2022装修合同模板汇总10篇.docx

2022装修合同模板汇总10篇装修合同 篇1业主（以下简称甲方）：姓名：联系电话：身份证号：施工方（以下简称乙方）：姓名：联系电话：身份证号（复印件附后）：甲方在拥有一套新住宅，确定进行装修。乙方在长沙市从事家庭装修施工工作多年，有实力承接甲方住宅装修施工任务。在此前提下，甲乙双方本着友好合作的看法，依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、友好、自愿、协商一样的基础上达成如下合同，共同遵守。1、泥工基本完成，支付元。2、木工基本完成，且除油漆工以外的工程全部完工后，支付元。3、油漆工基本完成，支付元。4、工程竣工验收后，工程交付给甲方，支付元。5、入住三个月后，支付余款元。6、增加的工程量，经双方商定后，在工程竣工验收后一并支付。四、设计1、甲方须向乙方供应装修设计图纸一套，并负责进行设计交底工作。2、乙方须按图纸进行施工，可依据实际状况调整尺寸或位置，但须事先经过甲方同意。3、水电施工图，由甲乙双方在现场确定位置后，由乙方画草图，交甲方认可后施工。4、有关部位未作设计的，甲方向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可后施工。五、甲方工作：1、甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方供应3施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。2、做好施工中因临时运用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。六、乙方工作：1、乙方（即在装修期间担当施工队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面担当联络甲方，供应材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工队担当的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。2、乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪伴甲方进行材料选购除外。如遇特别状况，需与甲方协商并且获得认可）。3、乙方负责人负责组织装修人员参加本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的状况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。4、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。5、乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现4场必需保持2人以上的施工人员。6、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。7、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。8、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方担当。七、关于材料供应的约定1、全部材料均由甲方供应，装修施工设备、工具由乙方供应。2、甲方选购的材料送到现场时，乙方必需帮助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3、为了保证工程的正常进行，乙方必需至少提前4天书面对甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，以便甲方应在4天内刚好选购材料。甲方应按时供应乙方须要的材料。由于甲方供应材料延误，造成的工期延误由甲方担当责任。乙方同时必需供应大致精确（正负不超过5-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方担当，或者由乙方负责运输5退回供应商。购买的材料按乙方要求放置在工地处，由乙方负责保管。4、甲方选购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。5、乙方有义务对甲方供应的材料以及施工现场半成品、成品进行妥当保管，如发生损坏、丢失等问题，由乙方负责赔偿。乙方有义务将装修过程中产生的垃圾刚好收集，日清日结并运输堆放在物业部门指定的场所。八、关于工程质量及验收的约定1、本工程由甲方进行设计，供应设计施工图纸及特殊要求（详细内容参见设计施工图纸）。乙方负责根据设计施工图纸及要求进行施工，相关施工效果及工艺标准必需达到设计要求，如未根据施工图纸施工而需返工，其返工费和材料损失由乙方担当。乙方在施工过程中对施工图纸的不解之处需刚好与甲方沟通2、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方担当。4、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。5、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方支配其他单位安装（如煤气管道迁移、电器安装等），甲方应事先支配时间并通知乙方，乙方应予以协作，并避开造成整体工期的延误。6、工程验收：甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。7、工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收。假如甲方在规定时间内不能组织验收，须刚好通知乙方，另定验收日期。8、工程保修期三年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。从竣工验收确认之日起计算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行修理，并担当相应材料费用。保修期内如属甲方运用不当造成损坏，直至不能正常运用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方供应修理服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。9、乙方在施工中应加强对已完工的成品爱护，特殊是对玻璃制品、陶瓷、洁具、木门等。如因乙方爱护不当引起的损坏，应由乙方负责修补，复原原状。如的确无法复原，必需原价赔偿或从工程款扣除。10、在进行瓷砖石材铺贴、厨柜洗漱台等安装时，乙方应与甲方确认安装位置和安装方式后方可进行。如未经甲方确认而擅自安装，导致出现不符合甲方要求的状况，乙方应马上进行整改。甲方有权要求乙方进行赔偿。11、甲方在进行水电改造工程验收时，乙方需到场共同验收，并在工程验收单上签字，一旦签字即视为认可甲方的水电改造合格，完好无损。如后期施工过程中造成损坏则由乙方负全部责任，并担当相应整改费用。九、违约责任1、因甲方因素拖延，工期顺延，并按每人每天80元标准工资赔偿乙方误工损失，不行抗力因素除外。2、因乙方因素拖延工期，甲方以乙方施工期间平均出勤人数为依据，按每人每天80元标准扣除乙方包工费，不行抗力因素除外。3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任。