条件(退货/调换)。4、本项目的质保期限为：xx。(是否同意)本质保要求：质保期内出现非用户人为缘由的故障免费修理，超过质保期只收修理材料费、终身负责修理。5、(是否同意)免费上门服务。免费上门服务的详细期限为(时间);到达服务现场时限为(小时)内。6、执行"三包"的产品名称、范围及"三包"详细承诺：7、货物(是否保证)是原包装且包装完好，(是否同意)经用户单位现场监督，当场拆封、安装。8、其他实惠条件、售后服务措施或须要说明的事项：投标人(公章)：xx法定代表人或其授权托付人：(此处需签字)日期：xx年xx月xx日质量保证书2XXXXXXXX（单位或公司）：我方作为贵公司XXXXX货物的供应商，向贵公司做出如下保证：一、关于我方经营资格的保证我方保证向贵公司供应的营业执照、经营生产许可证真实有效。二、关于我方供应货物的保证1、供应货物都有合格的质量检测报告和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后，不作随意更换。3、供应货物的保质期不低于XX天，自货物经贵公司验收入库之日起计算。4、我方认珍贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。5、对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。6、对通过验收的货物，在贵公司投入运用之前，出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的，保证无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物。7、因我方供应货物的质量问题，对贵公司造成了不良影响的，我方愿担当该批货物价款XXXXX倍的罚款，并担当由此所造成的经济损失及法律责任。8、我方情愿用供应货物货款的XXXXX%作为每月结帐的滚动质保金，于下次结帐时进行结算。XXX20xx年XX月XX日质量保证书3xxxx有限公司：我公司作为贵公司xxx货物的供应商，为保证我司所供应产品的质量平安性，特向贵公司做出如下承诺：一、关于我方经营资格的承诺我方承诺向贵公司供应合法有效的营业执照、税务登记证及经营生产许可证等必要证件。二、关于我方供应货物的承诺1、我公司全部供应货物都有合格的质量检测报告和相关的产品合格证，符合国家的相关规定;并保证刚好供应所需的外检报告、证明、特别原材料生产厂家生产证明等一切证件，并保证全部证件真实、合法、有效。2、我公司全部供应货物如经贵公司书面确认供应品牌后，对涉及到该指定货物的运用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换，如有更换，我公司会在更换之前至少提前x个工作日书面告知贵司。3、我公司供应货物的保质期绝不低于产品标注的保质期(自产品标注的生产日期算起)。如因我方供应产品质量问题，造成贵公司的产品质量问题或不良影响，我方自愿担当该批货物价款x倍的赔偿，并担当由此所造成的全部损失及法律责任。4、我公司认珍贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。5、我公司对未通过验收的货物，我公司保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿担当由此造成的全部损失。6、我公司对通过验收的货物，在贵公司投入运用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿担当由此造成的全部损失。7、我公司承诺绝不添加以及其他法律法规规定以外的添加剂，并保证在国家允许范围内运用添加剂，不超量、超范围运用添加剂，否则，我公司自愿担当该批货物价款x倍的赔偿，并担当由此所造成的全部损失及法律责任。8、我公司承诺严格遵守国家关于标签标识方面的管理规定，保证产品外包装符合要求。9、我公司承诺遵守合同规定，绝不添加贵公司指定不得添加或不得含有的物质，否则自愿担当由此带来的全部损失及法律责任。10、我公司承诺严格遵守国家有关法律法规，关于并保证刚好贯彻执行，不须要贵公司再行通知。