[商品房团购协议书] 房地产团购协议范本.docx

商品房团购协议书 房地产团购协议范本团购牵扯到的关系有许多，所以一份协议书就能明确的表明每个人的购买的总值。下面是关于商品房团购的协议书，欢迎阅读。 1商品房团购协议书 (xx“住宅小区”) 出卖人：兰州xx房地产有限公司 xx公司 (兰州xx房地产有限公司) 购买人：甘肃省林业调查规划院职工团购房代表 出卖人：兰州xx房地产有限公司 xx总公司(兰州xx房地产有限公司) 购买人：甘肃省林业调查规划院职工团购房代表 第一条合同原则 为充分爱护双方的合法权益，明确出卖人和购买人的合同义务，双方依据中华人民共和国合同法等法律的有关规定，本着同等、自愿、公允、诚恳、信用的原则，经协商一样，就购买人购买出卖人商品房一事达成本合同。 其次条出卖人承诺 1、出卖人xx工业城实业总公司(兰州xx房地产有限公司)已依法取得“雁滩家园”商品房开发项目的土地运用权，项目所占用的全部土地符合商品房住宅建设用地要求，出卖人具有商品房开发资质; 2、依据出卖人兰州xx房地产有限公司与xx工业城实业总公司签订的合作协议，兰州xx房地产有限公司有权对“雁滩家园”商品房开发项目进行整体开发建设，并承诺出卖人双方在合作过程中产生的任何纠纷均不影响本商品房团购协议的履行; 3、出卖人保证建设的“住宅小区”全部土地未设置抵押或担保，并且出卖人已为所开发的土地支付了一切应付款项，该块土地不存在任何债权、债务争议; 4、出卖人保证将开发的“住宅小区”相关手续办理完毕; 5、出卖人保证所托付的“住宅小区”设计、施工、监理单位都具备合格资质; 6、出卖人保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。 第三条购买人承诺 购买人保证已接受本单位全部购房职工的托付，作为团购商品房的代表，有权处理购买“住宅小区”商品房过程中全部与之相关的事项。 第四条：“住宅小区”整体概况 出卖人所建“雁滩家园”位于城关区雁滩t604#路以东、t605#路以南、s603#路以北、606#路以西，鸿运润园对面，其小区总体规划占地约7.7亩。 “住宅小区”位于“雁滩家园”之中，四至： 东至出让范围东端(保留13米消防通道) 西兰州市国税小区 南至b637#规划路 北至兰州市供电局宋家滩110变电所 东西长45.96米;南北长111.67米，占地面积约5132.35平方米。 “住宅小区”在24个月工期完成时，确保“雁滩家园”整体环境符合规划设计，实现绿化、美化要求。 第五条：购买人所购商品房状况 1.“住宅小区”住宅楼共2幢，设计为144套住房为东西走向南北朝向住宅楼。 2.“住宅小区”分以下二种户型： a：两室两厅一卫建筑面积：94.21平方米(仅含本层公摊) b：三室两厅两卫建筑面积：129.57平方米(仅含本层公摊) (1)最终产权证建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)按有关规定的计算方法计算，以国家认可的权力机构核定的面积为准;(2)公摊建筑面积小于20%，公摊包括楼梯间、电梯间、配电室、消控室、消防水池、水箱间、水泵房、热交换室、大楼外半墙、值班室。 (3)窗台突出部分不计入建筑面积。 3.“住宅小区”一层全部为商铺，层高为4.8米-5.1米，商铺出入口朝南，“住宅小区”内不设出入口，二层以上(含二层)顶层以下层高为2.9米，顶层层高3米，楼顶为上人屋面。 “住宅小区”二层住户另赠不小于25平方米的平台，设统一分户围栏，阳台设置出入平台的出入口。 第六条：“住宅小区”环境及设施 1、“国税小区”所在的“雁滩家园”小区建筑覆盖率小于30%，绿化率大于40%，容积率约3。 小区内南北相对的两楼之间的距离为20米至50米外南北相对的两楼(含国税小区楼)之间的距离为37米至41米(小区北排楼朝北与相对朝南的南排楼之间有不小于7米至9米的绿化隔离带)。 2、小区地面以上不设停车场，地下设有小汽车停车位，停车位运用面积为20平方米(不含公摊面积),有产权的车位出售价格每个为6万元，无产权证(仅有运用权)的车位出售价格每个为5万元。 