4、工程未办理验收、结算手续，甲方提前运用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。5、工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。关键节点验收为：A、砌墙抹灰完毕;B、防水工程结束;C、瓷砖铺贴完毕;D、地面找平;E、木制家具做完;F、油漆涂料完工。十、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以根据本合同约定向：长沙市仲裁委员会申请仲裁;或向长沙市（区）人民法院提起诉讼。十一、合同的变更和解除1、协合同双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充条款。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同，解除本合同。3、如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止合同，而无需获得乙方的认可。十二、附则1、工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙1把交乙方施工队负责人保管。2、本合同签订后，乙方不得将工程转包给他人。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、本合同一经签订，即清包工承包形式成立，乙方不得随意增加清包工费。假如甲方对图纸有大的变更且工程总量增加5%以上的，则甲乙双方协商确定增加清包工费。十三、本合同条款自甲乙双方签字后生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修合同 篇2依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，为保证工程顺当进行，结合本工程的详细状况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以资共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称： 。 1.2工程地点: 。 1.3工程内容及做法(详见:工程预算报价表、施工图纸)。 1.4工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。 (1)乙方包工、包料。(2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料(详见甲方供应装饰装修材料明细表、乙方供应装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包料(详见甲方供应装饰装修材料明细表)。 1.5 工程期限_ _历天，开工日期_年 月 日,竣工日期_年_月_日(施工期以材料进场日其次天起计算)。1.6合同价款：本合同工程造价详见工程预算报价表，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。其次条 施工图纸双方同意施工图纸实行下列第_种方式供应：(1)甲方自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);(2)甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费_元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第三条 甲方义务3.1 开工前_天，为乙方入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不实行必要爱护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。3.2 负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用3.3负责供应施工所需的水源、电源;3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;3.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.6施工期间甲方仍需部分运用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;3.7参加工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。3.8按时、按质、按量供应施工所用的自购材料。第四条 乙方义务4.1 指派 为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。4.2施工中严格执行平安文明施工操作规范、防火平安规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行平安文明施工，做好各项质量检查和施工记录;4.4爱护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通; 4.5保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第五条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。第六条 材料的供应6.1 由甲方供应的材料、设备(详见甲方供应装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥当保管。6.2 由乙方供应的材料、设备(详见乙方供应装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止运用;如已经运用对工程造成损失的由乙方负责。第七条 工期延误7.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延; (1)工程量改变和设计变更; (2)不行抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他状况。7.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。第八条 工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定干脆向乙方支付工程款：第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %，即 元。其次次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %，即 元。第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %，即 元。第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 5%，即 元。8.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。