11、我公司情愿用供应货物货款的x_%作为每月结帐的滚动质量保证金，于下次结帐时进行结算。为共同确保质量平安，我公司特向贵司作出上述承诺，并情愿遵照执行;本承诺书在我司供货期间及双方终止合作一年内有效。xxx20xx年xx月xx日质量保证书4本公司对所销售的小区号楼室，建筑面积为平方米的住宅，作出以下的质量保证和保修承诺；一、符合国家和吉林省有关住宅标准，施工质量验收规范，经分户验收合格。二、以按国家规定通过竣工验收，并取得本市建设主管部门发的建设工程竣工验收备案证书。三、在正常运用条件下，质量保修期限为：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；四、质量保修期限起始日：1、本套商品房质量保修期以签订房屋交接书之日起计算；2、本套商品房所属楼栋的公用部位质量保修期，自本楼栋首套商品房签订房屋交接书之日起计算；五、若商品房全部权人在保修期内对房屋质量保修问题持有异议，凡涉及商品房工程质量的，可向长白县建设工程质量主管部门申请协调；商品房全部权人也可选择起诉讼或者申请仲裁。六、本质量保证书作为该商品房销售合同的附件，与具有你同等法律效力；该商品房转让时，本质量保证书应当随商品房一并转让至受让住户，受让住户依法享有与原住户同等权利，担当同等义务。七、本公司在质量保修期限内，对出现的质量问题，负责无偿修复，并对造成的损失担当赔偿责任。但因商品房全部权人运用不当，或擅自对房屋结构、门窗、电气、给排水、有防水要求的部位等拆改产生的质量问题，不属于质量保修范围。八、其他保证保修承诺：开发企业（保证单位）公章：法人代表（签章）：日期：公司地址：联系人：联系电话：商品房质量保修受理部门：地址：联系电话：联系人：质量保证书5本着对住户负责、对社会负责的原则，本公司(单位)对供应销售(配售)的_路_弄_号_室、建筑面积为_平方米的住宅，在其结构、部件、设施、配套修理等方面做出如下质量保证和承诺:一、符合现行的住宅建筑设计标准。二、已通过市、区(县)质量监督部门的验收，并有书面的合格证明。三、所属的楼栋具有××市新建住宅交付运用许可证。四、住宅自签约后交付之日起，凡两年内在正常运用状况下，有如下工程质量问题的，均由本公司(单位)免费担当修理责任:1.墙面、楼面、管道发生渗漏;2.雨水管、污水管发生堵塞、冒溢;3.门、窗安装不密闭，出现翘裂;4.墙面、顶棚抹灰层脱落;5.照明线路发生故障;屋面防水保修3年，其他部位、部件的保修期限，由房地产开发企业与用户自行约定。因住户运用、装修不当或擅自改动结构;管线走向而造成的质量问题不在本公司修理范围之内。五、住户入住后，有关住宅质量的投诉(来信来访)，本公司(单位)将刚好赐予实地察看、书面答复和妥当处理。六、地基基础和主体结构在合理运用寿命年限内担当保修。经市有关专业主管部门鉴定，属危急房屋的将予以退还和调换，并由本公司(单位)担当有关的鉴定费用。七、如对本公司(单位)的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量的，可依据××市建筑市场管理条例，向地域内建设工程质量主管部门申请协调;凡有关住宅配套质量的，可依据市府××市新建住宅配套建设与交付运用管理方法，向原发证的住宅建设管理部门申请协调。住户亦可干脆向人民法院提起诉讼。八、本公司(单位)愿承诺的其他内容(见附页，略)。九、该保证书作为住宅销售(配售)合同的附件，为合同的有效文件，与合同具有同等法律效力。质量保证书范文：建设工程质量保证书发包人(甲方):_承包人(乙方):_依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，经协商一样，我们保证做到:一、确保下列人员到位，并各自担当本项目施工中的相关平安责任。1、施工队施工现场负责人: 联系电话:2、施工班组长: 联系电话:二、 施工队的现场负责人对建设工程项目的质量施工负责，确保确保工程质量，并依据工程的特点组织制定质量施工措施，消退质量事故隐患。三、施工现场质量由施工队负责。听从总承包单位对施工现场的质量管理。五、对质量生产监督机构在不影响工程正常施工活动的质量监督检查，我们施工队要予以协作支持。