绿化项目工程施工合同协议.doc

#+合同编号：Q001401贺兰县清水嘉苑工程施工合同(园林绿化 亮化 道路铺装 景观部分）甲 方：江苏启东乙 方：宁夏兴泰景观绿化工程有限公司 工程名称：贺兰县贺兰县清水嘉苑景观绿化亮化工程发包方（以下简称甲方）：江苏启东 有限公司承包方（以下简称乙方）：宁夏兴泰景观绿化工程有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程项目 （一）工程名称：贺兰县贺兰县清水嘉苑景观绿化亮化工程（二）工程地点：宁夏银川贺兰县福兴北街（三）工程内容：小区绿化 道路硬化 小区亮化 景观工程。（四）承包范围：按甲方提供清水嘉苑景观工程施工范围内相关绿化工程的施工。（六）承包方式：1、乙方按甲方提供图纸里绿化 道路硬化 小区亮化 景观工程等相关内容包施工机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保险等方式承包施工。2、本工程采用综合单价含税包干。（后附苗木清单综合单价报价单）3、上述下浮后的固定综合单价（包干价）包含了以下费用：材料（化肥、撑杆）采购、种植场地的清理平整、清理碎石杂草、原有植物梳理、苗木的移苗、假植、开挖种植穴、施肥、种植、修剪、病虫害防治、养护。施工和养护期间的一切人工费和机械设备费用，含所有的劳保费和劳务费，如安全帽、手套、雨衣、雨鞋、工作服、工人的来回路费、医药费等；所需小五金（如板手、钳子、铁丝、卸扣、钢丝绳、铁铲、斗车等）；含所有的机具设备及材料的装卸、归堆、保管、搬运等费用；施工现场文明施工用工；施工人员的吃住等费用；包因工受伤、治病药费等所需费用。各综合单价在合同执行期间不因劳务、材料价格浮动、设备或其它影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。电线电缆 灯具 配套五金。防腐木廊架 凉亭 景墙 喷泉等所有相关费用。4、其它要求本工程乙方施工范围内施工材料机械设备的搬运、装卸、归堆由乙方自行负责。乙方材料堆放地必须按照甲方的要求堆放。在施工范围内按照文明施工的标准，需要悬挂标志牌的必须悬挂，需要围蔽施工的路段要做好围蔽，根据现场的实际情况，必须遵守甲方的指导。在施工期间，由甲方提供的周转材料等，如因乙方责任造成损耗或丢失，费用由乙方承担；乙方有责任协助保管好现场施工材料安全。第二条 本工程造价暂定人民币 壹仟陆佰伍拾肆万柒仟柒佰叁拾伍 元，（小写：￥16547735.23）具体工程总造价以实际工程量为准。 第三条 合同工期（一）按甲方每个单项工程要求的工期按时完工。乙方须严格按该工期指导施工。同时乙方必须保证有足够的人力及机械设备，确保工程质量、安全、文明，按期完成。 （二）如因拆迁、设计变更或业主责任影响致使乙方暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，乙方要想办法补上，并必须严格执行甲方对每道工序的工期要求。 （三）若工程外观达不到要求，不能交付使用，不能视为完工。如因乙方的原因，乙方应负责返工至业主、设计、监理、甲方等有关单位全部通过为止，由此产生的费用由乙方承担。 （四）合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、停水、停电等影响施工的时间。 （五）如因乙方的原因，发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。 （六）若乙方的施工进度达不到业主、甲方的工期要求时，乙方应无条件增加劳动力和机具设备，其费用不作调整；此后若仍无改观，甲方有权再增加劳动力和机具设备，发生的所有费用均由乙方负责，甲方在乙方工程款中扣除。（七）乙方施工工期每拖延一天，甲方按5000元/天罚款，并由乙方承担甲方因此造成的损失，罚款金从乙方工程进度款中扣除。 第四条 工程质量标准（一）工程质量标准按国家现行施工技术规范、施工验收规范、施工安全规范，以及按业主的要求，做到一次优良。执行甲方质量、环境、职业安全健康工作文件的规定。 （二）乙方必须对工程质量全面负责，质量达到优良，如乙方有违反操作规程或施工质量不符合规定的，甲方有权令其停止施工，由此造成的经济损失、工期延误以及引起变更设计增加的费用，均由乙方负责。 （三）由于本工程是重点工程，工程的外观感必须符合业主、设计、监理、甲方等有关单位的要求，为此，乙方必须采取必要的措施以保证外观质量。 