2022爆破施工合同15篇.docx

2022爆破施工合同15篇爆破施工合同1发包人(全称)：xxx(以下简称“甲方”)承包人(全称)：xxx(以下简称“乙方”)签订时间：20_年_月_日签订地点：经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。依据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品平安管理条例、爆破平安规程等有关法律、行政法规，双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;1.4爆破工艺：岩石松动爆破。2、承包范围2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;2.4爆破总量为：以双方实测量为准;3、合同工期3.1合同工期总日历天数为：壹年;3.2安排开工日期：以发包人发布的开工通知为准;3.2安排竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。4、工程质量及计量标准4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。5、合同价款及支付方式5.1合同价款：本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。(大写：玖元伍角/立方米)5.2合同价款支付：发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场起先施工，甲方负责供应炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺当支付民工工资和机械款。5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。6、双方责仸与义务6.1发包人责任义务6.1.1发包人向承包人供应以下资料：甲方负责把炸材运输到工地或工地临时库房，乙方领取运用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、平安与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理确定或经济惩罚。6.1.3向承包人供应施工场地，帮助做好爆破过程中的平安警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。6.1.4刚好向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需爱护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避开承包人窝工、怠工等。6.1.5做好搬迁人员的宣扬动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝平安生产隐患。6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺当通畅。6.1.8地下需爱护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标记并加以爱护。6.1.9发包人根据合同刚好履行支付工程款，因发包人未刚好支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。6.10爆破中产生的振动波造成的平安事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。6.2承包人责任义务6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展状况，应听从发包人、施工监理、建管单位的管理。6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格根据施工方案组织实施，做到规范施工、平安施工、文明施工。6.2.3实行必要的技术及防护措施，确保四周建筑物及建设施工的平安及人身平安检查，出现违章操作造成的人身及四周建筑物的平安责任事故，由承包人担当相应的责任。6.2.4承包人应在施工现场划定危急区域(爆破警戒区域)。6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有肯定的平安距离。6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗平安培训，特别工程必需持证上岗并在许可范围内作业，必需遵遵守法律律、法规平安作业。6.2.8在施工过程中，如发包人须要承包人暂停作业的，承包人须听从支配。6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的平安，并担当平安责任。6.2.10当爆破施工对四周相邻建筑、构筑物平安可能产生危急6.2.11在爆破作业中，发觉不明物体时应停止施工，并实行相应的应急措施爱护现场并马上上报上级相关部门，根据国家有关法规要求妥当处理。6.2.12作业人员必需配备相应的劳动爱护服务器并正确运用。6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身损害。6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并刚好向发包人或建管单位报告，妥当处理。6.2.15妥当处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，恳求发包人及当地公安部门出面处理。6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切平安事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。7、组成合同的文件组成本合同的文件及说明合同文件的优先级别如下：7.1施工合同书7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。8、违约责仸8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。8.2施工过程中，承包人自行担当施工爆破作业期间一切平安责9、其它约定：未尽事宜，协商解决。10、合同生效本合同经双方法定代表人或托付代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。11、其他事项11.1本合同一式四份，双方各执二份。11.2违约方赔偿另一方的一切损失。11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。发包人(盖章)：承包人(盖章)现场负责人：现场负责人：联系电话：联系电话：帐号：帐号：20xx年xx月xx日爆破施工合同2经双方协商，甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。一、工程名称：新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程二、工程地点：新阳路292号面粉厂三、工程承包范围和内容：1、按甲方支配的爆破范围及拆除依次。2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破裂。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好平安防护栏的搭设，并满意验收要求。四、工程量：按实际方量。五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120xx0元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期：天七、施工要求：确保平安快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分别，满意甲方、监理及业主的要求。八、双方责任：(一)甲方责任1、帮助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方供应施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇合点;3、负责供应施工有关的图纸;4、负责担当乙方爆破前按方案、规定等进行平安防护工作，对不符合规定、规程的必需整改完善;5、帮助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;6、负责供应乙方施工用电。