六、本工程项目施工过程中，我们将严格执行建筑施工质量验收规范，保证合格。七、我们在进行内外墙抹灰施工过程中出现的工程质量事故，如是我们自己的缘由造成的，全部由我们自己担当。八、本保证书一式两份，一份交项目部存档，一份留施工施工队。保证人:身份证号:电话;20xx年x月x日质量保证书6本着对住户负责、对社会负责的原则，本公司对供应销售的X市X区X路X号X小区X幢X室住宅，在其结构、部件、设施、配套、修理等方面作出下列质量保证和承诺：一、本住宅建筑面积为X平方米，其中公共建筑面积分摊X平方米。二、本住宅系统具有相应资质单位设计，并经政府有关部门审定。三、本住宅通过X市、X区(县)建设工程质量监督部门验收合格。四、本住宅自签约后交付之日起，在正常运用状况下，各部位、部件保修内容与保修期：1.屋面防水层XX年;2.墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏XX年;3.室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)XX年;4.室内地面空鼓开裂、大面积起砂XX年;5.门窗安装不密闭，出现翘裂、五金件损坏XX年;6.给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年;7.管道堵塞XX个月。五、因住户运用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正值装修而造成的质量问题，本公司不担当保修责任;造成房屋质量受损或其他用户损失的，由责任人担当相应责任。六、住宅竣工后，在规定运用年限内正常运用状况下，经市有关专业主管部门鉴定，属危急房屋的将予以退还或调换。七、住户入住后，有关住宅质量的来信来访、投诉，本公司将干脆或托付物业管理公司刚好赐予书面答复和妥当处理。八、如对本公司的.答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量的，向全部地、市建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅配套建设质量的，向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。九、本公司愿承诺的其他内容(略)。十、本保证书在住宅交付用户运用时供应，并作为住宅销售合同的附件，与合同具有同等法律效力。保证人：XXXXX年X月X日质量保证书7质量验收：建设单位：鹤岗市龙宇房地产开发有限公司设计单位：鹤岗市建筑设计院监理单位：鹤岗市兴鹤建设监理有限公司施工单位：鹤岗市筑城建设工程有限公司本工程经五方验收评定为合格，已在鹤岗市质量监督站备案登记。本公司和物业管理公司做了交接验收。质量保证：鹤岗市筑城建筑有限责任公司担当鹤岗市龙宇花园小区C组团C1栋住宅楼的质量保证。该公司遵照国家现行标准、规范进行施工，并通过建筑节能工程施工质量验收规范及各项工程质量竣工验收及评定，质量满意国家验收规范要求，准予交付运用。鹤岗市龙宇房地产开发有限公司承诺遵守国家建设工程保修规定和鹤岗市建筑装修管理规定，在保修期内担当保修义务。业主入户时，本公司将签发本质量保证书，业主申报保修工程项目凭本质量保证书。保修责任的认定：经国家质量检验部门鉴定为设计缘由引起的质量平安隐患。经国家质量检验部门鉴定为施工缘由引起的质量隐患。其它按国家规定的建设单位的质量责任。保修责任的免除：业主/住户装修擅自改动管线、打凿墙、板、柱、外墙不当和不当装修引起的房屋质量问题。业主/住户装修擅自打凿结构梁不当的房屋质量问题。超出设计允许之业主/住户的不当运用（如超出楼板或屋面的设计荷载）。业主/住户擅自改动、拆装装修部位、物品和设备等引起的质量问题，业主/住户未按装修设备和材料的施工说明书或操作保养指南而错误运用造成的质量问题。业主/住户装修改动部位及其关联部位出现的质量问题。交付后出现的污染、磕碰、划伤、裂开等问题。业主/住户个人习惯、喜好等缘由，非产品质量问题。业主/住户未遵照住宅运用说明书运用不当引起的房屋质量问题（如地漏未清理造成的堵塞积水）。