2022实用的建筑合同模板汇编7篇.docx
2022实用的建筑合同模板汇编7篇建筑合同 篇1甲方:乙方:甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一样看法,依据中华人民共和国合同法以及相关法律,经甲乙双方友好协商,在同等互利的原则下,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行,签订本合同。一、合同范围1.1范围:乙方严格根据甲方供应的钢结构图纸要求,进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设计要求的质量进行选购,整理好材料质量档案。1.3加工数量:垂直升降横移停车位钢结构1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币:壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整(139XXXX3000.00元)。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用(开具增值税发票)。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款:合同签订生效后_日内,付合同总价的10%,即人民币:XXX元整(XXX.00元)。3.2其次期付款:清单中包括的全部项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后,经甲方验收质量合格,制作、安装后,付合同总价的40%,即人民币:伍XX万伍仟贰佰元整(XXX.00元)。3.3第三期付款:工程全部结束,经甲方验收合格,双方结算完毕,甲方预留合同总价款的5%作为质保金,剩余款项一次性付清。3.4第四期付款:从工程竣工验收合格之日起_年质保期满,经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后,一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必需达到钢结构工程施工及验收规范(GB50205-20)的规定。焊接质量达到建筑钢结构焊接规程(G81-20)要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边,(详细油漆颜色项目主管定)。施工按钢结构施工技术规范进行;4.2乙方担当合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5.1甲方负责供应乙方加工所必需具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责供应乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内全部项目的材料选购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证全部材料质量符合相应国家标准要求,不得低于国标偏差要求并出具合格证,所选购的材料符合本合同项下约定的运用目的,全部材料必需经甲方确认后方可运用。6.3乙方对承包项目工程供应为期_年的保修,保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换,但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方担当相关修理费用,乙方必需在接到甲方要求修理或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行修理或更换。若乙方未能在规定时间到达,或者同一问题经乙方两次修理仍未解决,则甲方有权利聘请专业的公司进行修复,所支付的相关费用由乙方担当。七、变更7.1甲方可对合同内工程内容提出变更,包括对技术条件或技术纪要,材料的增减或原材料的代替、增加、削减以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出,乙方应在收到甲方的变更恳求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确认为准。任何变更,甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商看法变更合同价款,对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成选购,按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。八、工期8.1本合同工期为100天,自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间:第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格根据合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不行抗力因素造成乙方不能正常施工,则工期根据双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身缘由造成不能按期施工,买方有权利将工程的全部或部格外包,相应造成的损失全部由乙方担当。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外,违约方应担当因此给相对方造成的损失。9.2因甲,乙双方随意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的,每逾期_日,违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的,甲,乙双方随意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷,应由乙方负责更换所需的材料;如少于合同数量,应由乙方负责补齐;乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的,甲方有权解除本合同,乙方应按合同总价的10%支付违约金,另外,违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的,乙方接着赔偿给甲方造成的损失。9.4假如甲方不能根据本合同的约定按期付款,甲方应根据本热门版合同.2条担当相应的责任。9.5如甲乙双方无正值理由擅自解除本合同,违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金,赔偿另一方因此而遭遇的损失。十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议,则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会根据其现行有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方共同协商签订书面补充协议,补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜,按中华人民共和国合同法的有关规定执行。11.2本合同一式陆份,甲乙双方各执叄份,每份具有同等法律效力,由双方签字盖章后生效,甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:签字日期:年_月建筑合同 篇2签订时间:厂房场地平整合同发包人:法定代表人: 联系方式:地址:承包人:法定代表人: 联系方式: 资质等级: 邮箱:地址:依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚信的原则,双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一样,订立本合同。1、 工程概况工程名称: 工程地址: 工程承包范围: 2、合同价格2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币 元(大写: 角整),场地平整工程量为 平米,合同价格为: 元(大写: 元整)。(1)此合同为固定总价,任何状况下均不作调整。(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容:±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人供应符合合同并满意甲方财务要求的真实、有效、合法的发票,否则发包人有权拖延付款且不担当违约责任。