2022年园林景观施工合同.docx
2022年园林景观施工合同 城市园林景观是提升城市生态环境,构建良好城市文化,创新城市基础建设的主要工程,对城市化进程有着记录、呈现、提升的功能。签订园林景观施工合同须要留意什么呢?以下是学习啦我为大家整理的园林景观施工合同范文，欢迎参考阅读。 园林景观施工合同范文1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： 工程。 2.工程地点： 3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条工期 本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 (一)如遇下列缘由工期顺延： 1.未刚好签审施工图纸和施工组织安排; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不行抗拒因素。 (二)竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。 第三条 工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价520000元 (详细单价详见清单) ; 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算; 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整; 5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 第四条 关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。 2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。 第六条 双方的责任 (一)甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方; 3.负责帮助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系; 5.若施工变更应以书面形式通知乙方; 6.按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工; 4.负责施工中的成品爱护; 第七条 甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表; 2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条 材料的认定及选购 1. 乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 (一)甲方违约责任： 1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失; 2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5permil;向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5permil;向甲方支付违约金。 第十条 争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 园林景观施工合同范文2 甲方(发包方)： (以下简称甲方) 乙方(承包方)： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容 二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。 三、承包方式： 由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程(详见施工图)。 四、工期 本工程工期为： 2022 年 月 日至 年 月 日 绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。 五、工程价款的支付与结算 1、按工程进度每月支付完成产值的_%; 2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项; 3、本工程价款不含税金。 六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。 七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页