自然损耗。超出设计允许之不行抗力事务发生、如地震、火灾、台风、斗争等引起饿质量破坏。技术基本信息：结构形式龙宇花园小区C组团C2栋住宅楼主体为砖混结构：工程等级为二级；设计合理运用年限50年；土地运用年限70年；抗震设防烈度为8度。节能措施：区域集中采暖、热源采纳循环地热水及燃气锅炉；结构热工指标：本工程采纳涂料饰面外墙外保温系统，保温材料采纳80厚EPS板（=0。042_/（mK），18kg/m3）。屋面保温采纳80厚挤塑聚苯板，传热系数不应大于0。6_/。K。窗气密性等级6级，抗风压等级4级，保温性能等级8级，水密性等级为3级，空气渗透性等级4级，空气隔声性能等级3级，采光性能等级为3级，窗除南向为单框双玻璃塑钢窗外，其他朝向窗均为单框三玻璃钢窗。阳台门采纳塑钢门，其他内门采纳拼板门。保修范围：注：1、保修期以客户依据购房合同有关规定正式办理入住手续或取得入住通知单之日起起先。2、答复时限是指龙宇房地产开发有限公司客服服务中心或指定联系单位接到业主/住户书面通知之日起赐予答复看法的最迟时间。3、处理时限是指在业主协作的状况下起先相关保修活动之最晚时间。4、保修项目为保修期内保修责任之项目。5、石材、瓷砖、油漆等产品因生产批次不同，保修更换时无法保证与原材料颜色完全一样。保修程序：1、因质量问题而产生的故障应刚好申报修理，本公司按规定期限内赐予处理。若因业主本身申报延误而造成其他损失，本公司不负责赔偿责任。2、房屋质量保修由本公司客户服务中心负责，客户服务电话：04688923444 3、保修期满前两个月内，请业主将保修期满确认书和保修期满前问题登记表返回本公司客户服务中心，本公司将支配处理。如不返回此表，则表示业主认定不存在问题，保修期将按时结束。4、保修期满后的工程项目本公司将移交物业公司，如若发生问题将由物业管理中心依据物业管理条例处理。5、业主有权对保修工程施工过程进行监督，如施工单位人员有违规违纪现象，业主可向本公司客户服务中心投诉。6、业主对保修工程施工供应支持，如因业主缘由造成工期延长，由业主本人负责。7、对超过规定期限或超出保修范围者，本公司在力所能及条件下，可进行修理服务，按规定收取成本费和人工费。装修重要提示：装修房墙面天花板已刮耐水腻子或拉毛处理，地面为地采暖爱护层。灯具、开关插座、弱电插板等都已安装到位。如需调整必需征得物业管理中心的认可，并做好调整前的现场确认工作方可进行施工。一切未经物业管理中心认可的对现有装修调整，而对装修成品造成的破坏由业主/住户自行负责。1、选择正规公司，签订正规合同，明确规定：费用、工期、材料、质量标准和保修期限。2、办理报批手续，听从管理，不能代替装修公司交纳押金。3、托付专业公司对装修工程进行验收。4、为保证楼盘外立面的整齐，屋面不能装修和任何搭建。5、住房结构不行随意改动，建筑的荷载承载式经结构设计师计算而确定的，不能破坏承重结构，不得超过楼板负荷。6、开墙、凿洞必需遵循建筑规范，承重墙不得开洞，非承重墙开口（不得开70厘米以上的孔洞）必需做加固处理。7、燃气管道不得随意改动，如须改动应由燃气供气单位派员操作。8、电路隐藏处必需做穿管处理。9、运用可燃或易燃装饰材料必需做防火处理。10、厨房卫生间装修必需按规范杜绝破坏已施工完毕的防水层，如造成漏水影响楼下，您将担当责任。11、竣工验收前已对上、下水等管路做打压试验和灌水试验，请业主/住户确保装修时对管路无任何破损，否则后患无穷。12、不行再凸窗楼板处打孔及大力冲击。13、家庭装饰工程竣工验收请参照国际建筑装饰工程施工及验收规范对家庭装修进行验收。注：本书由龙宇房地产开发有限公司负责说明并有权进行修正，其中未尽事宜或业主/住户认为还有须要进一步说明的问题，可致电龙宇房地产开发有限公司客户服务中心或物业公司。质量保证书8欢迎您入住本公司开发建设的房。本廉租房经_市建设工程质量监督站检查验收，工程质量等级定为合格。可证享受“质量保证服务”。质量保证服务内容：正常运用状况下各部位保修内容与期限：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理运用年限。2、建筑维护结构墙体、屋面、地面(楼面)等保温工程和节能门窗为设计文件规定的该工程的合理运用年限。