2022年道路建设施工合同样本x.docx

2022年道路建设施工合同样本x 道路建设施工合同样本 施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。那么签订道路建设施工合同须要留意什么呢?以下是在小编为大家整理的道路建设施工合同范文，感谢您的观赏。 道路建设施工合同范文一 甲方： 乙方： 为确保宰能村扣香马路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议： 一、马路建设路途及工期要求: 1、马路建设路途为宰勇大寨至扣香自然寨。 2、工期要求是 XX 年 3 月 10 日至 XX 年 12 月 30 日。 二、马路建设的内容： 马路路基开挖工程。 三、马路建设技术要求： 1、土石方开挖有效路基直线段为 4.5 米，弯道地段为 6.1 米;每公里设置 4 个错车道，错车道有效宽度为 6.1 米。 2、线型要求满意行车顺适，特别地段最大纵坡不得大于 10%，纵坡长度不得大于 80 米，弯道最小半径不得小于 15 米。 3、土质边坡按 1：0.5-1：0.75，坚石边坡按 1：0.2，软石边坡按 1：0.3 的标准进行开挖。 四、工程验收及付款方式： 1、乙方全部完成马路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。 2、工程承包经费为每公里 2.75 万元，乙方进场并完成 500 米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的 30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。 五、施工平安责任： 乙方在施工期间必需妥当处理好施工平安措施，根据平安操作规程施工，达到平安生产的目的。乙方无论任何时候发生平安事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。 六、双方的权利、责任和义务： 1、马路建设必需根据本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行担当。 2、甲方必需搞好马路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第 3 天算起，每天按 1010 元计支付乙方的误工费。 3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。 4、甲方必需派员帮助乙方进行施工。 5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。 甲方： 代表： 乙方： 代表： 道路建设施工合同范文二 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，依据托县地区实际状况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议： 一、 工程概况 工程名称：政协办公楼室内修理改造工程 工程地点：托县政协办公楼 工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖修理;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理 二、合同工期 开 工 日 期： 2022 年 09 月 01 日 安排竣工日期： 2022 年 12 月 01 日 预料合同工期：90 天 三、承包方式和合同价款 (一)采纳包工包料和总承包形式; (二)合同价款：依据甲方现场工程量预估和定额预算，预付 30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余 73%工程款; (三)详细工程内容：依据甲方按需求现场指定位置项目施工，最终以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。 四、发包人(甲方)责任： 依照合同按时拨付工程进度款。 五、承包人(乙方)责任： 1、 根据合同和工程施工组织设计的要求主动组织施工; 2、 保质保量完成甲方指定工程项目; 3、遵守施工现场环境管理，平安管理，文明施工管理，创建平安文明施工达标工地。 六、工程质量及验收 1、 乙方在施工中必需支持一百零一年大计、质量第一的方针，严 格贯彻执行国务院建设工程质量管理条例，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。 2、 乙方在施工中严格执行隐藏工程检验制度，未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐藏工程不能进行下一道工序。 3、 乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料 不准提前运用。(钢材必需运用包钢等大厂材料，水泥必需运用正规厂家)。 七、 工程款支付方式 1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的 30%，工程竣工验收合格 ，并结算后一次性付清 73% 八、质量保修 根据国务院 11019 年建设工程质量管理条例保修的规定负责。 九、违约责任 1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方担当。 2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。 4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，状况严峻的另行议定。 十、其它约定事项： 甲方： 法人代表：(签章) 乙方： 代表人：(签章) 年月日： 道路建设施工合同范文三 甲方：XXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXX 甲、乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国道路交通平安法及其他相关法律、法规，遵循同等、公允、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通平安设施施工的相关事宜协商一样，详细内容如下： 一、工程概况 (一)工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 (二)工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 (三)工程范围：道路标线施划、道路标记标牌安装，详细施工内容见附图。 (四)承包方式：包工包料。 (五)材料及工艺补充说明见施工附图。 二、合同工期及顺延条件 (一)施工工期 合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为 2022年 11 月 25 日。 (二)工期顺延条件 1.甲方未能按约定供应施工图纸; 2.设计变更或工程量增加; 3.因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过 24 小时; 4.因其他不行抗力造成乙方停工累计超过 24 小时。 (三)乙方满意工期顺延条件后 1 个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后 1 个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。 三、施工及平安要求 (一)施工要求 1.甲方应帮助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。 2.乙方应严格根据国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。 3.乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。 4.乙方严格根据施工图纸中的要求进行选购和加工，并提相关材料供质量保证书。 5.乙方应严格根据施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方担当全部责任。 (二)平安要求 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。 四、工程质量、验收及质保 (一)质量标准 乙方应严格根据钢筋混凝土设计规范GBJI0-87、马路交通标记和标线设臵规范JTGD82-2022 明确要求施工，保证工程质量。 (二)工程验收 1.乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参与验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。 2.甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。 3.自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。 (三)工程质保 自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不行抗力因素造成的工程修理外，涉及的材料费、人工费等全部费用，由乙方全部担当，质保期届满后，乙方供应终身维护服务。 五、合同金额及费用结算 (一)合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写￥2,836,483 元。 (二)自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30%作为第一阶段进度款。 (三)自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 50%作为其次阶段进度款。 (四)自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 15%，作为第三阶段进度款。 (五)合同总额的 5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。 六、违约责任 (一)甲方违约 因甲方缘由未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应担当因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。 (二)乙方违约 1.除不行抗因素，由于乙方的缘由未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。 2.因乙方造成工程质量问题未能正常投入运用，乙方需向甲方支付合同总额 10%的违约金，并担当因此给甲方造成的各项损失。 3.乙方施工过程中未按平安生产规范要求，造成的平安事故，由乙方担当全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。 七、争议解决 甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。 八、附则 (一)本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章后生效。 (二)本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。 (三)合同附件 1.标准、规范及有关技术文件; 2.施工图纸; 3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 甲 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表人： 电 话/传 真：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 账 号：XXXXXXXXXXXXXXXX 乙 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表人： 电 话/传 真：XXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXXX 账 号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 签约时间： 年 月 日 签约地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页