2022年私人建房施工合同范本.docx

2022年私人建房施工合同范本 近几年来,随着农村城镇化步伐的加快,各地农村私人建房发展迅猛,你知道私人建房施工合同是怎样的吗?以下是在学习啦我为大家整理的私人建房施工合同范文，感谢您的阅读。 私人建房施工合同范文1 甲方： 乙方： 甲方位于 私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议: 一、建设范围 除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼全部房屋建设，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建设至毛墙毛地板，。 二、建设方式 包工不包料，甲方负责供应建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及平安保障设施。 三、承包价 根据房屋建筑面积 元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。 四、付款方式 采纳阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采纳同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。 五、权利和义务 (一)义务 1、甲方必需根据施工进度供应建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方担当损失。 2、甲方必需根据合同约定时间支付建设工程款; 3、乙方必需根据房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方缘由导致返工，损失由乙方全部担当。 4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便打算。 5、乙方必需对甲方供应的材料进行妥当管理，避开造成损失和奢侈。 (二)权利 1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。 2、乙方有权根据合同约定时间要求甲方支付工程款。 六、平安约定 合同约定单价已包含平安施工费，乙方必需做好施工现场平安措施，对工人进行平安教化，施工中做到平安作业，施工过程中发生的任何平安事故由乙方全部担当。 七、违约责任 甲乙双方任何一方违约，需担当乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严峻违约，造成重大损失，必需按价赔偿。 八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。 九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。 十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 私人建房施工合同范文2 依照中华人民 共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则，结合当地施工状况，为明确双方责任，确保质量和施工进度，经双方协商，特立如下协议： 一、工程地点：塔儿山村一组楼子湾 二、承包方式及范围 1、本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方，总建筑面积为 平方米(建筑面积以滴水为界)，人工费为 元/平方米，工程总价款 元，竣工后据实结算。 2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责，浇面模型由甲方担当。 三、开工时间定于 年 月 日开工，主体时间定于 年 月 日完成，内外装修、竣工时间定于 年 月 日，停水、停电、过忙月及其它缘由造成的停工，甲乙双方协商后方可顺延。 四、付款方式：基础胜利后应付 元，第一层盖板后付款 元，其次层盖板后付款 元，第三层盖板后付款 元，第四层盖板后付款 元，第五层盖板后付款 元，余款验收合格后十天内一次性全部付清。 五、甲方负责事项：甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。在开工前做好三通一平，工地用电应保证一闸一漏一空开等工作，并指定专人驻工地，代表人 ，随时对工地质量进行测验，如发觉问题刚好帮助乙方处理。 六、乙方负责事项： 乙方必需按甲方供应的施工图纸施工，并由工地负责人帮助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工，施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务，如：组织人员施工，负责工程质量、平安、工期、管理、结算等工作。应抓好平安质量管理，文明施工，平安生产，如出现平安事故，其费用和责任全部由乙方担当，与甲方无任何关系。 七、违约责任 甲方不按时供应原材料，不按时发放施工进度款，不刚好解决施工的实际困难;乙方无故停工、偷工减料、拖延工期，均属违约行为。 八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办、项目部各一份，签订之日起生效，望双方共同遵守，不得反悔。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 私人建房施工合同范文3 甲方：_ 乙方：_ 经各方友好协商，本着同等、自愿、有偿、诚恳信用原则，就土地转让事宜达成协议如下： 一、地块概况 1.该地块位于六纳马路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至：前抵六纳马路、后 抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。 2.该地块的用途为住宅。 二、转让方式 1.甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。 2.土地的转让价为壹拾万零陆百元，转让总价为人民币100600元。 3. 甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方运用。 4.甲方必需保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。 三、违约责任 1.甲方诚邀乙方参加其土地的全部处理事宜，并承诺创建条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方情愿双倍返还定金及转让款， 2.乙方未能按时支付地价款，应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。 3.甲方应创建合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入居处不便，甲方应当保证平安的状况下自行解决。 四、其他 1.在出让过程中，乙方担当相应的土地契税和交易费用。 2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。 3.本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 4.本协议在执行过程中发生冲突、争议，经协商无效时，提请法院裁决。 5.本协议经各方代表签字盖章后生效。 6.本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 看了私人建房施工合同的人还看了： 1.私人建房合同 2.自建房承包合同范本 3.私人建房施工合同范本 4.个人建房合同 5.私人建房施工承包合同样本 6.个人私人建房施工合同样本 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页