2022实用的建筑合同模板十篇.docx

2022实用的建筑合同模板十篇建筑合同 篇1甲方(需方)： 乙方(供方):依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一样，订立本合同。一、产品的名称规格单价数量及其它：模板按样品收货，整板在自然正常运用的状况下(备注：参照所供应的模板运用说明资料运用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。二、乙方供应产品或原材料必需满意：1、达到四川省相应的质检验收标准;2、根据甲方所须要的规格品牌商标(产地)和数量刚好供应; 3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货安排告知乙方，乙方得到安排后应在甲方安排二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方刚好派收货员 对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。五、甲方的违约责任1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当担当由此造成的损失和运输部门的罚款。4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受的损失。六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，假如甲方同意利用，应当按质论价;假如甲方不能利用的，应依据产品的详细状况，由乙方负责包换并担当退货而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并担当甲方因此所受的损失费用。七、不行抗力甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。八、其它按本合同规定应当偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。本合同如发生纠纷，当事人双方应当刚好协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区全部箱变的安装调试2、小区内凹凸压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包平安、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干运用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电运用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方供应合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，根据甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2假如甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽搁甲方整个小区的建设和设入运用。四、配电工程要求4.1小区内全部凹凸压配电工程由乙方施工后，由乙方必需保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理修理维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必需向甲方供应市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必需为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。详细留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准：乙方必需执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必需听从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必需无条件听从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体支配，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐藏工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐藏工程通过小区的设计的道路时必需设置管道，并保证以后的修理维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发觉乙方的施工可能影响到甲方小区将来的运用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或依据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标记桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方支配的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，全部设备设施的安装位置和外观必需经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必需整理并供应一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并供应一套完成的小区配电工程与现场状况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责帮助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方供应的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方根据国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行担当。