2022年弱电工程施工合同范本(2).docx

2022年弱电工程施工合同范本(2) 二、结算方式： 1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。 2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月18号)。最终结算时把这部分费用扣除。 3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的 ;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清; 4、本综合单价包括全部有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品爱护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、平安防护、平安文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方供应材料的卸车保管费及与其他单位的协作费用等。 三、质量要求、验收方法及惩罚措施： 1、乙方必需听从甲方统一调配，根据施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求仔细组织施工，并达到规范合格标准。 2、支撑系统必需全稳定牢靠。 3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视状况罚款100500元。甲方在检查中提出了整改看法，乙方必需限时整改，若整改不刚好或不仔细整改时，每惩罚款300元。若验收不合格，整改时间耽搁了工期安排，则该段工作量单价下调10%。 4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。 四、平安文明施工要求及惩罚措施： 1、进入施工现场，必需戴好平安帽，运用平安带，违章者每人次罚款100元。 2、运用电动工具时，要用有责任心、有阅历的人来操作，操作人必需具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。 3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必需由项目部电工安装、架设并修理，其他人员不得乱动，有问题立刻找项目部经理或电工、平安员来处理，违章者每人次罚款100元。 4、严禁酒后作业，违者每人罚款200元。 5、施工中若发生平安事故，如平安事故是由乙方缘由造成的，甲方帮助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。 五、工期要求及惩罚措施： 乙方必需保证施工人员人数满意工程进度须要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度安排不能按期完成时做如下惩罚： 1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。 2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调10%。 3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的90%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者，甲方自行充溢施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。 六、其它事项： 1、乙方必需自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。 2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款1000元。 3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必需刚好向甲方项目经理汇报，共同协商，妥当处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。 4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理运用，禁止损坏和丢失。假如发生损坏和丢失，按其经济价值的3倍收罚款。 5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款200元。 6、全部进入施工现场的人员，必需供应身份证逐一登记清晰。 7、就餐时，必需按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发觉一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款1000元。 8、年满50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款1000元。 11、全部操作人员及代班人员必需参与甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参与，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参与者，每人次罚款50元。 12、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成部分均按合同价款的90%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。 13、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁运用电炉等电器设备。 14、平安、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或托付代理人必需全天在施工现场。 15、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。 七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 弱电工程施工合同范文3 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国经济合同法和有关规定，经甲、乙双方多方考察和友好协商，本着同等互利的原则，签定本合同。 第一条 工程概况 三：工程内容：设计方案及相关设备清单 四：工程总造价： 工程总造价(人民币)：元大写：元 其次条 施工打算 一：建设单位： 1、甲方向乙方供应工程所需的基础资料(包括建筑平面图纸，土建图纸等)， 便于乙方按要求进行施工; 2、甲方协调乙方与其他施工单位的协作，确保乙方按进度顺当施工; 3、甲方须向乙方供应工程施工所需的临时设施，为确保工程质量，甲方须 委派现场督导，确保乙方保质保量、准时竣工; 二：施工单位： 1、编制施工组织设计或施工方案，施工总进度安排，报送建设单位批阅; 2、组织施工管理人员和技术人员、施工机械进入现场; 3、乙方严格根据工程施工进度要求，设计施工组织方案及进度安排， 安装 施工; 第三条 工程周期 一：依据甲方运用需求和设计方案，商定工程总工期为 (日历日); 工程周期：自年月日起至 年 二：如遇下列状况，经甲、乙双方协商，工期相应顺延： 1、按施工打算规定，不能供应施工场地及电源等设施，影响现场施工; 2、乙方负责供应的材料、设备未能保证施工须要或因发觉缺陷须要修、配、 代、换而影响进度; 3、按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工; 4、人力不行抗拒的因素而延误工期; 第四条 质量管理 一、乙方应严格按国家标准、规范和设计要求进行施工，甲方依据工程验收 要求验收; 二、乙方严格根据合同要求为工程供应全部材料、设备等; 三、乙方应对工程严格督导、管理，以确保工程质量。乙方必需按质量检查 制度，现场主管检查各个工段并做自检记录; 四、工程竣工后，乙方按售后服务规定对工程实行保修，保修时间自工程竣 工之日算起; 第五条 竣工验收 一、工程竣工后验收，乙方认为工程具备竣工条件后，应向甲方供应完整的竣工资料和竣工验收资料，甲方接收到报告后五日内须组织有关部门进行验收;注：验收资料包括：系统技术资料、验收交接书、系统运用说明书、测试报告 二、工程竣工验收，以国家颁发的工程施工及验收规范，有关设备方案和说明书、施工技术文件为依据; 三、工程竣工验收后，乙方五日内向甲方完成移交，移交后甲方方可运用; 第六条 付款方式 一、合同签定 日内预付合同总额 % 即 元; 二、系统主控设备到现场后付合同总额 % 即 元; 三、安装调试完毕付合同总额 % 即 元; 四、系统运行月后付合同总额% 即 元; 第七条 双方责任 一、甲方按合同条款中的付款方式，按时付给乙方工程款项; 二、乙方须严格按甲方要求，按工程设计、施工方案、保质保量完成工程; 三、乙方根据售后服务条款，确保系统长期、稳定、牢靠运行; 第八条 违约责任 一、本合同一经签定，除人力不行抗拒因素外，双方必需严格执行，不得单 方终止合同; 二、任何一方违反合同所规定的条款，构成违约，违约方必需担当由此给对 方造成的损失; 三、如遇违约，违约方担当违约责任，付给对方违约金，违约金额的确定方 ;给对方造成经济损失的，应视其后果和责任向对方支付经济赔偿，赔偿金确定方法为：; 第九条 特别条款 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决; 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 看了弱电工程施工合同的人还看了： 1.弱电工程施工合同书范本 2.弱电工程安装合同范本 3.弱电工程承包合同范本 4.安防弱电工程施工合同范本 5.弱电工程安装合同范本(2) 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页