2022建筑工程材料采购合同汇总.docx

2022建筑工程材料采购合同建筑工程材料选购合同在人们的法律意识不断增加的社会，越来越多事情须要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份具体的合同要怎么写呢？以下是我收集整理的建筑工程材料选购合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。建筑工程材料选购合同1买方（甲方）：江苏西团建筑有限公司大丰港瑞安名邸（医院）项目部 卖方（乙方）：胡昔桃依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）选购事宜协商订立本合同。第一条 运用货物工程概况1.工程名称：大丰市大丰港瑞安名邸2.工程地点：大丰市大丰港南阳中学对面本合同签订后甲方增加选购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并根据本条约定的单价执行。其次条 质量要求；技术要求 按国家质量技术标准。第三条 付款方式1.双方约定按以下方式付款：自第一批货物送达工地点验完成，甲方在一个月内付清该批货款，以此类推。2.甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之 壹 向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货。第四条 交（提）货方式、时间和地点1.运输费用：由乙方负责。2.货物交接地点：大丰市大丰港瑞安名邸工地。3.收货人：彭池生、石诗文。第五条 货物的验收及检测1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 3 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。2.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际运用的，视为对货物的认可。第六条 双方其他义务1.甲方义务（1）甲方应当提前3 日就送货的详细时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认，并供应必要的帮助。（2）甲方应当根据合同约定办理货款结算并支付货款。（3）甲方应当根据乙方提示的方法，对货物妥当保管、搬运、运用。因甲方缘由导致货物损毁的，由甲方担当相应责任。2.乙方义务（1）乙方应当根据合同约定保质保量按时供货。（2）乙方应当对货物的保管及运用方法进行技术交底。3）乙方应当明确告知配套运用产品的保质期限或有效期限。第七条 违约责任1.甲方违约责任（1）甲方无正值理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货担当违约责任。（2）由于甲方缘由导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当担当由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。（3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的百分之 5 向甲方支付违约金；逾期交货超过 7 日的，甲方有权解除合同。（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当担当逾期交货的违约责任。（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。第八条 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方可以协商或向有关部门申请调解解决；协商或调解不成的，可向供货方人民法院提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需担当实现合同目的产生的合理费用，包括违约方担当诉讼中诉讼费、律师费、交通费，财产保权费等费用)。第九条 其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2 份，甲方1 份，乙方 1 份，具有同等法律效力。2.未尽事宜，经双方协商一样签订补充协议。甲方： 乙方：代表人： 代表人：电话： 电话：帐号： 帐号：签订地点： 签订时间：建筑工程材料选购合同2需方（甲方）：_供方（乙方）：_经协商同意，依据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币￥_元。其次条：货款及费用等付款及结算方法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。第四条：验收方法：严格根据国家建材标准执行。第五条：交货规定建1、交货方式：全部货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方担当。2、交货日期：_3、交货地点：_年_月_日4、运输费用：_第六条：经济责任（一）乙方应负的经济责任1、乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述缘由致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方假如不须要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3、产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。（二）甲方应付的经济责任。1、甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前_天与乙方协商解决。2、甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的_%的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。3、属甲方自提材料，甲方应在提货前3日内告知乙方。4、甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明缘由，取得对方谅解。如有问题协商解决。第七条：产品价格如需调整，必需双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。第八条：如因市场发生重大改变，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必需提前_天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十条：甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并根据本合同附加条款实施。本合同可以不履行或延期履行。并应担当违约责任。第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲方：_（盖章）乙方：_（盖章）经办人（签字）_经办人（签字）_地址：_地址：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日建筑工程材料选购合同3供货方： (以下简称供方) 需货方： (以下简称需方)供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一样，依据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下： 第一条、产品其次条、供货日期： 年 月 日。