车位统一设置车位锁，个人不能设置围栏。 设有地下自行车停放点。 3、小区内的人行道宽度不小于4米。 4、商品房交付时，小区内保证已有小学、卫生院、幼儿园、商场、银行及绿化广场等场所和设施。 第七条：房屋价款及支付方式 “住宅小区”购房者按选定的房屋套型建筑面积付款，每平方米均价为2600元，分四次付款： (1)20xx年5月底之前首付房款总额的35%。 (2)“住宅小区”形象进度至正负零，出卖人取得预售房屋许可证后30日内，由出卖人和购房者个人签定商品房预售合同书，确认双方权利和义务，商品房预售合同书的内容应与商品房团购协议书一样，然后由购买人向出卖人支付房款总额的15%。 (3)“住宅小区”住宅楼主体全部封顶砌体完成后再付房款总额的45%; (4)购房者个人在领取产权证时，按产权证上的证载建筑面积结清剩余房款。 注：购房者向出卖人交纳的房款由购买人在上述约定时间内统一收取后交于出卖人和施工单位、供货单位等相关方。 第八条：工期及工程进度 1、收到首付款后24个月完工。 2、工程进度 起先计算工期后180日，基础部分完工(形象进度达到正负零); 起先计算工期后273日，形象进度达到六层; 起先计算工期后360日，楼房主体封顶砌体完成; 起先计算工期后24个月内，楼房交付运用。 第九条：交房约定 1、交付期限 出卖人应当在开工后24个月内，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件的商品房整体向购买人交付： (1)商品房阅历收合格。 同时向购买人供应一套完整的竣工图纸。 (2)“住宅小区”经综合验收合格。 (3)商品房和小区符合交付运用的批准文件。 2、交接手续 商品房达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知购买人办理交付手续，双方签署房屋交接单视为交房。 3、逾期交房的责任 出卖人如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于购买人，出卖人应按本协议第十二条的约定担当违约责任。 第十条：购买人的知情权 因购买人购买“住宅小区”商品房的目的为本单位职工居住运用，故出卖人应保证购买人获得如下内容的知情权： 1、有权获知项目施工进度，并明确知悉设计、施工、监理、测量、物业管理等机构的相关资质; 2、有权取得与本商品房相关的设计文件、与本商品房全部权相关的法律文件复印件，并有权获得与房屋相关的诉讼信息; 3、有权对相关设备的选购，行使参加、选择、确定的权利。 必要状况下，可由购买人干脆选定; 4、出卖人要在开工前向购买人供应一套完整的施工图，并在工程竣工后供应一套完整的竣工图。 第十一条：协议的变更与解除 本协议签订后，任何一方不得擅自解除、变更本协议(包括补充协议及附件)的内容。 本协议的变更须经双方协商一样后，以书面形式另行签订补充协议。 起先计算工期后，因出卖人缘由拖延开工日期达90日，或出卖人不能交付商品房，或出卖人没有按约定供应商品房质量时，购买人可解除本协议。 协议解除后由出卖人向购买人返还已经支付的全部款项(包括银行贷款及公积金贷款)，并按银行同期贷款利率担当违约责任。 第十二条：违约责任 出卖人违反本协议约定，需向购买人按月赔偿购房者已实际交纳购房款总额千分之十的违约金;购房者未按本协议约定的金额、时间交纳购房款，购房者向出卖人按所欠金额每月千分之十支付违约金。 双方违约期限不足一月的，违约金根据上述标准换算为按日计算。 第十三条：争议的解决 本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十四条：本协议未尽事项，可由双方在本协议签定后订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 第十五条：本协议一式陆份，出卖人叁份，购买人叁份。 “住宅小区”商品住宅建筑标准作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 第十六条：本协议自双方签订之日起生效。 