2022建设工程施工合同书(9篇).docx

2022建设工程施工合同书(9篇)建设工程施工合同书1建设单位：(简称甲方)地 址：施工单位：(简称乙方)地 址：兹有 工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为 天。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件，(2) 工程量变化和设计变更;(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4) 工程款未按时支付;(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。2.乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;(5)参加工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。第十一条：工程停建或缓建：1. 因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2. 工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第十二条：其它1. 如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2. 工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号 ：甲方盖章： 乙方盖章：甲方签字： 乙方签字：年 月 日_年_月_日，_(简称甲方)，与_(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。1、安装工程名称：_。2、工程地点：_。3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。4、完工期限：本安装工程将配合甲方在_建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_主机试验运行。5、安装工程总价格：_美元整。6、安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_美元整;第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_美元整;第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_美元整;第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_美元整;第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_美元整;第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_美元整。7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_美元整。8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10、工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。11、工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10 条规定结束。12、工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。13、附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14、附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16、附加条款：主机的保养-乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_主机保养服务一(1)年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_签订地点：_签订地点：_地址 _ 邮编 _tel _， fa_ _ 机构名称：_民用建筑工程室内环境污染委托检测合同书工程名称：委 托 方： (甲方)检 测 方： (乙方)签订地点：签订时间： 年 月 日*地址 _ 邮编 _tel _， fa_ _本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上根据中华人民共和国合同法之规定，达成如下协议，由签约各方共同遵守。第一条 工程项目基本信息：1. 工程名称：2. 工程地址：3. 设计单位：4. 建设单位：5. 施工单位：6. 监理单位：工程类别 i类 ii类房间总数 间第二条 检测试验内容：选项(在处划“”代表选择，不选择项应划“/”锁定。) i类 ii类机构名称：_注：检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。第三条、检测费用及付款方式：1.检测费：= 实际检测数量_单价(大写)：(小写)￥ 。2.支付方式：a.一次性支付。支付时间：b.分期支付。本合同书生效后 日内，甲方即向乙方预付总金额的 %，地址 _ 邮编 _tel _， fa_ _ 机构名称：_计(大写) 拾 万 千 百 拾 元，￥ 2乙方向甲方提供正式检测报告时，甲方即向乙方结清所余款项，计(大写) 拾 万 千 百 拾 元，￥第四条、甲、乙双方的权利和义务1、甲方(1)甲方应如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称;与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型、委托人姓名。(2)甲方应依据各种材料相应规范、标准，提供相应信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应报告。(3)委托应提供符合要求的现场采用条件。(4)委托时应提出明确的检测依据和检测项目(参数)。(5)因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方承担相应的检测费。(6)保证检测费用按合同要求及时支付。(7)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。(8) 若不按合同约定完成上述工作时，应承担由此引起的一切损失。2、乙方(1)乙方根据甲方提供的工程名称、委托单位、委托人等信息根据不同样品，不同规范、标准，出具相关检测报告。(2)检测时限在规范、标准中有规定的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排采样、检测。