4、合同工期4.1 工程工期:开工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日工期总日历天数为: 日。(或:本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准,工期总日历天数为: 10 日。)4.2 上述工期指自开工之日起的肯定日历工期,含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事务(如高考、运动会、重大节假日)等因素,为不变期间。4.3 工期如有变更,以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度安排的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。5、工程质量5.1承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意,并办理变更手续后方可变更施工。5.2工程质量符合 甲方验收 标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务(1)向承包人供应与工程相关的资料,向承包人供应具备施工条件的施工场地并指定承包人的详细进场位置。(2)刚好履行合同中约定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同约定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务(1)在签订合同之前,承包人已经对施工现场及其周边环境,进行了仔细细致和全面的勘察及检查,并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获得了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或说明负责。(2)边坡修整必需能满意发包人及国家相关施工规范要求,以保证基础边坡的稳定。(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路修理、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);(4)承包人需严格根据发包人指示将所运土方运至发包人指定区域,未根据发包人指示进行的,发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。(5)承包人应刚好清理场地及运输道路洒落土方。根据当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。(6)承包人负责按规定办理好有关环境爱护、消防、平安生产和施工噪音管理等手续,因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定刚好办理上述手续,因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人担当,如因此给发包人造成损失的,承包人应担当赔偿责任。(7)承包人负责妥当爱护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;全部可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则,承包人应负责修理,如因此导致第三人遭遇损失或招致行政惩罚,承包人应负责赔偿或担当行政惩罚责任。(9)承包人有义务根据有关规定实行严格的平安防护措施,确保施工平安和第三者的平安;凡施工中发生的一切平安事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害),均由承包人负责。(10)承包人负责基槽周边维护,直至工程总包人进场。(11)在签订合同之前,承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清晰,在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为,承包人应自行解决,损失的工期不予顺延。7、 平安施工7.1 承包方必需遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律规定及各项规定,严格根据平安标准组织施工。7.2 承包方运用的'各类机械、脚手架及防护设施,应有专人进行检查,并做好检查记录,确认符合平安标准时,持有本人特种作业操作证的人员方可操作。7.3 承包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。7.4事故发生时,发包人和承包人均有责任尽力实行必要的措施,防止或者削减损失。8、 环境限制承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境爱护的法律法规及各项规定,避开造成环境污染,对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与限制。9、 验收工程具备验收条件的,承包人应在工程竣工前 2 日,将验收日期以书面形式通知发包人,如发包人不能按期参与验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,工期相应顺延。工程经检验合格,承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格,承包人应无条件协作发包人返工至合格。10、违约责任10.1如承包人未能按合同约定工期完工,每逾期一日,须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的,发包人有权解除合同,承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外,因工期延误给发包人造成其他损失的,承包人应负责赔偿。10.2如承包人虚假计量土方,承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。10.3承包人在施工期间倒土、卖土,或未将土方运至指定地点的,除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。10.4土方施工严禁超挖,因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭遇的一切经济损失,均由承包人担当。10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等,发包人均有权在任何一次付款中干脆予以扣除,不足部分有权向承包人追偿。10.6发包人不能根据合同约定刚好结算工程款,逾期30日仍不能支付的,之后每逾期一天,应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人缘由致使发包人违约的,发包人无须支付上述违约金。11、争议解决因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,协商不成的,同意交由合同签订地人民法院解决。12、其他本合同一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份,均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。13、附件 附件1 廉洁协议附件2 营业执照副本复印件附件3 签约代表授权托付书及身份证复印件 附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文)(本页为签字页)发包人:(签章) 承包人:(签章)签约代表:签约代表:电子信箱:签约时间:开户银行:账 户:监督电话:董事长办公室:电子信箱: 签约时间: 开户银行: 账 户:建筑合同 篇3甲方(托付人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项1、乙方接受甲方托付,负责就(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目的建设单位签订该工程项目的工程设计合同。