3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。4、供热、供冷和设备系统为2个采暖期、供冷期。5、电气管线、给排水管道、设备安装为2年。6、地面饰面空鼓、开裂为1年。7、门窗翘裂、五金件损坏为1年。8、墙面、顶棚抹灰层脱落为1年。9、卫生洁具为1年。10、灯具、电器及开关为6个月。11、智能化系统为1年。12、管道堵塞为2个月。13、装饰工程为约定上门保修时间内予以保修。在质量保证期间(从交付运用领钥匙之日起计)。非运用不当出现的质量问题，由施工单位赐予免费修理，如因用户运用不当造成的质量问题，由住房者担当修理费用。超过保修期后，亦可上门为用户进行修理服务，修理费用由用户担当。修理电话：见附表(详细修理人员联系电话)监督投拆电话：_市住房和城乡建设规划局_项目部20_年_月_日质量保证书9为保证_县_试验学校教学大楼_至_层装饰装修工程在合理运用期限内正常运用，依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例(国务院令第_号)和房屋建筑工程质量保修方法(建设部令第_号)等有关规定，发包人与承包人协商一样签订工程质量保证书。承包人在质量保修期内根据双方约定担当工程质量保证责任。一、工程价款本工程为一次性包干总价合同，工程总价为_万元。一、工程质量保证范围和内容质量保证范围：为承包人所负责_县_试验学校教学大楼_层、_层装饰装修工程施工的全部工程内容，包质量、平安、工期，如出现一切平安事故由承包人担当。二、质量保证期与保修期质量保证期从工程开工之是起到实际竣工之日算起的质量保修期内为质量保证期。分单项竣工验收的工程，按分项工程分别计算质量保修期。三、质量保证期与保修期责任1、本工程按装饰装修相关验收验收标准进行验收，验收质量要求为合格。2、工程开工之日起，承包人对所施工全部范围的质量进行负责，如验收不合格所造成的一切费用由承包人担当。3、工程在保证期限内出现质量缺陷，发包人应当向施工单位发出保修通知，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可托付其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。4、发生紧急抢修事故(如涉及结构平安的质量缺陷、上下水道或管线漏水、暖气漏水漏气、燃气漏气等严峻影响运用功能的紧急抢修)，承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。6、在国家规定的工程合理运用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。7、保修完成后，由发包人组织验收。8、保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。四、质量保证金与质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为人民币1万元(大写：壹万元整)。质量保修金利率为零。本工程双方约定在工程竣工验收合格后一个月内，付本工程总价的的95%，同时退还工程质量保证金。五、质量保证金与质量保修金的返还自竣工验收合格后返还质量保证金。从竣工验收合格之日起满两年且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人根据约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。质量保修金返还后承包人须根据约定接着担当工程质量保修责任。六、其他双方约定的其他事项：无约定。本工程质量保证书一式两份，承包人与发包人各执一份，承包方由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。保证人：_20xx年_月_日质量保证书10本着对住户负责、对社会负责的原则，本公司对供应销售的xx市xx区xx路xx号xx小区xx幢xx室住宅，在其结构、部件、设施、配套、修理等方面作出下列质量保证和承诺：一、本住宅建筑面积为xx平方米，其中公共建筑面积分摊xx平方米。