出卖人(签章)：购买人代表(签章)： 【法定代表人】： 【托付代理人】： _年_月_日_年_月_日 2商品房团购协议书 出售方：(以下简称甲方) 团购方：(以下简称乙方) 第一条合同原则为充分爱护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，依据中国人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理方法等法律的有关规定，本着同等、自愿、公允、诚恳、信用的原则，经协商一样，就乙方意向购买甲方龙湖街项目商品房一事达成如下事宜。 其次条甲方承诺 1、甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地运用权，项目所占用的土地符合商品房住宅建设用地要求，并具有商品房开发资质; 2、甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全，且该块土地不存在任何债务、瑕疵; 3、甲方保证所托付的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。 第三条乙方承诺 乙方保证已接受本单位全部购房团体人员的托付,作为团购商品房的代表,有权协调处理所购商品房过程中全部与之相关的事项。 第四条乙方所购商品房数量及建筑面积要求建筑面积平方米套;建筑面积平方米套;建筑面积平方米(楼中楼)套。 上述面积仅为甲方设计供应依据，户型面积(包括套内和公摊)最终以房地产管理部门测绘为准。 第五条房屋价款及支付方式购房款每平方价格以双方协商确定的为准，房款分三次支付。 1、由乙方出具购房业主及名单，在本合同签字后15日内预交定金每套万元; 2、乙方所购商品房主体封顶后，每户业主依据所选房设计面积，在30日内交至房款总价的80%; 3、甲方取得预售房屋许可证，并经房产管理部门测绘后，甲方通知乙方在一个月内签订商品房买卖合同，并交清应交房款及办证等有关费用。 第六条工期 1、甲方收到80%的房款定金后24个月完工(包括室外工程)。 2、工程建设中，乙方可派代表对工程质量、双方协议履行状况及已审定图纸中各事项内容的实施进行监督; 3、工程开工后，如出现影响平安或质量的事项和运用功能严峻不合格时，甲方有权变更。 如出现乙方要求变更时，在设计允许变更的状况下，双方协商变更。 变更后照实际增加费用的由乙方个人担当，实际削减的费用从乙方应付房款中减除。 第七条交房约定 1、交付期限甲方应当在开工后24个月内，依照国家和地方人民政府的相关规定，将具备下列条件的商品房向购买人交付。 商品房和小区景观、绿地等配套设施符合合同书和政府有关部门的验收交付运用标准。 2、交接手续商品房达到交付运用条件后，甲方应当在经有关部门验收后20日内通知乙方办理交付手续。 第八条乙方知情权因乙方购买商品房的目的为本团体人员居住运用，故甲方应保证乙方获得如下内容的知情权： 1、有权获知项目施工进度与施工质量，并明确知悉设计、施工、监理等机构及相关资质; 2、有权了解所认购住宅商品房的配套设备、设施的商家及品牌; 3、甲方在工程报批前，对户型的设计需征求乙方的看法。 第九条违约责任本协议书签订后，对甲乙双方均有法律约束力，应共同遵守。 甲方违反本协议的约定时间交房，需向乙方按月担当已缴纳房款1.5%的违约金。 乙方不按本协议约定缴纳房款，房价每月每平方米上涨1%。 双方违约期限不足一月的，违约金换算为按日计算。 一方终止合同，须向另一方支付标的物总额5%的违约金。 第十条本协议书未尽事项，可由双方在本协议书签定后订立补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。 与本协议建设工程相关的效果图、户型平面图等视为合同附件与本协议具有同等效力。 第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页