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。第三条、质量要求：供方在需方用货前供应货物样品，由供方供应产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验供应给需方存档，供方供应需方同样质量的产品。供货方必需保证原材料为合格产吕，需方运用后，供方必需保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应担当全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的修理，假如供方未能按需方要求的时间进场修理，需方有权另择其他队伍修理，其相关费用在留20%的货款中扣除。第四条、货款及费用等付款及结算方法：1、交货方式：全部货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方担当，并由供方负责卸车。2、交货地点：3、结算方式：第五条 经济责任 (一)供方应负的经济责任1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述缘由延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方假如须要，应照数补交。如需方须要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3、如因供方的产品运用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应担当全部经济责任。建筑材料选购合同(二)需方应负的经济责任1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或运用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。第六条 产品价格如须调整，必需经双方协商后方能变更。第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。 第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。第九条 任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。第十三条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲 方： (盖章) 乙 方： (盖章)经 办 人： 负 责 人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：年月日 年月日建筑工程材料选购合同4需方(甲方)：北京贸有限公司供方(乙方)：北康装料经营部经协商同意，依据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币 ￥1005000 元。其次条：货款及费用等付款及结算方法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级(技术指标)，见附表。第四条：验收方法：严格根据国家建材标准执行。第五条：交货规定建1.交货方式: 全部货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方担当。2.交货日期:3.交货地点：4.运输费用:第六条：经济责任(一) 乙方应负的经济责任1. 乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述缘由致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。2. 乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方假如不须要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3. 产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。(二) 甲方应付的经济责任。1. 甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前3 天与乙方协商解决。2. 甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的 30 %的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。3. 属甲方自提材料，甲方应在提货前3日内告知乙方。4. 甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明缘由，取得对方谅解。如有问题协商解决。第七条：产品价格如需调整，必需双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。第八条：如因市场发生重大改变，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必需提前 天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十条：甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并根据本合同附加条款实施。本合同可以不履行或延期履行。并应担当违约责任。第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)经办人(签字) 经办人(签字)地址： 地址：电话： 电话：20xx年 月 日 20xx年 月 日建筑工程材料选购合同5选购方：_建筑工程有限公司供应方：_依据中华人民共和国民法典相关法律、法规以及结合本工程实际状况规定，经甲乙双方协商一样，特订立本合同，以便共同信守。第一条、 材料价格清单及总价1、 材料名称;数量;单价;金额：_总价：_ _元人民币(小写)总价：_ _元整(大写)其次条、 交货地点：_第三条、 付款方式：_第四条、 材料质量：_乙方所供应材料的质量必需要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、 验收方式：_当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发觉材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新供应。第六条、 违约责任：_1) 乙方所供应的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发觉材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必需重新供应合格材料，并担当由此产生的全部费用和甲方造成的一切损失。2) 乙方必需根据甲方的要求，按时供应材料。如因乙方缘由造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应担当违约及甲方损失赔偿的责任。3)乙方必需平安规范运输。如发觉任何意外事故，均有乙方自行担当责任。