二、本住宅系统具有相应资质单位设计，并经政府有关部门审定。三、本住宅通过xx市、区(县)建设工程质量监督部门验收合格。四、本住宅自签约后交付之日起，在正常运用状况下，各部位、部件保修内容与保修期：1.屋面防水层3年；2.墙面、楼面(含厨房和卫生间地面)、地下室、管道渗漏1年；3.室内墙面、顶棚抹灰层出现抹灰脱落、裂缝(顶层墙面温度裂缝除外)1年；4.室内地面空鼓开裂、大面积起砂1年；5.门窗安装不密闭，出现翘裂、五金件损坏1年；6.给排水、卫生洁具、电器开关、类具半年；7.管道堵塞2个月。五、因住户运用不当或擅自改动结构、设备管线位置和不正值装修而造成的质量问题，本公司不担当保修责任；造成房屋质量受损或其他用户损失的，由责任人担当相应责任。六、住宅竣工后，在规定运用年限内正常运用状况下，经市有关专业主管部门鉴定，属危急房屋的将予以退还或调换。七、住户入住后，有关住宅质量的来信来访、投诉，本公司将干脆或托付物业管理公司刚好赐予书面答复和妥当处理。八、如对本公司的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量的，向全部地、市建设工程质量监督站申请协调；凡有关住宅配套建设质量的，向所在地、市住宅建设主管部门申请协调。九、本公司愿承诺的其他内容(略)。十、本保证书在住宅交付用户运用时供应，并作为住宅销售合同的附件，与合同具有同等法律效力。xxxx 20xx年xx月xx日质量保证书11我公司承诺我公司生产的足浴盆产品均符合国家法律法规及政府相关标准规定，并向代理商和分销商供应与质量有关和市场销售相关证明文件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、产品检测报告、中国平安保险证等）。如前述证明文件的有效期已满，我公司保证提前30日向代理商和分销商告知，刚好更新相关材料。我公司保证做到产品生产各环节的质量限制，严把产品质量关，确保到消费者手上的商品平安可信。我司生产的质量保证期从购买之日起，为期一年（以购货发票日期为准）。质保期内出现非用户人为缘由的故障免费修理，超过质保期只收修理材料费、终身负责修理。在质量保证期内，产品在正常运用时发生故障，凭产品保修卡、购货发票由我公司、代理商和分销商负责供应免费修理服务，但因水灾、火灾、地震或其他灾难而导致的损坏，不在此保修范围内。在质量保证期间内，如有下列状况之一者，我公司将视状况收取材料费和修理费：1、未出示产品保修卡或与产品保修卡内容不符者；2、未依据产品运用说明书上所指示的工作程序和环境运用所致的损坏；3、擅自拆卸、扩充、改装所致的损坏；4、非我公司技术人员、代理商和分销商修理人员修理所致的损坏。如确因产品质量问题引起消费者投诉，我公司保证协作代理商和分销商妥当处理，由此产生对消费者的赔偿费用由我司负责。xxx有限公司20xx年10月22日质量保证书12敬重的住户:感谢您选购了我公司开发建设的商品住宅,为了爱护您的合权益,促进我公司不断提高开发质量,做好商品住宅售后服务;同时也为了指导您更好地运用我公司开发建设的商品住宅.我们依据国务院城市房地产开发经营管理条例,实行商品住宅质量保证和运用说明书制度,请您亲密协作并欢迎您对我们的工作提出看法和建议.地产开发公司地地址:物业管理公司地址:销售联系人:物业管理处:电话:电话:开发公司： (章) 管理公司: (章)年 月 日 年 月 日本公司对您购买的西安市_区_小区_栋楼_单元_室，建筑面积_m2的商品住宅做出如下质量保证承诺：一、本商品住宅工程于_年_月_日通过了西安市城乡建设委员会组织的竣工验收。二、本商品住宅工程由西安市_区质量监督站进行质量监督。在施工中始终根据国家有关规范、规范、质量标准及设计要求进行施工。三、本商品住宅工程自竣工验收之日起，在住户正常运用的状况下，本公司免费担当保修期内以下项目(见附表)的修理责任，并在承诺期限内负责修理完毕。四、依据国家房屋建筑工程质量保修方法规定房屋建筑工程保修期从竣工验收合格之日起计算;用户在运用过程中发觉质量问题，可干脆拔打公司修理电话或仔细填写附表"商品住宅质量反馈表"寄给我公司。