8.3 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 12 月第九条 双方责任和工期延误处理9.1以下甲方缘由造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：(1)不能供应水、电;(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);(3)不能按期供应自购材料、设备;(4)不能按期支付工程款影响正常施工的; (5)因甲方缘由变更设计、增加施工项目; (6)同意工期顺延的其他状况。 (7)逾期验收或无故怠于验收;(8)因甲方责任造成工期延误的其他状况。 9.2对以下缘由造成工期延误, 工期不顺延：(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;(2)因乙方缘由造成工程质量存在问题的返工费用由乙方担当，工期不顺延。 (3)乙方施工过程中违反平安操作规范造成人员损害的，由乙方负责; (4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿; (5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。(6)乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。9.3 合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.4 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。9.5 因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.6 甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。9.7 由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十条 关于设计和施工及验收的约定10.1乙方设计师完成的施工图，必需在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。10.2乙方必需严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方依据变更要求，尽快向甲方提交变更所实行的措施、增减的造价，因停工等缘由造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。10.4隐藏工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后照实填写隐藏记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。10.5工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当刚好书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方担当。第十一条工程预算报价表、施工图以及双方协商一样、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第十二条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由XX市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十三条 附则13.1 本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。13.2 本合同签订后工程不得转包。13.3 本合同一式_贰_份，双方各执_壹_份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。13.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方:_ _(签字) 乙方:东莞×××装饰工程有限公司(盖章)法定代理人: 法定代理人:_托付代理人:_ 托付代理人:_地址： 地址：XX市××镇×××路×××电话： 电话：×××××××甲方（业主）：_乙方（承包方）：_装修合同 篇3一、检查装修公司的资质是否齐全一个合法经营的装饰公司，营业执照是必要的。现在许多公司都开设了分支机构，对这样的公司您还应当检查对方是否有法人托付书。同时要了解装饰公司的工程施工资格，装饰公司必需有进行装饰工程施工的资格。二、思索是否到达签订合同的阶段由于各方面的缘由，许多业主在家庭装修的谈判过程中签合同之前往往比较细致，节奏也比较慢;但是一旦这个过程接近面临签合同时，业主就起先急躁，希望尽快和装饰公司签合同，尽快进入施工阶段。在此建议您，前期多用些时间，后期的苦恼才会少一些。所以这时肯定要考虑清晰您与装饰公司之间有关价格、材料、施工方案等等，是不是还有没搞清晰的地方?心里是不是还有一些疑虑，但是又说不大清晰的地方?建议您，先回家去，把装修的事情放在一旁，两天以后再和装饰公司的设计师探讨，到那时，大脑思路或许就会变得非常清楚。三、检查装修公司的施工队伍是否正规装修质量的好坏，很大程度上取决于施工队的素养。所以在装修之前，业主还要考察一下装修公司所用的施工队。提前询问公司的施工队是否干脆隶属于公司管理，并要求出示相关证明，有条件的最好到正在施工工地上，一来看施工队伍的风貌，二来看施工工地是否规范。四、是否提前预习合同假如您不了解这份即将签订的合同内容，反而可能给自己留下隐患。所以，建议您在签合同之前，先把合同拿回家看一天，心里有了“谱”再回来与装饰公司签合同。五、合同是否经过家装市场的认证现在，业主在家装市场里与装饰公司签订家装合同有一个保障：就是市场的管理部门会对工程进行过程监督，但是有一个前提，家装合同必需经过市场相关部门的认证。为什么要进行合同认证?缘由有三：第一、市场专业人员对合同内容进行审查，审查合同是否有不利于合同任何一方的内容;其次、市场管理部门要对合同建档，进行合同管理;第三、对合同的执行状况进行监督;第四、出现问题，市场管理部门出面协调解决。六、装饰公司签合同的人员是否被授权家装市场里的'装饰公司有两种状况，一种是比较大型的装饰公司在这个市场里设立的分支机构，另一种就是一些把总部设在家装市场里的小型公司。假如与前一种公司签订家装工程协议，就必需检查与自己签订合同的人是否得到装饰公司法人的授权;其次类公司，假如是法人亲自签合同，基本不会发生法律方面的问题，假如是托付其他人签协议还应当检查该人是否得到法人授权。七、装饰公司的设计方案资料是否齐全检查装饰公司供应的各种资料，无论这些资料是免费的还是收费的，应当尽可能齐全。那么，应当包括哪些资料呢?第一，一个完整的家庭装修设计方案，首先设计图纸应当齐全，它应当包括房间的平面图，必要的立面图，必要的天花图、水电图，以及现场制作的家具图，等等;此外须要审查设计图纸的诸因素是否齐全，这几个因素包括图纸的尺寸、比例，选用的材料以及简洁的工艺做法;假如有缺项应当要求设计师补齐。其次，审查工程预算是否已经根据双方约定的做好，把缺项漏项在合同签订之前做好。第三，检查甲乙双方的材料供应一览表，对于表中的材料、种类、数量、参考价格、送达时间、验收人应当非常明确。第四，为保证家庭装修的工程质量，合同当中施工工艺的说明应当占有重要位置。上面介绍了签订装修合同留意事项有哪些的相关内容，下面一起来看看装修合同内容介绍：一、付款方式细致查看合同中关于付款方式的协议内容，一般的装修合同，约定首付60%，木工验收合格后交纳35%，完工后交纳5%。