施工协议书与施工合同（精选4篇）_某工程施工合同协议书.docx

施工协议书与施工合同（精选4篇）_某工程施工合同协议书第1篇：施工合同协议书 施 工 合 同 协 议 书 甲方：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方： 地点：广州富力爱丁堡,五羊新城室内大理石墙面地面铺贴工程。 1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责。 2 、一切小工具（灯泡、电线、安全帽等）由乙方负责。 3 、乙方要保质保量，在工地不准打架、赌博，如有违反，罚款500-1000元。 4、施工安全：发生工伤事故由施工队自己负责。 5 、本工程工期为天，乙方按施工实际量计算总平方数，卫生间墙面/平方米，地面：/平方米，此价不含税金。 6 、人员进场按每人发饭票，不包吃，包住宿、包水电，饭票费按每月计算扣除。 7 、十天以内可以借资，借资款不超过进度款。 8、结算方式：按每月工程进度的80%结算工程款，余款的20%在验收合格10天之内，全部付清。 9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人，如因此造成的一切经济损失由乙方负责。 10、乙方施工人员进场后先试用两天时间，确实质量无问题后再继续施工（质量要求是水平、四角直、尽量无空心），如在两天施工过程过存在严重质量问题，本合同则自动失效，双方不追究责任。 11、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程验收结清余款后失效。 注：完成总工程后，补锯片款伍佰元整（￥500）。 本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议，此补充协议也视同合不可分割部分，与合同具有同等法律效力。 甲方签名：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方签名： 2006年月日2006年月日 合同编号：SMF-060830 第2篇：施工合同协议书 施工合同协议书 甲方： 乙方： 为改善办学条件， 加强防范措施，经中心校与学校校委会研究，报县教体局批准，将教室走廊内外墙粉刷， 经双方协商，达成以下协议： 1、甲方提供建设中的水电； 2、乙方包工包料，施工过程中由乙方提供原料，整平地面、墙面，墙面无漏空，施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。 3、施工过程中乙方要保证工程的质量，负责工人的安全。 4、学校教室走廊内墙粉刷按5.5元/计算，外墙粉刷按12元/计算。 5、工程保持期一年，期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。 6、工程完工后，经甲方验收合格并进行实际测量，甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%，剩余价款待保修期满后付清。 7、本合同一式两份，甲已双方各持一份。 甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）： 二O一二年 四月六日 第3篇：施工合同协议书 四川电信集团公司四川网络资产公司 八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程 施工合同协议书 甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司 乙方：道孚县电力公司 合同编号：DFDX2008007 签订日期：二OO年月 四川电信集团公司四川网络资产公司 八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程 施工合同协议书 发包人：四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称 甲方) 承包人：道孚县电力公司（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中 华人民共和国电力法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方 本着平等自愿、诚实信用的原则，就道孚县八美协德、各卡甲 拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜，订立本协议双方遵照 执行。 第一条工程概况 工程名称: 道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站 输电工程 工程地点: 四川省甘孜州道孚县 第二条本协议范围； 1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程，10KV、0.4KV 线路、10KVA台区。 2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程，10KV、0.4KV线 路、10KVA台区。 3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程，10KV、0.4KV 线路、10KVA台区。 第三条工程工期 开工日期；2008年月日 竣工日期；2008年月日 第四条质量等级标准、规范 一、工程质量等级：工程质量合格100(一次性验收合 格)。 二、标准、规范：以设计为依据，执行国家现行电力建设施工 及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。 第五条合同价款 承包范围内的工程实行总价包干，即完成全部工程的总 价为人民币120000.00元，一次包干，除预算外、不可抗力自 然因数外、合同期内任何情况均不再调整。 第六条组成合同的文件 组成本合同的文件及解释顺序如下 1、合同协议书 2、合同标准文本通用条款 4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件 第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本通用条 款中分别赋予它们的定义相同。 第八条本项目工程款 l、首付款：合同签订后预付工程款人民币。 2、待竣工试运结束办理竣工结算后，支付余款 3、合同总价的5作为质量保证金，待质保期满后一次 性付清。 第九条本项目工程师 甲方指派于(即项目工程师)，对工 程工期、质量、进度负责，处理本项目中甲方的相关工作。 第十条施工用水、电及工程材料供应 1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。 2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求；未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等，不得投入使用并限期运出现场。 第十一条验收与结算 1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工，确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准，经检查不合格，乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。 2、工程材料必须符合质量要求，即应有合格证，出厂报告、复检报告，发生的费用由乙方负责。 3、若发生乙方无条件退场的情况，则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责，所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。 6、工程竣工验收合格，甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见，否则视为同意乙方意见。 第十二条双方的工作 一、甲方的工作： 负责向乙方提供一切便利，以便工程顺利进行并按期完工。 二、乙方的工作 1、结合施工现场实际，对线路方案进行优化，并经甲方代表批准后使用。 2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议，着重藏族地区的风俗习惯，搞好环保、安全、文明施工，并执行甲方现场的有关规定。 