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时供应帮助和帮助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇3甲方：（房屋方）身份证号：乙方：（承包方）身份证号：甲、乙双方通过充分了解和协商，本着公允、自愿、诚恳、信用的原则，经双方同意，就下列房屋建筑施工承包事项，签订本合同，共同遵守。一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。二、承包方式：采纳包工包料方式承包。甲方只供应建房所需的用电用水。乙方供应劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料（如：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等）。三、承建项目：乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。四、质量要求：乙方必需按甲方供应的施工图按图施工，如有尺寸改动，必需经双方协商一样后才能改动。如施工不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。五、工程款结算方式：总工程完工每平方米元正（整）。主体工程每平方米（），装修工程每平方米（）。每层倒水泥混凝土楼面完成，预付款（）。六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用。七、工期要求：本工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙方必需在_年月_日前完成本工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。八、施工平安：乙方应遵守工程建设的施工平安管理规定，严格按平安标准规范施工，指派专人负责，实行主动的平安防范措施，消退一切平安事故隐患。假如乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。九、本工程完工后，双方验收一个月内结完全部工程款。十、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。甲方签名：乙方签名：建筑合同 篇4合同编号：_借款单位：_（简称借款方）贷款单位：_银行（简称贷款方）依据建筑流淌资金贷款方法（以下简称贷款方法）的规定，借款方为保证施工生产正常进行，向贷款方申请建筑企业流淌资金贷款，经贷款方审查同意发行，为明确各方权责，特签订本合同，共同遵守。开户银行及帐号：_年_月_日签订地点：_贷款方（盖章）：_地址：_法人代表（签字）：_开户银行及帐号：_年_月_日签订地点：_ 担保方（盖章）：_ 地址：_ 法人代表（签字）：_开户银行及帐号：_年_月_日签订地点：_建筑合同 篇5经公司探讨指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，模板分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：整个工程的模板制作、安装和拆除。二、承包方式：采纳包工包料的方式，未经甲方的同意，乙方不得私自将模板工程转包他人。三、承包价格：不分构件类型和部位：做合格工程××元/m2，做优良工程××元/m2。四、工期要求：从工序交接日起，基础模板在××天内完成，主体模板每层在××天内完成。屋面梯盖、栏板和水箱在××天内完成。五、材料要求(仅对包工包料而定)：1、支撑应选用质地坚硬，无腐朽的松木，不低于等材，含水率应不低于25%;模板应全部采纳胶合板(支撑的水平拉结条除外)。2、胶合板要求新材占××%，旧材占××%，模板的支撑的尾径不应小于××cm。六、质量与施工要求：1、模板及其支架应依据工程结构，荷载大小，地基土类别，施工设备和材料供应等条件进行设计。2、模板及其支架应具有足够的承载实力、刚度和稳定性。3、模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及支架进行视察和维护，不得发生涨模、松动和坍塌的事故。4、安装现浇多层房屋和构筑物的上层模板及其支架时，下层模板应具有承受上层荷载的承载实力。5、当下层模板不具有承受上层荷载实力时应加设支架支撑;上层支架的立柱应对准下层支架的立柱。6、在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。7、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿透。8、浇筑混凝土前，模板内的纸屑、木块等杂物应清理干净，特殊是柱内的混凝土掉渣要处理干净。9、跨度大于4m的梁板，其模板应按设计要求起拱;当设计无详细要求时起拱1/1000-3/1000。10、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装坚固。11、模板安装允许偏差：轴线位移5mm;底模上表面标高±5mm;柱梁截面尺寸+4mm，-5mm。.12、模板安装允许偏差：层高在5米以内的柱垂直度为3mm，相邻两板的表面凹凸差2mm，表面平整度5mm。13、底模及支架拆除时，应依据同条件养护的砼试块送去抗压待强度达到施工规范的规定时方可进行拆除。14、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。15、模板拆除时，不应在楼层上形成冲击荷载。拆除的模板应分散堆放并刚好将其运至地面堆放。16、工地应建立相应的质量责任制度和质量奖惩方法;实行谁施工、谁负责的管理制度。17、每个技术工人在下班前半个小时均应对本日作业成果进行检查，发觉有质量上的问题应刚好返修。18、班组长应对本班组的操作质量全面的负责，每日至少对作业成果检查一次并刚好对不符合项进行返修。19、除以上交底外，尚应遵守国家标准、规范和规程;并且严格执行建设工程强制性条文要求。七、平安要求：1、进入施工现场人员必需戴好平安帽，高处作业人员必需佩戴平安带，并应系牢。2、经医生检查认为不相宜高处作业的人员，不得进行高处作业。