(二)乙方责任1、乙方必需以“平安第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行爆破平安规程GB6722-20xx及国家、省、市有关爆破工程平安的标准和规定，对不符合规定、规程的必需整改完善，仔细检查验收合格后才能起爆;2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并担当一切费用(包括爆破平安评估费用);3、在甲方气割钢筋时，乙方派平安员全程监护;4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的平安防护工作，并担当所需发生的费用及相应的平安责任;5、在实施爆破时，如有爆破飞石振动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、担当一切平安责任(含经济)，与甲方无关;6、乙方必需担当起爆破平安警戒的全部工作，特殊是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方平安作不到位而引起的平安事故，其一切责任(含经济)由乙方自行担当;7、满意业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等缘由，业主、监理及主管部门对甲方的惩罚由乙方担当，并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲方：法定代表人(或托付代理人)签字：日期： 年 月 日乙方：法定代表人(或托付代理人)签字：日期： 年 月 日爆破施工合同3甲方：_乙方：_甲方将_爆破任务托付乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_二、工程量：_三、工程造价：_四、付款方式：乙方设备进场起先_作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任：(一)甲方责任：1.负责_，以便利乙方_作业。2.派人员帮助乙方作好爆破平安警戒工作。(二)乙方责任：1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2.负责整个爆破过程的平安工作，负责确保爆破对甲方_楼体结构不予影响及破坏。3.作业人员持证上岗。4.加强平安警戒工作。六、违约责任：1.乙方按甲方要求完成爆破施工。2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：_年_月_日_年_月_日爆破施工合同4甲方：乙方：为了发展生产，平安生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在同等自愿，互惠互利的基础上，依据合同法和爆破平安规程(GB6722-20)及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一样看法，定立本合同。一、工程名称和地址1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂二、承包爆破施工工程的方式和范围1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照，同意乙方承包。2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。三、合同期限：承包为一年，从20_年4月10日至20_年4月9日止。四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限1、甲方向乙方供应的年、月爆破作业安排，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆2、合同期限为一年，因甲方的缘由导致乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。五、甲方的权利和义务l、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照。2、甲方向乙方供应甲方年、月爆破作业安排和火工品的品种和用量，供应施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方刚好办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切平安责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不担当一切平安事故责任。4、甲方有权监督乙方的爆破施工及平安运用，并负责爆破区域的人员撤离，平安警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方担当。残炮、哑炮的解除工作由乙方负责，甲方帮助，在排渣过程中如发觉被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必需刚好通知乙方人员解除。甲方人员必需在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。5、甲方保证乙方炸药库的正常运用。六、乙方的权利和任务1、乙方必需具备合法有效的企业法人营业执照、爆破2、乙方人员严格根据爆破平安规程(GB6 722-20_)操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。3、乙方配备1名爆破人员，1名平安人员，2名库管人员，严格执行危爆物品管理条例的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，须要乙方增加爆破人员、平安员等，由甲方根据所增加的人员工资每人每月4000元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人依据工作须要向乙方领导汇报，由乙方确定增派人员工资按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及平安事故责任由甲方担当，乙方概不负责。4、因甲方设备陈旧或平安检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破平安事故，由甲方担当全部责任。5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。6、因甲方的缘由导致不具备爆破条件或者存在平安隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方担当。七、因政策或政府部门或其他不行抗力的缘由致乙方不能正常生产经营的，乙方不担当责任。八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一样，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。九、违约责任1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金20万元。2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金20万元。十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必需信守本协议，诚恳履行，不得恶意曲解本协议。本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方(签字)：乙方(签字)：开户行：开户行：账号：账号：20xx年xx月xx日爆破施工合同5甲方：乙方：为了发展生产，平安生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在同等自愿，互惠互利的基础上，依据合同法和爆破平安规程(GB6 722-20xx)及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一样看法，定立本合同。一、工程名称和地址1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂二、承包爆破施工工程的方式和范围1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许 可证、平安生产许可证及相关证照，同意乙方承包。2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。三、合同期限：承包为一年，从 年 月 日至 年 月 日止。四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限1、甲方向乙方供应的年、月爆破作业安排，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆破员每月4000元，一名平安员每月4000元，2名库管每名每月20xx元，(餐饮住宿由甲方负责)计120xx元，技术服务费每月28000元，共计40000元。2、合同期限为一年，因甲方的缘由导致乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。五、甲方的'权利和义务1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照。2、甲方向乙方供应甲方年、月爆破作业安排和火工品的品种和用量，供应施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方刚好办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切平安责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不担当一切平安事故责任。