地址 _ 邮编 _tel _， fa_ _(3)乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。(4)乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类资质印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。(5)乙方保证在规定期限内完成检测并出具相应的检测报告，同时收取检测费。(6)若不按合同约定完成上述工作时，应承担由此引起的一切损失。第六条 保密要求(不要求时，应划“/”锁定。) 机构名称：_1. 保密范围2. 保密期限第七条 检测报告提交时间及份数提交报告时间： ;检测报告一式 3 份。第八条 违约责任甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金 a.违约方支付 元违约金给另一方。b.违约方按合同总金额的 %支付违约金给另一方。第九条、其他1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决;协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉。2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等效力。3、本合同书一式 份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。 4 、合同经双方共同盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。地址 _ 邮编 _ tel _， fa_ _ 机构名称：_建设工程施工合同书2建设单位(甲方)：住所：营业执照注册号：法定代表人(负责人)：审查单位(乙方):住所：营业执照注册号：资质等级：法定代表人(负责人)：根据民法典等法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就_施工图审查事宜，协商一致，签订本合同。一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程内容：_1.4工程造价：_万元1.5设计单位：_，资质等级：_1.6勘察单位：_，资质等级：_二、施工图审查依据2.1国家有关工程建设的法律、法规、规章及标准、规范：_。2.2建设项目批准文件：_。2.3其它：_。三、施工图审查范围3.1施工图审查范围：_。四、施工图审查内容4.1是否符合工程建设强制性标准。4.2地基基础和主体结构的安全性。4.3是否符合安全、消防、节能、环保、抗震、人防、卫生、无障碍设计等有关强制性标准、规范。4.4勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖图章和签字。4.5施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求，是否达到_规定的深度要求。4.6是否损害公众利益。4.7其它：_。五、合同履行期限5.1自_年_月_日起至_年_月_日止。六、甲方向乙方提交的资料和文件6.1施工图设计图纸文件。6.2工程地质勘察报告书。6.3结构计算书、建筑节能计算书。6.4计划批文有效复印件。6.5用地规划许可证有效复印件。6.6建设选址意见书有效复印件。6.7消防(环境)审查意见有效复印件。6.8其它_。七、施工图审查周期、审查结果7.1乙方在收到审查资料后_个工作日内(甲方答复和施工图设计整改时限不计算在内)完成审查工作，并向甲方提交说明施工图审查合格或不合格意见的书面审查报告。7.2审查成果7.2.1审查合格的，乙方应在审查合格的施工图上加盖审查专用章，同时向甲方提交审查报告。7.2.2审查不合格的，乙方向甲方提交审查报告和书面整改意见。在_个工作日内，由勘察、设计单位修改，经甲方同意后交乙方复审，直到审查合格为止。7.2.3甲方或勘察设计单位对乙方做出的审查结论有重大分歧时，由甲方委托具有审查资质的第三方进行复查。复查结果与原结论一致的，复查费用由申请复查方承担，复查结果与原结论不一致的，复查费用由乙方承担，如仍有异议，按照本合同第四百七十二条执行。八、施工图审查费用及支付8.1审查费用8.1.1审查费用总计：小写_元人民币，大写_元人民币_(含税/不含税)。8.2支付方式按照下列第_款规定执行：8.2.1一次性支付：乙方按约定完成审查成果并提交审查报告后_日内，甲方支付审查费用。8.2.2分期支付：8.2.2.1本合同生效后_日内，甲方向乙方支付审查费总额的_%，计人民币元。8.2.2.2(进度支付)：_。8.2.2.3乙方完成施工图审查，并出具审查报告，甲方付清施工图审查费的余额，计人民币元。8.3乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责：收款人：_开户行：_账号：_九、双方的权利和义务9.1甲方的权利和义务9.1.1按合同约定内容、约定时间向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。9.1.2因变更审查项目、规模、条件等原因造成审查工作返工的，双方协商签订补充协议。9.1.3甲方指派_出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理施工图审查过程中出现的问题。9.1.4按合同约定向乙方支付审查费用。9.1.5其它约定：_9.2乙方的权利和义务9.2.1按合同约定及时完成施工图审查，并向甲方提交审查报告书。9.2.2对施工图审查工作负责，承担审查责任。乙方对审查结论的真实性、合法性和准确性负责，建设工程经乙方施工图审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，乙方承担相应的赔偿责任。9.2.3乙方不得向第三方或在本合同的目的之外扩散、转让甲方提供的资料和文件。9.2.4其他约定：_十、保密10.1乙方应保护甲方或设计单位的知识产权。在合同期内或合同履行完毕后，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式对外泄露甲方提交资料或将甲方提交资料用于与本项目无关的其它任何事项。十一、不可抗力11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工、恐怖活动等社会事件。11.2双方或任何一方由于不可抗力不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度;在不可抗力发生后_小时内，应以书面形式通知对方，并在其后_日内向对方提供有效证明文件。11.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。十二、违约责任12.1甲方违约责任12.1.1在合同履行期间，如甲方要求终止或解除合同，当乙方已开始施工图文件审查工作时，甲方按施工图审查费的_%(实际工作量未超过一半时)，或_%(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图审查费。