第七条：_合同执行：_1) 本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。3) 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。选购方签字(盖章)：_ 供应方签字(盖章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_联系电话：_ 联系电话：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年 _月 _日 _年 _月 _日建筑工程材料选购合同6甲方（供方）乙方（需方）甲、乙双方本着中华人民共和国合同法及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：一、定货明细：乙方向甲方购买常规产品：注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税，3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）二、质量检验：1.质量标准：按国家有关规定标准验收2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。3.包装要求：货物的包装须满意易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。三、付款方式：本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后起先下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。四、交货方式、交货时间、交货地点：1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达3.交货地点：五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有托付书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）六、对产品提出异议的时间和方法：乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发觉有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议赐予书面说明，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，假如在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认全部安装的产品合格！七、违约责任1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并担当因此所造成的损失；2.乙方未能刚好收货造成货物延迟交货的由乙方担当逾期的全部损失；3.乙方未能刚好按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并担当因此所造成的损失；八、其他条件1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。甲方（签名） 乙方（签名）地址： 地址：日期： 日期：建筑工程材料选购合同7甲方（建设单位）：_乙方（供货单位）：_丙方（施工单位）：_为确保工程质量、材料质量为根本，施工工艺是关键。目前建筑材料市场鱼龙混杂，材料质量、价格悬殊太大的状况，甲、乙、丙三方依据同等互利、等价有偿、协商一样的原则，就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事宜，经协商达成如下协议：一、材料运用工程名称：_二、材料类别：1、一类：甲方指定及代付款材料。2、二类：清单暂定价及代付款材料。3、三类：甲方指定及清单暂定价不代付款材料。三、订货、运输、验收：1、首先丙方与乙方依据甲方有求签订材料供货表（附表一），注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。2、丙方与乙方签订材料供货表后，报甲方认证签字，同时报材料合格证，检测报告及样品一份。3、丙方用货应提前通知乙方，说明用货数量、规格、型号、到货日期等，乙方担当运输相关费用，运至丙方所在工地现场。4、验收：丙方收到货后，即进行验收，对不合格或不符合要求的材料应退换。需监理进行检查的材料，丙方应通知监理检查。5、材料价格包括贮存、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。如与市场或政策性价格调整，应刚好通知另两方协商作相应调整。四、结算：建筑材料选购合同1、属于一、二类材料为丙方托付甲方代为支付乙方材料费（乙方开据材料发票给丙方，丙方开据工程发票给甲方，结算时甲方从乙方工程款中扣除）。属于三类材料，丙方干脆给乙方付材料费。丙方不得将三类材料列入一、二类材料。2、三方认定的清单暂定价材料价格，作为丙方竣工决算时材料调整的依据。3、付款方式：甲方依据丙方与乙方收货数量清单和丙方托付付款凭证干脆向乙方支付货款。有质保期的材料，甲方依据丙方托付，付款至95%，剩余5%质保期满_年后无质量问题，15日内一次无息付清。未经乙方同意，甲方不得将货款交给乙方其他任何商务人员。五、乙方的责任与义务1、乙方向丙方供应符合国家质量及符合附表1质量要求及品牌的原产地合格产品、合格证。2、乙方保证其供应的全部产品均为按国家标准的原产地合格产品，若甲方发觉乙方供应的产品不是原产地和套牌生产的产品，甲方将对乙方该批产品价值50%的罚款惩罚。3、如因乙方材料质量问题给丙方造成损失，丙方应第一时间通知乙方和甲方，并爱护好现场，乙方负责对所造成的损失向甲方进行赔偿。如因丙方施工工艺造成损失，其责任自行担当。4、乙方有义务刚好对产品的质量、用户看法等信息对甲方进行反馈；5、乙方应协作丙方工程进度的实施，向甲方供应合理的优化方案安装技术支持。六、丙方的责任和义务1、丙方应为乙方供应材料的存放地，并赐予妥当的保管。2、丙方应对每次所到材料进行质量抽检。如发觉质量等状况刚好向甲方、监理通报。3、丙方应刚好把所到现场并验收的管材清单（复印件）交甲方负责人。4、丙方未事先书面对非应用环境或特别运用要求做出说明和非正规操作及人为破坏所成的损失，全部责任由丙方担当，乙方将不担当责任。5、丙方收到乙方产品，应马上验收，如对货物验收有异议，第一时间内通知甲方和乙方，否则视作货物无误。6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得销售或用于其他工程。七、甲方的权利和义务1、甲方对乙方供应与本合同有关的技术上及交易的商业状况予以保密。 2、甲方应监督乙、丙方，保证所需材料及配件全部用于该工程，不得流入其他销售渠道及其他工程，否则，一切后果均有甲方、丙方担当。3、甲方有权随时对货物进行其次次抽检（合格产品检测费由甲方担当）。八、其他责任：乙方违反本合同条款规定或因供货不刚好、质量等问题，丙方应以书面的形式通过信函或传真的方式通知乙方，乙方应在三日内书面答复，否则视为承认该通知书的要求，购销合同关系自动解除，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同。九、履行期限：本合同有效期为“_”项目结束。十、纠纷的解决：三方在合同履行过程中如产生纠纷，由三方协调解决。协商不成，在合同签订地法院诉讼。十一、本合同（共四页）壹式六份，甲方四份、乙方一份，丙方一份，甲、乙、丙三方签订盖章之日起生效，同时起法律爱护作用。