4、甲方有权监督乙方的爆破施工及平安运用，并负责爆破区域的人员撤离，平安警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方担当。残炮、哑炮的解除工作由乙方负责，甲方帮助，在排渣过程中如发觉被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必需刚好通知乙方人员解除。甲方人员必需在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。5、甲方保证乙方炸药库的正常运用。六、乙方的权利和任务1、乙方必需具备合法有效的企业法人营业执照、爆破作业单位许可证及相关爆破人员的证照齐全。2、乙方人员严格根据爆破平安规程(GB6 722-20xx)操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。3、乙方配备1名爆破人员，1名平安人员，2名库管人员，严格执行危爆物品管理条例的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，须要乙方增加爆破人员、平安员等，由甲方根据所增加的人员工资每人每月4000元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人依据工作须要向乙方领导汇报，由乙方确定增派人员工资按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及平安事故责任由甲方担当，乙方概不负责。4、因甲方设备陈旧或平安检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破平安事故，由甲方担当全部责任。5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。6、因甲方的缘由导致不具备爆破条件或者存在平安隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方担当。七、因政策或政府部门或其他不行抗力的缘由致乙方不能正常生产经营的，乙方不担当责任。八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一样，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。九、违约责任1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金20万元。2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金20万元。十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必需信守本协议，诚恳履行，不得恶意曲解本协议。本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方(签字)： 乙方(签字)：开户行： 开户行：账号： 账号：年 月 日 年 月 日爆破施工合同6甲方：乙方：为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程 进度，明确各施工队在工程施工中的权益和义务，依照矿山施工管理条例及其他相关的法律、行政法规遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵守执行。一、 工程概况及承包范围1.1、 工程名称：1.2、 建设单位：1.3、 工程地址：1.4、工程内容：完成甲方托付的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的协助作业。地下大型防排水由业主方负责。1.5、 工程量：1.6、严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方担当全部费用，年终收山乙方必需按规定布置好平安设施，清理好作业面土石方，妥当支配工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费用。1.7、 乙方破坏性开采，造成资源奢侈，甲方依据状况予以处理。二、 合同工期2.1、开工时间： 月 日2.2、竣工时间： 月 日三、工程承包方式3.1甲方托付乙方完成煤矿采区土石方剥离工程项目承包。3.2、按工程量单价大包干的形式，包括剥土和工程施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区修筑的日常维护、环境治理及全部协助作业。四、工程价格及费用担当4.1、按甲方托付书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等全部的协助作业，按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破)，采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其修理保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行担当，甲方不负责任。五、工程款结算预付方式5.1 预付款5.2、结算款方法：按甲方当月指定的生产安排要求以实际开挖实方 量，实行“一步单价制”结算。5.3按业主工程验收管理方法每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参加完成工程验收，由甲方出据验收结果，经甲乙双方确定签字后生效，作为结算依据。5.4、工程量的结算方式：5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内，超出 公里，每公里加 元/m3。六、工程量的计算方式6.1 要求全部工程量均以实方进行计算，每月同完成结算工程量，测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。七、工程技术及其要求7.1 乙方必需严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的质量标准化标准及考核评级方法实施细则 平安管理方法土石方管理方法煤炭管理方法 统计报表管理方法 关于加强的通知及有关矿规矿纪，精神文明建设、社会治安综合治理管理方法。7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。八、其它约定8.1、遇有政府检查，爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣缘由连续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日安排量减除。8.2、乙方特别工种人员，都必需持有特种行业操作证和上岗证。8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。8.4、乙方必需配备专职的平安员，并主动参与甲方组织的平安学习和技能培训。8.5、乙方应签订平安、环保、消防协议书，明确各项责任义务。8.6、合同价款中包括了平安施工管理、平安措施、现场文明施工等费用。8.7、乙方必需严格遵守平安生产管理条例 爆炸物品运用管理条 例平安生产法等有关规定，平安开采，文明施工。8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证，如有疾病隐瞒，后果全由乙方负责，乙方施工队全部人员的医疗费用全部由乙方担当。8.9、乙方必需全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时依据市政府要求，乙方可自愿购商业保险。九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如发觉将严峻惩罚。9.1、甲方刚好结算施工队费用，乙方不得从事有损于甲方利益的行为。9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任， 由乙方自行负责赔偿。乙方全部施工人员必需听从甲方现场人员的管理和指挥，对不听从者要实行经济惩罚。9.3、乙方应按要求，做好环境爱护和治理工作，爱护好生态，严禁捕杀野生动物，违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木，发觉古物刚好上报甲方并保存好，由甲方处理。自建公厕， 掩埋好垃圾，严禁乱扔乱倒，对影响卫生严峻者实行经济惩罚。9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员，请领由专人负责，严禁违章操作， 严格根据爆破物品运用管理条例执行。合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止，(以建设主管部门的开工通知书时间为准)。违约责任11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项，给乙方造成停工停产， 超过 天者，甲方应补偿乙方的设备和人员工资，按挖掘机每台 元/天，装载机每台 天/元，运输车辆每辆/天，人工元、天，停日内甲方不补偿。