2022建筑工程施工合同集锦15篇_1.docx

2022建筑工程施工合同集锦15篇建筑工程施工合同1发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达.建筑装饰工程施工合同(乙种本)国家工商行政管理局中华人民共和国建设部制定_省工商行政管理局监制部门：_省建设厅建筑装饰工程施工合同发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1、工程名称：_1.2、工程地点：_1.3、承包范围：_1.4、承包方式：_1.5、工期：_1.6、工程质量：_合格1.7、合同价款(人民币大写)：_第2务甲方工作2.1、开工前7天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明贰份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失，并担当所相应费用。2.4、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应申批手续。2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条乙方工作为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期3.1、指派完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收、编制工程结算。3.3、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方为按约定完成工作。影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JG73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应负担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应担当竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采纳第(3)种：_(1)固定价格(2)固定价格(3)可调价格：_6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%进行付款。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在10天内，结清尾款第7条全生产和防火的约定7.1、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。7.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第8条嘉奖和违约责任8.1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。8.2、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。8.3、乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方/_元，作为嘉奖。8.4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。8.5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包有关安_%包干风险系数计算。包干风险包括内容。括罚款)，由乙方负责并担当损失。8.6、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。第9条争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或清有关部门进行调解。第10条附则10.1、本合同正本两份，双方各执一份。副本10.2、本合同履行完成后自动终止。10.3、附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)会议纪要(5)设计变更(6)其他份，甲乙双方各执一份。签定之日起生效。甲方(盖章)：_法定代表人：_代理人：_单位地址：_电话：_传真：_邮码：_开户银行：_户名：_帐号：_年月日乙方(盖章)：_法定代表人：_代理人：_单位地址：_电话：_传真：_邮码：_开户银行：_户名：_帐号：_建筑工程施工合同2发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程概况：工程名称：工程地点：工程承包范围：大雄宝殿_，_元天王殿_，_元钟鼓楼_ ，元住宿楼及食堂_，_元二、合同价款(固定价格)金额(人民币大写)：_;(小写) ;三、工期：合同工期：开工日期：竣工日期：四.工程质量标准1、乙方必需严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。2、施工过程必需作好记录及隐藏工程验收签证。五.平安生产乙方必需平安、文明施工，必要时工地现场应采纳围护等措施，施工中造成的一切平安责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方担当。六、工程款支付：进场付款_元;基础±0付款_元;完成主体一层付款_元;主体完工付款_元;工程竣工付款_元。如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方担当。七、质保期：_一年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方运用时算起，保修期结束后产生的修理费由甲方担当。八.合同的生效合同订立时间：本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：托付代理人(签字)：托付代理人(签字)：_年_月_日建筑工程施工合同3建设单位：_ (以下简称甲方)施工单位：_ (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成一样协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条工程概况1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建。1.2工程地点：_。1.3承包范围：旧房拆除，新居重建。1.4承包方式：包工包料。1.5建设工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求。1.7合同价款(人民币大写)：_元每平方米(依据建筑施工完成后实际面积结算)。第2条甲方工作2.1开工前_天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物;向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明运用留意事项;办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条乙方工作3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度安排(附件一)，交甲方审定。3.2指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定;严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工_小时以上，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分_次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后_个月内依据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后_日内，甲方支付总计工程款的_%，计人民币_元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的_%，计人民币_元;其次层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的_%，计人民币_元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的_%，计人民币_元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的_%，计人民币_元;全部工程完成甲方试用_个月内如无质量异议支付总计工程款的_%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕。第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料(附件二)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程，建筑安装工人平安操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条附则11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同4单位(甲方)：_施工单位(乙方)：_依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1.乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收;2.绿地深翻_厘米，加工_厘米(包括土地平整、造地形等);3.工程竣工后，乙方必需养护一年(落叶树今冬明春种植，按详细树种.种植起算);4.施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;5.种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_%;2.