2022货物买卖合同_4.docx

2022货物买卖合同货物买卖合同1买方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_卖方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_买卖双方遵循同等、自愿、互利、互惠原则协商并达成如下协议，共同信守。第一条品名、规格、数量及单位_其次条合同总值第三条原产国别及制造厂商第四条装运港第五条目的港第六条装运期_分运：_转运：第七条包装所供货物必需由卖方妥当包装，适合远洋和长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。第八条唛头卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、净重、提吊位置及“此端向上”、“当心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头：第九条保险装运后由买方投保。第十条付款条件1.买方在收到备货电传通知后及装运期前30天，开立以卖方为受益人的不行撤销信用证，其金额为合同总值的_，计_。_行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项(假如分运，应按分运比例承付)：.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸_运输公司。.商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。.装箱单一式四份，注明每包装物数量，毛重和净重。.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。.供应全套技术文件的确认书一式两份。2.卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件，一份寄买方，两份寄目的港_运输公司。3._银行收到合同中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的_，金额为_。4.买方在付款时，有权按合同第十五、十八条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。5.一切在中国境内的银行费用均由_方担当，一切在中国境外的银行费用均由_方担当。第十一条装运条款1.卖方必需在装运期前45天，用电报电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额、件数、毛重、尺码及备货日期，以便买方支配订仓。2.假如货物任一包装达到或超过重_吨，长_米，宽_米，高_米，卖方应在装船前50天，向买方供应五份包装图纸，说明具体尺码和每件重量，以便买方支配运输。3.买方须在预料船抵达装运港日期前10天，通知卖方船名，预料装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方支配装船。假如须要更改载装船只，提前或推后船期，买方或船方代理应刚好通知卖方。假如货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，在装运港所发生的一切仓储和保险费由买方担当。4.船按期抵达装运港后，假如卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方担当。5.在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方担当。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方担当。6.卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额、载货船名和启运日期。假如由于卖方未刚好电告买方，以致货物未刚好保险而发生的一切损失由卖方担当。第十二条技术文件1.下述全套英文本技术文件应随货物发运：.基础设计图。.接线说明书、电路图和气液压连接图。.易磨损件制造图纸和说明书。.零备件书目。.安装、操作和修理说明书。2.卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条第1款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。第十三条保质条款卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成、崭新、未曾运用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一样，在货物正确安装、正常操作和修理状况下，卖方对合同货物的正常运用赐予_天的保证期，此保证期从货物到达_起起先计算。第十四条检验条款1.卖方制造厂必需在交货前全面、精确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最终依据，卖方或制造厂商应将记载检验细微环节和结果的书面报告附在质量证明书内。2.在货物抵达目的港之后，买方须申请_国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书，假如商检局的检验发觉到货的质量、规格或数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港_天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。3.假如发觉货物质量和规格与合同规定不符，或货物在合同第十三条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在的缺陷或运用不良的原材料，买方将支配商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。4.假如由于某种不能预料的缘由，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限_天。第十五条索赔1.卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方根据本合同第十三条和第十四条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：.同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并担当买方因退货而蒙受的一切干脆损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管爱护所退货物的一切其他必要的费用。.根据货物的质量低劣程度、损失程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。.用符合合同规定、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并担当买方所蒙受的一切干脆损失和费用，新替换部件的保质期须相应延长。2.卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。第十六条不行抗力1.签约双方中任何一方受不行抗力所阻无法履约，履约期限则应按不行抗力影响履约的期限相应延长。2.受阻方应在不行抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。3.假如不行抗力事故持续超过120天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同，通知马上生效。第十七条仲裁双方对执行合同时发生的一切争吵均应通过友好协商解决，假如不能解决，按(_)项仲裁。(1)提交中国国际经济贸易仲裁委员会，依据该会的仲裁程序进行仲裁。(2)提交双方同意的第三国仲裁机构仲裁。仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必需遵照执行，仲裁费用由败诉方担当，除非仲裁机构另有裁定。仲裁期间，双方须接着执行合同中除争议部分之外的其他条款。第十八条延期和罚款假如卖方不能按合同规定刚好交货，除因不行抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的5，罚款率按每星期0.5计算，少于7天者按7天计。