第五条 材料设备供应（一）工程所需的材料（花草苗木、化肥、五金劳保用品）由乙方负责。材料由乙方采购运输至施工现场，经甲方验收合格后方可使用。 （二）工程施工所需的机械设备由乙方自行负责，乙方所有机械设备的使用证件复印件须交甲方安全部门备案。（三）属甲方或建设方提供的材料、设备，乙方必须无条件承担管理责任，如因乙方原因造成材料损坏或失窃（含配件）的，责任由乙方负责，对甲方的供料，若甲方发现乙方有浪费现象，予以十倍处罚。第六条 工程款支付和结算（一）本合同工程无工程预付款。甲方按乙方报量进度节点付款。进度完成总工作量的40%甲方付乙方总价的25%；进度完成总工作量的80% 甲方付乙方合同总造价的55%。余款在该分项工程竣工验收，且收到绿化工程分项工程款后一个月内支付至95%（每期支付以甲方收到业主工程款为前提），余下5%作为质量保证金，待一年养护期期满且苗木全部成活后甲方一个月内付清余款。（二）甲方在没有收到业主工程款的情况下，乙方应预备一定的自有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，由此造成的损失一概由乙方负责。（三）乙方每次的工程进度款均在甲方收到建设单位工程进度款后按比例拨付，乙方收款时须交工程项目所在地的建安统一税务发票（由甲方提供完税证明部分的代缴税的则在进度款中扣除）。第七条 双方责任（一）甲方责任：1、做好开工前施工放线定位工作，负责施工的定位测量。2、甲方委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、安全、进度、文明施工；设计图纸的变更；工程实施期间的质量验收及其他事宜。3、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。4、提供施工电源及接驳口。5、甲方尽力配合乙方看管好现场材料、设备。（二）乙方责任： 1、按施工安全规范做好施工、质量、安全管理，遵守甲方文明施工管理规定，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并上报甲方及有关部门。 2、乙方委派 为现场管理代表，其应持有与本工程项目相应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全、进度等。3、按合同要求的竣工时间和甲方的进度安排，配备足够的人工及机械设备施工。4、综合单价内已包含了乙方施工作业所需的一切协调费用。若由于乙方工作不到位，致使有关政府部门的罚款，甚至返工，所造成的一切费用由乙方承担。5、在乙方施工过程中，若甲方某些工作需乙方协助配合，乙方对此必须服从。6、工程竣工后的场地清理，并且保证施工现场不得存在遗弃的苗木枝干、淤泥渣土，若乙方没有清理干净，所造成的费用由乙方负责。7、一切劳务纠纷，均由乙方负责。8、接受甲方、业主、监理等部门的检查监督，若乙方不能按要求执行，甲方有权代乙方执行，费用由乙方负责。9、乙方委派的现场管理代表必须驻场，随时听从甲方的工作安排，执行甲方下达的各项计划、指令，每周依时参加甲方召开的项目部会议，不得缺席，否则甲方按500元/次对乙方进行处罚，同时乙方须严格执行会议纪要条款。10、乙方自行负责现场的施工用电费用。11、乙方人员的食、住、办公场所自行负责。12、乙方施工人员进入施工现场，必须佩带安全帽及甲方统一办理的胸卡，如有违反，按100元/人/次进行罚款，罚款在当期工程款中扣除。13、乙方须无条件接受甲方监督、检查，每发现一次按500元/人/次进行罚款，罚款在当期工程款中扣除。第八条 工程验收工程验收以本工程设计施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 第九条 其他约定条款（一）施工期间，乙方应建立防火和施工安全防护，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等规定，施工现场交通繁忙，乙方的施工设施及材料堆放应不影响交通安全。按照文明施工规范做好施工围蔽、材料机具摆放、并挂牌施工接受监督。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。 （二）已明确的地下管线，乙方有责任保护其安全，如因施工损坏，由乙方负责赔偿。凡标明有地下管线的地方，应挖坑查明管线的具体位置并做出保护措施后方能施工。 （三）乙方应按时参加业主和甲方召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度，服从协调。 （四）乙方应按章安全生产、精心施工，如因乙方工作不负责，不遵守安全操作规程而发生的一切质量、安全、伤亡事故，由乙方负责一切责任及费用、且无偿返工，同时负责上报责任。 （五）因乙方原因拖延甲方工程进度或质量出现问题，又不采取措施，甲方有权另请单位进场，由此而发生的所有增加费用由乙方负责。 （六）乙方施工人员的住宿及生活用电由乙方负责自理。 （七）本合同必须以甲方与业主签订的总承包合同为前提，若有抵触，按甲方和业主签订的总承包合同条件相应调整。 （八）乙方承包范围内业主、监理等有关部门罚款由乙方负担。 （九）甲方视乙方为有实力的承包商，若业主不能及时拨付工程进度款，乙方须在开工前准备一定的储备金，以供工地正常运作开支，不得以资金不到位为理由任意停工或拖延工期，否则造成的一切损失由乙方负责。 （十）乙方施工质量如达不到施工要求，造成工程被迫返工、修复、拆除等各种后果，由此引起的一切经济损失由乙方负责。 （十一）乙方应按照施工图纸和施工技术规范、甲方ISO 9002作业指导书的规定以及经业主认可的施工组织设计（方案）进行施工。接受甲方对工程质量、施工安全、工程进度、文明生产的监督管理。 （十二）该项目的质量目标为崇州重点工程，乙方施工项目验收质量每低于一个等级，甲方按乙方与甲方所签合同总价的5%罚款，并由乙方承担甲方因此所造成的损失。（十三）乙方施工工期每拖延一天，甲方按10000元/天罚款，并由乙方承担甲方因此造成的损失，罚款金从乙方当月工程进度款中扣除。（十四）乙方施工负责人必须驻场，随时听从甲方的指挥和安排。每周准时参加项目部例会，否则甲方按100元/次进行处罚。（十五）乙方必须无条件按甲方的工期要求增加施工人员,人数由甲方根据实际情况确定；同时乙方必须保证其所有已进场施工人员节假日期间不能放假，保证正常生产，否则罚乙方5000元；另外乙方必须保证施工现场的24小时的正常施工，否则对乙方每次罚1000元。若乙方施工人员不能满足正常施工，甲方有权安排增加施工人员，所发生的增加费用在乙方工程款扣除。（十六 ）若乙方未能按本合同的约定完成本工程，所造成的损失全部由乙方负责。（十七）遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。 （十八）为保证本工程的施工进度、质量、维持工程现场正常工作秩序，甲、乙双方达成如下条款：1、乙方每月5日前将工人工资制表报甲方备案，如未报工资表，甲方有权暂停拨付工程款。2、乙方保证其所上报人工工资表的真实性，若甲方发现乙方弄虚作假时，每发现做假一次，甲方有权按本合同价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。3、乙方在收到工程款后，优先解决工人工资；乙方未收到工程款前，应预备足够的资金支付工人工资。若甲方发现乙方不及时支付工人工资并导致不良影响时，每发现一次甲方有权按本合同价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。4、当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为，甲方有权按乙方提供的工资表数额扣留工程款并直接支付给工人，乙方应根据此条款的规定予以承认甲方已将工程款支付给乙方，同时补交工程款发票。当甲方认为乙方应得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工资时，甲方有权扣留在进入本工程范围内的乙方全部资产。第十条 本合同未尽事宜，本着双方友好协商的原则，协商解决。 第十一条 争议解决方式本合同甲方拥有最终解释权，发生纠纷协商或调解不成时，可向工程所在地法院提起诉讼。第十二条 本合同书正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。合同经双方法人授权的代表签字并加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收合格，付清工程尾款后自然失效。甲方单位： 乙方单位：甲方代表： 乙方代表：签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日电 话： 电 话：附件：（1）苗木量清单 （2） 电线电缆清单