因住户运用不当或进行家庭装修不当以及不行抗拒的自然灾难而造成的质量问题，不在我公司保修范围内。五、住户入住后，有关商品住宅质量的来信、来访、投诉，本公司将干脆(或托付物业管理公司)刚好赐予答复和妥当处理。若对我们服务人员的工作不满，可干脆向本公司(或物业管理公司)投诉。我们将刚好进行处理。六、如对本公司对有关商品住宅工程质量问题的答复或处理有争议，可依据国务院城市房地产开发经营管理条例及建设部房屋建筑工程质量保修方法的有关规定，向本地的建设工程质量监督站申请协调;凡有关商品住宅室外配套问题，可依据国务城市房地产开发经营管理条例等有关规定，向本地建设行政主管部门申请协调。对协调看法仍有分歧的可向本地仲裁委员会申请仲裁。七、经省级及其以上资格的专业质量鉴定部门鉴定，凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危急房屋，我公司将予以退房或调换。八、本质量保证书作为商品住宅销售合同的附件，是本公司担当商品住宅质量责任的法律文件，与销售合同具有同等法律效力，请用户妥当保存，不得伪造、涂改。延长阅读：什么是住宅质量保证书，住宅保证书有什么用?1、定义：住宅质量保证书，是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时，针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件，具有法律效力，开发商应依据住宅质量保证书上约定的房屋质量标准担当修理、补修的责任。2、意义：鉴于房屋的特别属性，为了维护购房者的合法权益，国家对住宅质量进行了专项规定，要求开发商建立的房屋必需达到肯定的标准，并要求开发商担当肯定期限的保修责任。通常房屋保修的事项应当由开发商企业亲自负责修理和处理，假如，开发商托付物业管理公司等其他单位负责保修事宜的，必需在住宅质量保证书中对所托付的单位予以明示，保证购房者权益获得实际爱护。3、主要内容：(1)房屋经工程质量监督部门验收后确定的质量等级;(2)注明房屋基础构造的运用期限和保修责任;房屋基础构造指房屋的地基基础和房屋主体结构。(3)各部位、部件的保修内容和保修时间;国家对部分内容规最低保修内容和期限，详细有：屋面防水5年;墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏2年;墙面、顶棚抹灰层脱落1年;门窗翘裂、五金部件损坏1年;地面空鼓开裂、大面积起砂1年;管道堵塞2个月;供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;卫生洁具1年;灯具、电器开关6个月。(4)房屋发生上述状况时，负责处理购房者报修、答复和处理等事项的详细单位。质量保证书13x(单位或公司)：我方作为贵公司x货物的供应商，向贵公司做出如下保证：一、关于我方经营资格的保证我方保证向贵公司供应的营业执照、经营生产许可证真实有效。二、关于我方供应货物的保证1、供应货物都有合格的质量检测报告和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后，不作随意更换。3、供应货物的保质期不低于x天，自货物经贵公司验收入库之日起计算。4、我方认珍贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。5、对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。6、对通过验收的货物，在贵公司投入运用之前，出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的，保证无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物。7、因我方供应货物的质量问题，对贵公司造成了不良影响的，我方愿担当该批货物价款1-10倍的罚款，并担当由此所造成的经济损失及法律责任。8、我方情愿用供应货物货款的30%作为每月结帐的滚动质保金，于下次结帐时进行结算。