11.2、甲方必需负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产，一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。本协议在履行中发生争议由双方协商解决，协商不成，提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方(签章)法人：乙方(签章) 法人：年 月 日：爆破施工合同7发包方：（以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。一、工程名称：面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程二、工程地点：面粉厂三、工程承包范围和内容：按甲方支配的爆破范围及拆除依次。2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破裂。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好平安防护栏的搭设，并满意验收要求。四、工程量：按实际方量。五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期：30天七、施工要求：确保平安快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分别，满意甲方、监理及业主的要求。八、双方责任：（一）甲方责任1、帮助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方供应施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇合点；3、负责供应施工有关的图纸；4、负责担当乙方爆破前按方案、规定等进行平安防护工作，对不符合规定、规程的必需整改完善；5、帮助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；6、负责供应乙方施工用电。（二）乙方责任1、乙方必需以“平安第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行爆破平安规程GB672220xx及国家、省、市有关爆破工程平安的标准和规定，对不符合规定、规程的必需整改完善，仔细检查验收合格后才能起爆；2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并担当一切费用（包括爆破平安评估费用）；3、在甲方气割钢筋时，乙方派平安员全程监护；4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的平安防护工作，并担当所需发生的费用及相应的平安责任；5、在实施爆破时，如有爆破飞石振动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、担当一切平安责任（含经济），与甲方无关；6、乙方必需担当起爆破平安警戒的全部工作，特殊是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方平安作不到位而引起的平安事故，其一切责任（含经济）由乙方自行担当；7、满意业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等缘由，业主、监理及主管部门对甲方的惩罚由乙方担当，并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲方：法定代表人（或托付代理人）签字：日期： 年 月 日乙方：法定代表人（或托付代理人）签字：日期： 年 月 日爆破施工合同8甲方：_公司乙方：_工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务托付乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、 工程地点：_市梅林原深华石场内。二、 工程量： 约_立方米。三、 工程造价：_元人民币。四、 付款方式：乙方设备进场起先钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_%，尾数待工程完工后一次性付清。五、 甲乙双方责任：（一） 甲方责任：1 负责清除水池内原有松石、浮土，以便利乙方钻眼作业。2 派人员帮助乙方作好爆破平安警戒工作。（二） 乙方责任：1 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2 负责整个爆破过程的平安工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。3 作业人员持证上岗。4 加强平安警戒工作。六、 违约责任：1 乙方按甲方要求完成爆破施工。2 甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、 本合同一式肆份，双方各执二份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：发包方（甲方）：_承包方（已方）：_经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：_。2、工程总造价：_万元（大写）。3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4、开工打算甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后接着负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前打算好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料安排、施工组织设计及工程进度安排报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月阅历收合格，按审计决算付清余款。6、工程质量（1）所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅自变更苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格后方可栽植；（2）施工过程中，乙方必需听从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；（3）乙方在施工中要细心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负；（4）乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物。7、养护管理和质量要求。（1）大树刚好支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；（2）栽植后刚好封堰浇透水；（3）刚好中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；（4）苗木要刚好防治病虫害；（5）苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物；（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_个月，养护标准达到_，其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：（1）甲方接到乙方的验收通知书后，刚好按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或刚好返工，由此造成的损失由乙方自行担当。（2）乙方必需确保在工期内完成施工任务，除不行抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_元。9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_合同编号：_本合同由下列双方于_省_市签署：甲方：_公司乙方：_公司甲乙双方因_工程总体规划文件事宜，经协商一样，达成本合同，共同遵守执行。第一条设计内容乙方为甲方设计_工程并编制_工程总体规划文件，主要内容包括：a甲方厂区总平面布置；b甲方第1、2、3期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；c甲方技术经济效益分析与预料。其次条设计期限乙方于收到甲方供应的设计资料后_天内向甲方交付_工程总体规划文件。第三条设计酬劳及支付方式甲方向乙方支付设计酬劳人民币_元，分两期支付，详细如下：a本合同签署后_个工作日内支付_元；b乙方提交_工程总体规划文件并经甲方审核通过后_个工作日内支付_元。第四条各方义务a甲方义务（1）刚好向乙方供应编制_工程总体规划文件所需基础资料；（2）如期向乙方支付酬劳。b乙方义务（1）按期交付_工程总体规划文件及其相关的