其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的_%;3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_%;4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同5发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_资金_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)$：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。 发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)法定代表人： 法定代表人：建筑工程施工合同6(GF19990201)合同编号： 字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： 元(人民币)￥： 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定 后生效发包人：(公章) 承包人：(公章)居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：合同订立时间： 年月 日合同订立地点：建筑工程施工合同7发包人（全称）：法定代表人：居处：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：居处：联系电话：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：工程承包范围：二、合同工期合同工期总日历天数_天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日三、工程总造价1、签约合同价为：_人民币（大写）_（_元）；其中：（1）平安文明施工费：人民币（大写）_（_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（4）暂列金额：人民币（大写）_（_元）。2、合同价格形式：_四、工程质量标准工程质量符合_质量标准五、材料的供应承包人在每月_日将下月选购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可选购。选购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可运用。六、双方一般权利义务1、发包人派驻的工程师姓名：_；职务：_；职权：_。2、监理单位委派的工程师姓名：_；职务：_；发包人托付的职权：_；须要取得发包人批准才能行使的职权：_。3、不实行监理的，工程师的职权：_。4、承包人代表姓名：_；职务：_；职权：_。5、发包人代表姓名：_；职务：_；职权：_。七、工程价款结算1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_%给乙方作工程预付款。2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_%给乙方作钢构件材料款。3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_%给乙方作工程尾款。八、工程的验收1、各工序应按施工技术标准进行质量限制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及全部基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的精确性。3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采纳灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特殊留意一些较困难部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必需绑扎坚固，钢筋不得有滑动、转折、移位等状况。九、修理责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以托付其他人员修理。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安装的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收十、违约责任发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿。十一、争议的解决本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。发包人：（公章）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日承包人：（公章）托付代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日建筑工程施工合同8发包方（以下简称甲方）：姓名（签字后生效）：工程地点：联系电话： 移动电话：承包方（以下简称乙方）：承包人（姓名）：联系电话：第一条 工程概况1.1工程地点： 面积： m21.2工程内容（见装饰装修工程施工项目确认表）1.3工程承包方式：1乙方包工，供应部分主材。2乙方包工，甲方供应部分主材。1.4工程期限 天开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其次条 施工图纸1 双方商定施工图纸。2 甲方托付乙方设计图纸。第三条 甲方工作3.1开工前，为乙方入场施工创建条件，包括：搬清室内物品、陈设或将室内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖，以不影响施工原则。3.2供应施工期间的水源、电源。第四条 乙方工作4.1施工中严格执行案例施工操作规范，防火规定，施工规定及质量标准，按期保质完成工程。第五条 材料供应5.1按合同约定由甲方供应材料的，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，甲方供应的材料必需是符合设计要求的合格产品，假如因甲方供应的材料发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，由甲方担当并负责。第六条 质量标准双方约定工程质量，由双方协商的标准执行。第七条 工程造价及付款方式7.1本合同工程造价为（人民币） 元金额大写：7.2工程付款方式工程款分四次付清 付款方式：合同签订之日，甲方预付款_元，人民币大写：_，木工进场时甲方支付二期款_元，人民币大写：_，涂饰工进场时，甲方支付三期款_元，人民币大写：_，余款于工程完毕后一次性付清。第八条 本合同一式两份，甲、乙双方各一份，经甲、乙双方签字后生效。合同履行完工后自动终止。第九条 在施工过程中，双方如有任何看法分歧，应友好协商解决，如不行则向相关部门提出上诉。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同9发包方：承包方：为了顺当地保质、保量地完成施工任务，本着同等、自愿、互惠、互利的'原则，依据建设法民法典等相关法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：一、工程内容：XXX鸡舍搭建。二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包平安文明施工。三、质量要求：基础预埋铁件，由乙方负责；立柱用直径100，壁厚1.5，圆管； 檩条长4米，最小头不小于60;顶板用30的隔热板，0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。四、工程承包单价：185元，以滴水面积收方准。五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%，即万元；总工程完工后付清全部工程款项。六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有同等的法律效力。 未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方：年 月 日建筑工程施工合同10发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。四、承包范围及内容1、主要内容：根据甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。2、配套附属工程，另行按实计算。3、水、电由甲方负责。4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必需达到一次性验收合格、2、乙方应仔细根据甲方要求和意图，细心施工，随时接受甲方的检查、验收。3、因乙方缘由工程质量达不到规范质量标准，乙方担当一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方根据甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，全部费用由乙方负责。4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。5、外墙为100100或(100200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。六、承包方式及合同价款1、工程采纳包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方米，平安保险由乙方负责。2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。七、工期要求工期总共为180天，自20xx年1月27日开工到20xx年7月27日竣工。八、付款方式工程总价约为32.736万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。九、双方责任1、甲方应保证工程款刚好到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金缘由不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。3、