3、工作前应先检查运用的工具是否坚固，板手等工具必需用绳链系挂在身上，钉子必需放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉扎脚和空中滑落。4、安装与拆除5m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。5、高空、困难结构模板的安装与拆除，事先应有切实的平安措施。6、遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雪霜雨后应先清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。7、二人抬运模板时要相互协作、协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。8、模板装拆时，上下应有人接应。严禁从高处抛下，高空拆模时，应有专人指挥。并在下面标出工作区，加围栏，暂停人员过往。9、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。10、支撑、牵杆等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。11、支模过程中，如需中途停留，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杆、支撑等运走或妥当堆放，防止因踏空、扶空而附落。12、模板上有预留洞者，应地安装后将洞口盖好，混凝土上的预留，应在模板拆除后即将洞口盖好。13、拆除模板一般用长撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，在拆除楼板的模板时，要留意整块模板掉下，尤其是用定型模板做平台模板时，更要留意，拆除人员要站在门窗洞口外拉支撑，防止模板突然全部掉下伤人。14、在模板上架设的电线和运用的电动工具，应用36伏低压电源或采纳其它平安措施。15、装、拆模板时禁止运用小楞木作立人板。16、高空作业要搭设脚手架或操作台，上、下要运用梯子，不许站立在墙上工作;不准在梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。17、装、拆模板时，作业人员要站立在平安地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物，增加自我爱护和相互爱护的平安意识。18、拆模必需一次性拆净，不得留有无撑模板。拆下的模板要刚好清理，堆放整齐。19、在模板垂直运输时，必需符合要求，以防坠落伤人。模板顶撑排列必需符合施工荷载要求，尤其遇地下室顶模板、支撑还另需考虑大型机械行走因素，每平方支撑数，必需符合设计要求。拆模时，临时脚手架必需坚固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必需坚固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。建筑合同 篇6出租方： (下称甲方)承租方： (下称乙方)经甲、乙双方友好协商，本着同等互利的原则，达成如下租赁协议，甲方出租下列设备，乙方担当下列费用。双方共同遵守本合同条款。一、工程名称：二、工程地址：三、标的：四、超高部分超高部分、运输、安装费如由乙方负责，租金按13元/天/节计算，如由甲方负责，运输、安装费等按15元/天/节计算(1套附着租金按1个标节的租金计算)。五、租用时间：从20××年 月 日起至20××年 月 日止。乙方需提前归还或延期运用，必需提前十五日书面通知甲方，否则造成损失由乙方担当。六、结构质量：甲方对所供应的设备结构质量负责，若因结构质量问题造成的损失由甲方担当。但因操作不当造成损失由乙方担当。七、操作工、指挥工：由乙方支配，费用由乙方担当，由乙方进行现场管理。但必需持证上岗，并严格根据操作规程作业，坚持“十不吊”原则作好交接班记录。八、保养：由乙方和操作工紧固设备标准节螺栓，对需润滑部分定期加油，常常不定期检查。有平安隐患马上通知甲方处理。特殊是钢丝绳肯定要按报废标准执行。九、检查：甲方安装完后调好平安装臵，交给乙方。乙方和操作工、指挥工、等任何人员不能以任何理由调整平安装臵，否则造成一切损失由乙方担当。即使还未造成损失，甲方检查到有随意调整平安装臵行为每次罚款20xx元，若乙方不交罚款，甲方有权停机处理，租金照收，造成停机损失乙方自行担当。若平安装臵经过一段时间运用后确有问题，通知甲方解决。十、责任：1、乙方负责修理。2、修理费用：单个配件及材料费一次在500元以内(含500元)由乙方负责;500元以上由甲方担当。甲方指派修理人员一名协作，其人工工资由乙方担当;中途钢丝绳磨损须要更换时，由乙方负责。十一、赔偿：设备租用期间到出场为止，设备及主要部件因乙方缘由损坏或丢失，乙方按原值100%赔偿。十二、结算：合同签订，甲方把基础图和地盘运到乙方现场后，乙方一次性付清进出场费及押金。设备安装调试完毕，甲、乙双方自检合格。双方签字之日起计算租金。租赁费用按季度结算支付一次，到乙方书面报停为止。(但乙方必需保证电源、拆出道路畅通，付清全部款项。否则甲方不予以拆出设备，且租金照收) 。乙方不能因为停水、停电、停工、和节假日不计租金。若乙方拖欠租金，甲方有权停机，且租金照收，同时按欠租额的2%(月息)收取利息。十三、乙方在租赁期间对设备只有运用权，设备产权为甲方全部，乙方不得转让、抵押，且转让抵押无效。十四、其他：1、此租金不含税金，若含税金由乙方负责。2、因乙方的相关报建手续不齐，导致甲方无法完善塔机安装前的报批手续的状况下，被有关部门查处的责任及费用由乙方负责。3、进出场由甲方负责安装，拆卸，乙方支付15000元(壹万伍仟元)进出费，进出安装时，乙方首先支付10000元(壹万元)的安装费;出场时另外支付5000元的拆卸费用。4、春节扣除10天租金。十五、违约裁决：双方协商解决，若协商不成，由甲方所在人民法院裁决。(法院裁决后，若违约方以物抵债，物值按无底价拍卖方式确认)。十六、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方盖章签字生效，租赁期满，结清一切手续后合同自行作废。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇7发包人：承包人：工程名称：项目建筑安装工程签约地点：签订日期：年月日依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方经协商一样订立本合同。