3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规)，发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。 4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用，出现违规行为造成的一切后果及责任，由乙方自行承担。 5、乙方应在甲方的统一协调下，与其它施工队伍搞好配合，共同将项目内工作做好。 6、负责地方关系的协调。 7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜，本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。 第十三条违约责任及争议解决式 1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约，均按合同总价款的012计算违约金支付给守约方，若给对方造成损失超过违约金的，应补偿违约金不足部分。 2、甲方未按期支付工程款，则按推迟付款金额每天2向乙方支付延滞金。 3、乙方未按期完成工程，每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损 失。 4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议，应本着友好协商的原则解决，无法协商一致的，可以在十五日内向工程所在地法院起诉， 第十四条不尽附则 本合同未尽事宜，双方另行商议。 第十五条合同生效 本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，各份具同等法律效力，本合同经双方代表人签字盖章后生效。 第十六条合同订立时间、地点 合同订立时间：2008年月日 合同订立地点：四川省道孚县 甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司代表：（签字）甲方地址： 电话： 开户行： 帐号： 乙方：道孚县电力公司代表：(签字) 乙方地址：四川省甘孜道孚县 电话：08367123587 开户行： 帐号： 第4篇：施工合同协议书 工程承包协议 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、工程承包范围：除甲方指定的全部工程内容。 甲方分包项目如下： 1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。 2.新建PPR65自来水管道一条约48米。 3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。 5.DN80 筹建供暖管道单程19.5米。 6.新增阀门井一处。 7.改建下水管线15米。 三、工期、质量要求： 1、工期：工期总日历天数为 天 2、质量：合格 四、合同条款： 本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付甲方使用。 1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施，但不得以此理由提出费用增加。 2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗，均包含在乙方合同总价中，结算时不再另行增加费用。 3、如乙方认为需要超时工作，以便能按竣工期限完成工程，则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。 4、工程承包方式为包工包料，未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用 。 5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。 五、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完工一次性付清（乙方所垫支的工程款不计利息）。 六、双方要履行的工作： 1、甲方的工作： 、乙方进入施工现场，甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。 、开工前向乙方提供施工要求及工程量。 2、乙方的工作： 、在施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质，不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。 、施工过程中，乙方须按照文明工地标准组织施工，因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担；并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场，达成现场无垃圾、无污染。 、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中发生的事故，并产生费用由乙方全权承担。 、已竣工工程未交付甲方前，乙方无条件负责成品工程的保护费用，在此期间发生工程损坏，乙方自费在规定的期限内予以修复。 、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用；及设备、材料相关部门的检测费用。 七、工程验收及结算： 1、工程结算价款；在本协议确定的合同价款基础上，按协议约定的变更及签证结算方式进行调整，作为工程结算价款。（施工过程发生的设计变更，以实际发生的工程量做变更增减结算。（变更手续齐全） 2 工程验收：工程完工具备验收条件后，乙方按国家竣工验收程序，邀请相关部门组织验收，验收合格后，保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后，除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。 八、其他事项： 1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工，质量达不到要求，甲方有权拒付剩余工程款。 2、用电及给水，由甲方提供水源及电源，乙方的施工用水、电费由甲方支付。 3、此协议作为甲乙双方最终结算依据，其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件，均以此协议为准。 4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约，乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。 5、本合同执行过程中出现不可预见问题，双方应协商解决，协商不成，双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。 6、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后，合同自动失效。 甲方： 法人代表： 负责人： 签订日期： 乙方： 法人代表： 负责人： 签订日期： 施工合同协议书 施 工 合 同 协 议 书甲方：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方：地点：广州富力爱丁堡,五羊新城室内大理石墙面地面铺贴工程。1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责. 施工合同协议书 施工合同协议书甲方：乙方：为改善办学条件， 加强防范措施，经中心校与学校校委会研究，报县教体局批准，将教室走廊内外墙粉刷， 经双方协商，达成以下协议：1、甲方提供建设中的水电；2、乙方. 施工合同协议书 四川电信集团公司四川网络资产公司八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程施工合同协议书甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司乙方：道孚县电力公司合同编号：DFDX200800. 施工合同协议书 工程承包协议甲方： 乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配. 绿化施工合同协议书 绿化施工合同协议书发包方：(以下简称甲方)承包方：以下简称乙方根据合同法相关规定，结合本工程的具体情况经甲乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况：工程名称：施工地点：承包.