12.1.2甲方应按照合同约定时间向乙方支付施工图审查费，每逾期支付一天，承担应支付金额_%的违约金;逾期超过_天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。12.1.3甲方迟延提交合同约定的文件资料的，乙方顺延交付工作成果的时间。12.1.4其它：_。12.2乙方违约责任12.2.1在合同履行期间，如乙方要求终止或解除合同，应当向甲方赔偿损失，或经甲方同意支付全部审查费_%的违约金。12.2.2乙方未按合同约定及时交付施工图审查报告，每逾期一天，应向甲方支付全部审查费_%的违约金。12.2.3甲方使用经审查合格后的设计文件发生工程设计质量问题的，乙方应当赔偿由此给甲方造成损失。12.2.4乙方对外泄露甲方或设计单位的有关资料、技术秘密，应当向甲方赔偿损失或支付全部审查费_%违约金。12.2.5其它：_。十三、合同变更、解除13.1本合同经双方协商一致，应签订书面变更或解除协议。13.2出现下列情形之一的，一方解除合同，应向对方发出书面解除通知，合同的解除不影响各方在合同解除前依法享有的权利和承担的义务：13.2.1乙方擅自将本合同项下的工作转委托的。13.2.2乙方审查报告不符合国家或行业有关规定，在甲方要求的期限内拒不整改的。13.2.3乙方延误交付审查报告超过_天。13.2.4给对方造成损失拒不赔偿的。13.2.5甲方未按约定支付审查费超过应付金额_%以上，经乙方书面催告后_日仍未支付的，乙方可以解除合同。13.3其它约定：_。十四、争议的解决因本合同发生争议，双方应协商解决。协商不成的，按照以下第_方式解决：14.1提交_仲裁委员会按照_仲裁规则在_进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方都应执行。14.2向_人民法院提起诉讼。14.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。协商不成的，提交双方上级领导机构裁决。十五、通知甲方：_通讯地址、邮编：_联系人：_联系电话/传真：_乙方:_通讯地址、邮编：_联系人(本项目施工图审查人)：_联系电话/传真：_十六、合同效力及其它约定16.1本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字，并加盖单位印章之日起生效。16.2本合同未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准;16.3本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。16.4以下附件作为本合同的组成部分：16.5其它约定：_。甲方(盖章)：_法定代表人(负责人)_或委托代理人：_乙方(盖章)：_法定代表人(负责人)_或委托代理人：_建设工程施工合同书3××大学(甲方)立合同单位：××建筑公司(乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。二、全部建筑预算为人民币×万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的×，其余部分在验收后三个月内一次付清。三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的×实施赔偿。五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。六、合同自签订之日起生效。××大学基建处(甲方)(盖章)××建筑公司(乙方)(盖章)×年×月×日建设工程施工合同书4甲方：乙方：受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。一、项目经理部主要负责人：二、经营承包主要内容1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。三、甲、乙双方责任(一)甲方责任1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司设备、材料管理办法和公司装备部签订租赁合同。(二)乙方责任1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的安全管理责任制和安全管理细则，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。4、乙方在施工中应全面执行国家的环境保护法、水污染防治法、水利保护条例、矿产资源法等法律和法规，做好环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避免由于施工引起不良后果。5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。四、工程款项的使用和管理1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。七、其他事项1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。甲方代表： 乙方代表：(附身份证及项目经理证等复印件)年 月 日 年 月 日建设工程施工合同书5发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)一、 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源:二、 施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天三、 质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本协议双方约定： 后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为 。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量维修事项：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书6发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20xx要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价预计为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书7发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_根据中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。