第1条：工程概况1.1工程名称：项目。1.2工程地点：。1.3工程内容：项目建筑安装工程，总建筑面积约平方米。1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包平安、包验收、包保修的方式履行建筑、安装总承包责任。第2条：承包范围2.1乙方承包范围：2.1.1按甲方供应的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，依据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除甲方明确干脆发包工程外，均由乙方负责施工，详细内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明及相关配套(包括协作发包方售楼的有关通道、防护栏)等工程(详见附件一)。2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方担当。2.2甲方可指定发包的专业工程，不托付乙方施工：2.2.1大型土石方、地下室通风、首层住户大堂装修、户内豪华装修、铝合金门窗、阳台栏杆、入户门、防火门、人防设备、楼宇白蚁防治、凹凸压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中心空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须担当总承包管理及协作施工的责任。2.3甲供材料、甲定乙供材料：2.3.1等为甲供材料，详见附件。2.3.2等为甲定乙供材料，详见附件。第3条：工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。3.2保修期自本工程竣工验收合格并完成竣工备案手续之日起计。保修期限根据XX年6月中华人民共和国建设部第80号令房屋建筑工程质量保修方法执行。第4条：保修期4.1本工程保修期为：1、基础工程及主体结构工程为设计年限。2、防水工程5年。3、管线设备工程2年。4、装修工程2年。4.2保修期内的返修工作，乙方必需听从甲方或甲方托付的物业管理公司的管理，详见附件保修期内修理工作管理的约定。第5条：工期5.1总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收备案的时间，包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。5.2开工日期：年月日，详细开工日期以甲方或甲方托付的监理公司下发的正式开工令为准。5.3节点工期：5.4合同文件中提及的工期，应包括劳动假日、公众假日、星期六、星期天和恶劣天气日子。第6条：承包方式6.1本工程采纳定额计价形式由乙方承包，即乙方采纳包工包料、包质量、包工期、包平安、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。6.2在施工期间,其它有须要由乙方承包施工的项目(合同外项目),以甲方的书面通知为准,计费和付款依本合同的约定执行,总工期应经双方确认后调整。第7条：合同价7.1合同暂定总价本工程含税暂定总价为￥元(大写：人民币亿仟佰拾万仟佰拾元角分)。乙方在收到甲方确认的施工图纸后45天内报送工程预算书及具体完整计算底稿(含电子版)送甲方审核，甲方在收到乙方报送的资料后45天内，甲乙双方按经甲方审核的工程施工图纸核对的工程量及按本合同附件计算本工程造价，然后双方可签订调整本合同建筑、装修、安装工程暂定造价的补充合同。7.2计价方式7.2.1除合同另有约定，计价方式如下：按工程施工图、竣工图和说明，结合实际执行的施工方案(须甲方及其托付的监理确认)、图纸会审记录、设计变更、隐藏验收记录及签证，依据国家、省、市相关计价规定计算实际完成工程量(不包括乙方造成的奢侈)。7.2.2土建工程套用;装修工程套用;安装工程套用;按规定取费，地区类别按类地区，计价费率有浮动范围的取中值。本工程人工、材料(如钢筋、混凝土等)、机械单价按工程同期(市)造价管理部门发布的指导价格以加权平均计算，其中土建、装修工程材料不上下浮，安装材料下浮%。甲供材料的材料价不计入分部分项工程费。经甲方指定价格的部分水电材料，其材料费不参加总价上下浮(以施工过程中甲方定价联系单为准)，其余人工、材料、机械费均按本款约定参加总价上下浮。在乙方有效履行了施工总承包管理义务之前提下，甲方向乙方支付总承包服务费，总承包服务费按甲方指定专业发包工程总造价(电梯工程为电梯安装费，外电工程为低压部分，不含发电机及环保工程、泵房供水设备工程)的%计取。在乙方有效履行了甲供材料管理义务之前提下，甲方向乙方支付甲供材料管理费，甲供材料管理费按甲供材料总价值的%计取。总承包服务费及甲供材料管理费在结算时支付。乙方不得再向甲方指定的分包单位收取服务费、协作费、协调费、甲供材管理费、采保费等。第8条：合同生效8.1合同订立时间：年月日。8.2合同订立地点：。8.3本合同自双方签字并盖章后生效。8.4本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;副本陆份，甲方、乙方双方各执叁份，各份均具同等法律效力。第9条：其它约定9.1甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中干脆支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不担当任何责任。9.2本工程的平安防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证平安防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止平安防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的平安防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方担当。9.3乙方向甲方承诺根据本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。