假如根据这样的付款形式的话，在工期过了一半左右后，您就已经向装饰公司交了95%左右的费用，假如装修的后期出了什么问题的话，就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候，尽量首付压到30%，中期交纳30%，完工后交纳40%。二、工期约定在签订合同时，和装修公司肯定要确认好施工工期，并在合同中写明，实事求是参照本城市的工期标准，避开工期过赶导致偷工减料或者拖延工期的状况出现。三、违约责任家庭装修过程中甲方的违约一般是指延误工程款的支付，乙方的违约责任是指工程因乙方责任造成的延期。依据我的阅历，这个违约责任的赔偿金额比例不宜过高，一般不超过3，假如过高，出现问题，也不肯定能够解决。四、按图施工严格根据您签字认可的图纸施工，假如在细微环节尺寸上和您在设计图纸上的不符合，您可以要求返工。一般到工程结束，水电费加起来是笔不小的数字，这笔用度应当谁来支付，在合同中也应当标明。那么这些项目的单价原委应当是多少呢?假如等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。五、阶段验收关于分阶段验收的问题，由于家庭装修的特别性，我们随着工程的进行对工程进行验收是非常必要的。大多数家装合同把验收阶段分为隐藏工程验收、饰面工程验收、工程竣工验收。假如合同上阶段划分是正确的，各阶段详细到工程上应当有一个明确的说明，并且须要有一个时辰表。六、运用材料在装修施工过程中，许多材料都是装修公司供应，因此须要在合同中必需注明运用的装饰材料的详细品牌或型号，以防装饰公司以次充好。装修合同 篇4甲方：xx有限公司乙方：_甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，依据北京市商场市场消防平安管理规定、凤翔商厦经营管理制度及其它各项规定，经甲乙双方协商一样，订立本合同。第一条装修商铺本合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之层号商铺。其次条装修期限装修期限自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。第三条装修押金乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金20xx元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。第四条装修条例1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必需在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。2、乙方所提出的装修改造方案必需要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行担当。4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并担当全部修理费用。5、乙方全部装修改造工程必需在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)元，租期不顺延。6、乙方须要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责复原原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格根据北京市地区电气平安工作规程、北京地区电气安装标准进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要复原原状，并担当由此造成的一切费用和损失。8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构平安，消防、电路、空调和其它各种管线的运用平安及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应马上改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必需刚好清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200500元的罚款。10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上干脆安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以200500元罚款。11.乙方的装修改造工程所用材料必需符合国家按规定的防火和环保要求。第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：负责人： 负责人：联系电话： 联系电话：xx年xx月xx日 xx年xx月xx日装修合同 篇5甲方：乙方（施工方）：甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：1就项目，乙方作为施工单位，应于年 月 日之前将质量保证金人民币共计 元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。2乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程修理及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。3工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行修理职责，甲方可托付具有相应资质的单位进行修理，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方托付的单位进行修理后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再担当责任。4工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付（如有）部分后的余额返还乙方。5甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方担当由此引起的全部法律责任。6未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。7本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年 月 日签订地点：_装修合同 篇6案情简介周某为维思投资公司装修办公室，当时因为双方是挚友，并没签合同，口头承诺周某为维思公司负责装修事宜，材料费实报实销，人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司（该公司公章在维思公司手里）名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的挚友进行了装修。装修进行到中途，维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中，维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同，并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后，维思公司即将前期全部装修全部拆除，不允许工人再次进场施工，另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼，以质量不合格为由，要求解除双方签订的装饰工程合同，并要求周某担当材料费、人工费及工期延误损失。