供应商：x公司20xx年x月x日质量保证书14xxx（单位或公司）：我方作为贵公司xxx货物的供应商，向贵公司做出如下保证：一、关于我方经营资格的保证我方保证向贵公司供应的营业执照、经营生产许可证真实有效。二、关于我方供应货物的保证1、供应货物都有合格的质量检测报告和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后，不作随意更换。3、供应货物的保质期不低于xx天，自货物经贵公司验收入库之日起计算。4、我方认珍贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。5、对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。6、对通过验收的货物，在贵公司投入运用之前，出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的，保证无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物。7、因我方供应货物的质量问题，对贵公司造成了不良影响的，我方愿担当该批货物价款xx倍的罚款，并担当由此所造成的经济损失及法律责任。8、我方情愿用供应货物货款的xx%作为每月结帐的滚动质保金，于下次结帐时进行结算。供应商：xxx公司20xx年x月x日质量保证书15敬重的住户：感谢您选购了我公司新建的商品住宅。为维护您的合法权益，我公司对您购买的_路_小区_号楼_单元第_层_户，建筑面积为_平方米的住房，做出如下质量保证和承诺：一、符合山东省住宅建筑标准及有关规定。二、通过市或（县市）质量监督部门核验，建筑工程质量被评为_等级。三、通过市、县房地产开发管理部门竣工验收，小区（组团）配套设施齐全，达到_标准，具备了新建住宅交付运用许可条件。四、住房自交付之日起，在正常运用状况下，本公司免费担当以下项目保修期内的修理责任：1、房屋防水5年；2、墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年；3、墙面、顶棚抹灰层脱落1年；4、地面空鼓开裂、大面积起砂1年；5、门窗翘裂、五金损坏1年；6、管道堵塞2个月；7、供热、供冷系统和设备2个采暖期或供冷期；8、卫生洁具1年；9、电器管线2年；10、水管线安装工程和装修工程为2年；11、地基基础和主体结构在合理运用状况下，按国家规范有关规定设计寿命年限担当保修。12、烟道一个采暖期；抽气孔两个月。13、有防水要求的卫生间，房间和外墙面的防渗漏，为5年。住户对商品住宅交接验收签字之日即为该住房交付运用日期，也是本保证书的签订日期。住宅保修期限自本保证书签订之日起计算。因住户运用不当或擅自进行家庭装饰装修而造成的质量问题不在本公司修理范围之内。五、住户入住后，有关住宅质量的来信来访、投诉，本公司将干脆或托付_物业公司刚好赐予答复和妥当处理，若对我们服务人员的工作不满足，可向本公司投诉，我们将刚好处理。六、对住户报修的答复和处理时限，详见本小区物业管理的有关规定或见附页。七、如对本公司的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量的，可依据建设部1993第29号建设工程质量管理方法等有关法规政策规定，向本地的建设工程质量监督站申请协调；凡有关住宅配套质量的，可依据山东省城市房地产开发经营管理条例等有关法规政策规定，向本地的房地产开发管理办公室申请协调。对协调看法仍有分歧的，可向本地仲裁委员会申请裁决或通过人民法院解决。凡因住宅工程质量问题久拖得不到解决的，住户可向工程质量监督站投诉；凡因住宅配套质量久拖得不到解决的，可向房地产开发管理部门投诉。八、经市级以上有资格的专业部门的鉴定，凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危急住宅，将予以退房或调换。九、本公司愿承诺的其他内容（见附页）。十、本保证书作为商品住宅销售合同的附件，是房地产开发企业对销售的商品住宅担当质量责任的法律文件，与销售合同具有同等法律效力；用户应妥当保存，不得伪造、涂改。我们的宗旨是给