十一、合同未尽事宜，由三方协商签定补充协议作为附件，附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_法人代表：_法人代表：_法人代表：_托付代理人：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日_年_月_日建筑工程材料选购合同8（需方）甲方：（供方）乙方：依据中华人民共和国合同法和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建设工程中需用乙方供应的建筑保温材料名称，数量_吨，单价为_，假如由于其他缘由致使供货量不足量，根据实际的供应材料款额计算。二、货物质量1、乙方供应甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，抽验不合格的产品甲方有权拒绝运用。三、交货方式1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行担当。2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。四、货款支付1、货款支付方式为人民币结算。2、自甲方接到货物并验收合格后，乙方凭甲方所出具的收料单结算。五、违约责任乙方对于其供应货物的质量、交货地点等必需符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方担当全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。六、争议的解决方式本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定事项：_。八、本协议自双方当事人签字之日起生效九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_年_月_日建筑工程材料选购合同9合同编号：_买方（甲方）：_卖方（乙方）：_北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二九年五月北京市建筑工程防水材料选购合同买方（甲方）：_卖方（乙方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）选购事宜协商订立本合同。第一条 运用货物工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.建设单位：_4.施工单位：_5.监理单位：_货物名称_商标_规格型号_运用部位_单位_数量_单价_合计_备注_。其次条 货物的基本状况总价款：大写： 小写：本合同签订后甲方增加选购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并根据本条约定的单价执行。第三条 质量和包装要求1.货物质量执行_标准。2.货物性能的其他技术要求是：_。3.包装标准：_。4.乙方应当在包装物上注明生产日期和运用期限。第四条 付款方式1.双方约定按以下第_方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，每月_日前支付上月供货货款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清。（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，乙方每供货达到_后_日内，甲方支付该批货物价款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内，甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清。（3）其他方式：_ 。2.甲方无正值理由超过约定的交（提）货最终时限_日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在_日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。第五条 交（提）货方式、时间和地点1.交（提）货方式：_。2.交（提）货时间：_。3.运输方式：_。4.运输费用：_。5.货物交接地点：_。6.收货人：_。7.甲方指定的货物签收人：姓名电话身份证号8.其他约定：_。第六条 货物的验收及检测1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并供应复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当供应报关单等进口凭证。乙方未能供应上述资料的，甲方有权拒收。2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。4.双方对于封样以及复检的方法，按_执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是：_；样品采集与封样的方法是：_。 双方约定的复检检测鉴定机构为 _，检测费由甲方担当；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方担当。5.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际运用的，视为对货物的认可。第七条 双方其他义务1.甲方义务（1）甲方应当提前_日就送货的详细时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认，并供应必要的帮助。（2）甲方应当根据合同约定办理货款结算并支付货款。（3）甲方应当根据乙方提示的方法，对货物妥当保管、搬运、运用。因甲方缘由导致货物损毁的，由甲方担当相应责任。2.乙方义务（1）乙方应当根据合同约定保质保量按时供货。（2）乙方应当对货物的保管及运用方法进行技术交底。（3）乙方应当明确告知配套运用产品的保质期限或有效期限。第八条 违约责任1.甲方违约责任（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之_向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的_%以上并超过_日的，乙方有权解除合同。（2）甲方无正值理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货担当违约责任。（3）由于甲方缘由导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当担当由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。（4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之_向甲方支付违约金；逾期交货超过_日的，甲方有权解除合同。（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当担当逾期交货的违约责任。（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。第九条 合同的解除1.经双方协商一样，可以解除本合同。2.依法律规定或合同约定恳求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起_日内，以快递签收