办案思路及心得被告周某托付我应诉答辩。本案经过了两次开庭审理。庭审中，我主要提出以下几点代理看法：1、被告周某不是适格被告，原告应以重庆桂滨公司作为本案被告，由桂滨公司担当相应责任。既然以桂滨公司名义办理的装修许可证，桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人（尽管桂滨公司与原告未签书面合同，不影响双方实际装饰工程合同关系），因该装饰工程产生的纠纷，与被告无关，被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作，由此可能产生的相应合同责任依据合同法规定应由托付人桂滨公司担当；2、周某是自然人，不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格，本案合同应属无效。依据建筑法室内装饰工程管理方法最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明等法律法规规定，承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的，建设工程施工合同无效。原被告签订的装饰工程施工合同，周某是自然人，并无相应资质，所签合同应属无效合同；3、原告未经施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未经鉴定机构鉴定，应对其擅自拆除工程造成的损失自行担当责任。原告提交的施工现场图片及视频，以及被告签字的工程存在质量问题的说明，我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题，是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严峻到必需全部拆除的程度，仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的，只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采纳。原告单方擅自拆除已建工程的做法干脆违反装修行业惯例，也与本案装饰工程合同的约定相违反，同时也违反合同法的相关规定。裁判结果通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承方法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通沟通，法院最终判决驳回了原告全部诉讼恳求，达到当事人预期，得到当事人确定。本案得以顺当结案。屋东违约怎么办？签约合同违约本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约，现用4年，尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库运用，由于我们是私人签注合同，有无法律效力，请问我如何追讨他的违约金。为您解答：1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话，你可以要求其根据合同的约定担当违约责任。3、假如合同没有约定违约赔偿条款的话，你可以根据你实际的损失要求赔偿。违约责任怎么算？违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应担当的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。法律询问：今日收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了（1套房子分成4户出租的），然后房主要后天中午收房，让我们全都搬走；我想问别的住户违约我有责任么？可否要求违约金？另外提前收房有没有最短期限？今日通知后天就得搬完？另外时间很紧两天内不见得肯定能找到房子，我可以最多延迟几天？假如不能延迟，是不是租住旅馆的费用可以找中介支付？律师解答：中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。相关法律学问：违约行为分类依据不同标准，可将违约行为做以下分类：（1）单方违约与双方违约。双方违约，是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自担当相应的责任。可见，在双方违约状况下，双方的违约责任不能相互抵销。（2）根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准，违约行为可作此分类。其主要区分在于，根本违约可构成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行与拖延履行。（4）实际违约与预期违约。装修合同 篇7托付方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1。工程地址：_2。居室规格：房型_层（式）_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。3。施工资料：详见本合同附件（一）家庭装潢施工资料单和施工图。4。托付方式：_5。工程开工日期：_年_月_日6。工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天其次条：工程价款工程价款（金额大写）_元，详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。1、材料款_元；2、人工费_元；3、设计费_元；4、施工清运费_元；5、搬卸费_元；6、管理费_元；7、其他费用（注明资料）_元。第三条：质量要求1。工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2。工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3。施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4。凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。5。甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第四条：材料供应1。乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所带给的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2。乙方带给的材料、设备如不贴合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3。甲方负责选购供应的材料、设备，就应是贴合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方带给的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1。合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（年月日），甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。2。工程施工中如有项