二、乙方的义务1、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成工程设计合同,那么在甲方的工程设计过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料,帮助乙方和建设单位进行合同谈判。2、 假如居间胜利,则由甲方全面履行和建设单位所签订的工程设计合同。甲方因履行工程设计合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、 假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间酬劳。4、工程合同税费以及乙方合同酬劳相关的税费均由甲方担当。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式。1、甲方工程设计合同金额超出元/平方米的部分均为本项目居间费用。(工程设计总费用为单位平方价格乘总建筑面积)2、居间胜利后,在每次甲方收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款70%比例进行计算支付乙方居间费,直至完成居间费用支付。3、甲方以现金或转帐的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。六、合同终止1、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。七、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:(盖章):乙方(盖章):法定代表人或托付代理人:合同签订地:合同签订日:建筑合同 篇4发包方(甲方):承包方(乙方):甲方在土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规,本着同等互利的原则,结合本工程详细状况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:(详细位置见附图)3、工程内容:4、工程量: 建筑面积约,包括。二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。三、工程造价:1、总工程平方米,采纳一次性定价的固定单价方式。工程单方价格为人民币元/,共计人民币元。2、本合同一经生效,不受市场价格改变影响,按合同约定进行结算。四、承包范围:详细承包内容如下:基础工程,主体工程,包括:不包括以下工程:水暖、电气、有线、电话、防雷、消防等安装工程;防水工程;外墙涂料;楼外土方工程;附属工程,包括:周边环境绿化、亮化等。以上未含的各项工程如甲方要求乙方施工,工程款另行计算,详细计算方式双方另行商定。五、工程款支付方式:1、双方签订合同后日内,甲方付乙方工程造价总额的,2、主体结构建成后甲方付给乙方工程造价总额的,3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的,六、施工工期:1、经甲、乙双方协商:从施工基础承台起先至竣工验收合格即日开工至年月日竣工。2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。七、甲方的工作及责任:1、必需办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续,并担当此工作应由甲方负责。2、工程开工前,做好工程的“三通一平”,将施工用的水、电接通到施工场地,铺设好临时的运输道路,满意施工要求。3、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一样,方可施工。4、施工工程中由于扰民,土地纠纷等外来因素影响造成的被迫停工,甲方自行解决并担当经济损失。5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责。八、乙方的工作及责任:1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺当完成。2、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。3、在施工过程中,乙方必需听从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高平安施工意识,做好平安文明施工工作。如出现平安事故所造成的一切损失,概由乙方负责。4、施工单位的工人的全部保险费用以及施工平安文明措施由乙方负责。5、一切建筑材料均由乙方选购与保管,材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。6、乙方帮助甲方办理好施工报建等有关手续。7、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后,乙方尽快为甲方办理好工程资料,帮助甲方办理房屋产权登记。九、工程质量要求:1、乙方应严格根据现行施工验收规范,根据甲方供应的设计图纸进行施工。隐藏工程须经甲方及监理人员验收合格后,才能进行下一道工序的施工。2、工程质量不合格全部返工,一切责任由乙方负责。3、在施工现场如发觉不足之处,甲乙双方必需刚好会同有关人员协商实行补救措施,以防止扩大损失,保证工程质量和工程的顺当进行。十、工程变更及工程结算1、在施工过程中,甲方确需进行结构变更时,出具设计变更单给乙方,方可接着施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不刚好而引起某部位的返工,造成干脆经济损失的费用由乙方负责。3、如工程内容发生增减改变,按甲乙双方协商的单价计算,相应增减工程造价。十一、施工过程中如发觉与本合同未提及的事项,双方另行协商。十二、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方:乙方(公章):_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇5甲方:身份证号:乙方:身份证号:甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务,确保工程质量,保证平安、文明施工,按期完成施工任务,依据国家有关法律、行政法规,本着同等、自愿的原则特签订本合同,以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称:通州区xx用电管理站外墙涂料工程2、工程地点:通州区xx3、工程承包内容:xx用电管理站外墙涂料4、施工工艺:1剔除空鼓,补水泥灰2满批一遍腻子4打磨滚刷一遍底涂5滚刷二遍面涂。二、工程质量:合格三、承包方式:包清工(包工不包料)四、工程造价、结算方式1、工程量:约900(以实际工程量为准)2、人工费单价:14.00元/3、人工费总价:壹万贰仟陆佰元(暂估)4、结算方式:按实际工程量平方米乘以单价结算五、双方义务和责任1、甲方义务和责任(1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。(2)、刚好方供应的施工所需的材料。2、乙方义务和责任(1)、严格根据施工工艺要求施工。做好自检工作,确保工程质量。(2)、严格根据建筑工程施工平安规范进行施工。实行符合规范要求的施工方法和平安措施,确保施工人员和第三者的平安。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的平安责任由乙方担当。(3)、听从乙方统一管理,施工的垃圾刚好清理,共同维护施工现场的清洁。(4)、责任供应施工所需的工具和设备。(5)、乙方施工人员的意外损害保险由乙方自行办理,(费用包含在清工单价中)。六、工程款的支付与结算1、工程竣工验收合格后一次性结清。七、违约责任1、本合同签订生效后,甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件),不得擅自变更或解除,否则违约方将付给对方该工程人工费10%的违约金,并担当因此造成的其他经济损失。2、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的,乙方应无条件返工,并担当由此产生的一切费用。八、仲裁与调解如发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。九、合同生效本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效,至工程款结算清后自行失效。