9.4甲方向乙方承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。9.5本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。本合同副本份数，由双方依据须要在专用条款内约定。甲方：(盖章)法定代表人：乙方：(盖章)法定代表人：建筑合同 篇8甲方(托付人)：_法定代表人：_地址：_乙方(居间人)：_身份证号码：_地址：_甲乙双方依据中华人民共和国合同法等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下合同：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_工程项目(以下简称本工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。2、本工程项目主要状况(1)工程名称：_。(2)工程地址：_。(3)工程主要施工内容：_。(4)其他状况：_。二、甲乙双方权利义务(一)甲方权利义务1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;2、甲方负责依据乙方供应的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;4、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同，甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关;5、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳;6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务;7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。(二)乙方权利义务1、乙方应向甲方供应有关本工程项目的信息，帮助甲方对本工程项目进行实地考察;2、乙方承诺向甲方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠;3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间，乙方应尽到居间人的谨慎和诚恳义务。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%;2、甲方应在居间胜利之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳;3、“居间胜利”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;4、乙方账户信息如下：户名：_。卡号：_。开户行：_。5、甲方可以转账或现金的方式支付。四、居间活动费用的担当居间活动费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_，作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中，居间人未促成合同成立的，有权不予返还。五、保密事项1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业隐私。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私做出不利对方的任何行为。六、违约责任1、甲乙双方应完全履行本协议约定，任一方违约的，均应担当违约责任。2、乙方拖延支付居间活动费用的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金，拖延超过_日未支付的，乙方有权解除本合同。3、乙方拖延支付居间酬劳的，每拖延一日，应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金。七、通知1、通知联系人为便利协议双方状况的沟通，甲方指定_为己方联系人，乙方指定_为己方联系人，详细负责通知和传达本合同相关事宜。2、任何一方依据本合同约定须要发出的通知或其他告知事宜，如告知本条第1项约定的对方指定的联系人，即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生改变时，应书面通知另一方。3、通知地址及方式甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。(1)电子邮件地址甲方：_乙方：_(2)邮寄地址甲方地址：_乙方地址：_邮政编码：_邮政编码：_(3)传真号码甲方：_乙方：_(4)电话号码甲方：_乙方：_4、通知视为实际送达的日期确定如下：(1)电子邮件方式的通知，该等通知以已读回执标注日期为送达日。(2)邮寄方式的通知，该等通知于发件之日起7日视为送达。(3)用传真方式发送的通知，在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。(4)用电话方式发送的通知，在双方接通电话的当日视为已实际送达。八、合同解除及终止1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，至居间胜利及甲方全额支付居间酬劳之日止。2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的，本合同终止。九、争议解决甲乙双方约定，如就本合同的说明、履行等发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，任一方均有权向本合同签订地(_市_区)人民法院提起诉讼解决。十、其他事项1、甲乙双方均已经仔细阅读和充分探讨本合同，共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、其他：_甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇9一、建筑工程合同策划概述（一）合同策划及要考虑的问题在建筑工程项目的初始阶段必需进行相关合同的策划，策划的目标是通过合同保