甲 方:(签字盖章)日 期:乙方:(签字盖章)日期:建筑合同 篇6甲方:_乙方:_甲方在位于,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:一、承包方式:采纳包工包料方式承包。甲方供应建房土地、楼层建筑图纸等,乙方供应劳务、建筑技术、建筑材料、装修材料、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目:乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶;装饰室内墙批类粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管等;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗漏处理。三、承包价格:按建筑面积一层每平方米_元计,二层每平方米_元计。建筑面积按每层楼外墙计算,以建成后实际建筑面积计算工程承包款总价。四、付款方式:甲方分阶段支付乙方工程款,完成第一层砖砌并倒制好楼面后支付_元;完成全部房屋主体建筑后支付_元;全部建筑及装修工程完工,经甲方验收合格、测量全部建筑面积后,支付全部工程款。甲方从工程款中扣留_元作为建筑质量保证金,二年保质期满后,无质量问题或乙方修理处理好质量问题后,再全部付清。五、质量要求:乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。六、留意平安:乙方在施工过程中,肯定要做好平安措施,保证平安第一,假如乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担当何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,保持清洁卫生。七、工期要求:施工期从_年_月_日起至_年_月_日;乙方必需在施工期内完成全部承建工程,乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间,如因乙方缘由延误工期造成甲方有关损失,甲方有权向乙方索赔。八、质量保修期:双方依据建设工程质量管理条例的有关规定,约定本合同的质量保修期如下:1、屋面防水工程,卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年;2、电线、排水管道,设备安装为2年保修期;以上保质期满后,甲方付清乙方全部工程建筑质量保证款。九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方签字(章):_乙方签字(章):_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇7发包方(以下简称甲方):设计人(以下简称乙方):经双方友好协商,甲方托付乙方对本合同工程的幕墙进行施工图设计,依据中华人民共和国合同法、建筑工程设计合同文本(GF-20xx-0209)及其它有关规定,为明确双方权利、责任、义务,经双方协商一样,签订本合同,共同信守。 第一条 本合同依据下列文件签订:1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。其次条 设计依据2.1 发包人给设计人的托付书2.2 发包人提交的基础资料2.3 发包人供应的其他相关资料2.4 设计采纳的技术标准:高层民用建筑设计防火规范、建筑抗震设计规范、建筑结构荷载规范、钢结构设计规范、玻璃幕墙工程技术规范、金属与石材幕墙工程技术规范、建筑玻璃应用技术规程、玻璃幕墙光学性能、建筑幕墙物理性能分级第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是相互说明的,假如合同文件存在歧义或不一样,则依据如下优先次序来推断:3.1 合同书3.2 发包人要求3.3 有关设计事宜的函件 第四条 本合同设计项目的内容乙方对 项目进行幕墙设计,设计费按 元/m2收取;甲方选择乙方优先参与发包人的施工招标工作,假如设计人中标,本合同的设计费作为乙方的实惠条件,免收设计费,自动转为工程预付款(进度款)的一部分,并在工程 预付款(进度款)总额中抵扣。第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件第七条 设计费及支付方式第八条 双方责任8.1 发包人责任:8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内,向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责。8.1.2 发包人负责组织设计交底。8.1.3 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计错误,设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费,但是同设计人自身缘由,造成设计修改或返工的除外。8.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应必要的工作条件。8.2 设计人责任:8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人供应的设计要求,进行工程设计,接受发包人和相关设计院及审图公司对图纸的审核。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。8.2.2 设计合理运用年限为50年。8.2.3 设计人按合同第四条、六条规定的内容向发包人交付资料及文件。8.2.4 设计人交付设计资料及文件后,按规定参与有关的设计审查,并依据审查结论负责对不超出原定范围内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参与竣工验收,设计人为本合同项目的服务期限至工程竣工验收通过为止。8.2.5 设计人在工程施工期间需派专人负责与施工方、发包人等相关单位进行协作与解决问题。第九条 违约责任9.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未起先设计工作的,不退还发包人已付定金;已起先设计的,发包人应依据设计人已时行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。9.2 发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当支付金额百分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按9.1条规定支付设计费。9.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,应免收干脆损失部分的设计费,损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。9.4 由于设计人自身缘由,延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的百分之二。9.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第十条 其他10.1 设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图,由设计人自行解决。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数,设计人另收工本费。10.2 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标。10.3 发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。10.4 由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应刚好协商解决。10.5 本合同发生争议,双方当事人应刚好协商解决,也可由当地建设行政主管部门调整,调解不成时,双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁,双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向工程所在地人民法院起诉。10.6 本合同一式六份,发包人三份,设计人三份。10.7 本合同自签订之日起效。10.8 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日