假如卖方交货延期超过合同规定船期10个星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须马上向买方交付上述规定罚款。第十九条附加条款_。_。_。_。本合同由双方于_年_月_日在_市用_文签署。正本一式_份，买卖双方各执_份。本合同以下述第()款方式生效。1.马上生效。2.合同签署后_天内，由双方确认生效。买方：_签名：_卖方：_签名：_签署日期：_年_月_日货物买卖合同2买方：_(下称甲方)地址：_邮编：_电话：_传真：_电子邮箱：_卖方：_(下称乙方)地址：_邮编：_电话：_传真：_电子邮箱：_甲乙双方经过协商，本着自愿及同等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一样：第一条名称、品种、规格和质量1. 名称：_2. 品种：_3. 规格：_(应注明产品的牌号或商标)。4. 质量，按下列第_项执行：(1)根据标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业详细标准，如标准代号、编号和标准名称等)。(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。(3)按双方商定要求执行，详细为：_(应详细约定产品质量要求)。其次条数量和计量单位、计量方法1. 数量：_。2. 计量单位和方法：_。3. 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_。第三条包装方式和包装品的处理_。第四条交货方式1. 交货时间：_。2. 交货地点：_。3. 运输方式：_。4. 保险：_。5. 与买卖相关的单证的转移：_。第五条验收1. 验收时间：_;2. 验收方法：_;3. 验收标准：_;4. 由谁负责验收和试验：_;5. 验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进行检验。第六条损失风险货物在送达交货地点前的损失风险由甲方担当，其后的损失风险由乙方担当。第七条价格与货款支付1. 单价：_;总价：_(明确币种及大写)。2. 货款支付：货款的支付时间：_;货款的支付方式：_;运杂费和其他费用的支付时间及方式_：。3. 预付货款：_。第八条提出异议的时间和方法1. 甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥当保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未刚好提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。2. 甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第九条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十条甲方违约责任1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_%的违约金。2.甲方未按合同约定的时间和要求供应有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付违约金;如_日内仍不能供应的，按中途退货处理。3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并担当乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期付款的违约金。5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应担当因此给乙方造成的损失。6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受到的实际损失。7.其他约定：_。第十一条乙方的违约责任1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_%的违约金。2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应依据详细状况，由乙方负责包换或包修，并担当修理、调换或退货而支付的实际费用。3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并担当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。4.乙方逾期交货的，应根据逾期交货金额每日万分之_计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭遇的损失。如逾期超过_日，甲方有权终止合同并可就遭遇的损失向乙方索赔。5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方担当。6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应担当甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍须要货物的，乙方应按数补交，并担当逾期交货责任;甲方不再须要货物的，应在接到乙方通知后_日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。8.其他：_。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在不行抗力事务结束后_日内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。第十三条通知1. 依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2. 各方通讯地址如下：_。3. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条其他事项1. 按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_日内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。2. 约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。3. 合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。第十五条争议的处理本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，提交恩施仲裁委员会仲裁。第十六条 送达地址条款本合同签订人所填写的地址信息，将作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址。若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。如任何一方地址发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文件送达上述地址视为送达，由此产生的法律后果由被送达方担当。双方确认的送达地址如下：甲方地址：邮政编码： 收件人： 手机号码：乙方地址：邮政编码： 收件人： 手机号码：第十七条说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。第十八条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十九条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力;合同副本一式_份，送_各留存一份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表(签字)：_代表(签字)：_ _年_ _月_日_ _ _年_ _月_日签订地点：_签订地点：_货物买卖合同3房屋买卖合同纠纷案民事上诉状上诉人（原审被告）：某某建设集团有限公司，居处地：某某市某某镇。法定代表人：某某 职务：董事长。被上诉人（原审原告）：某某，男，汉族，19 年 月 日诞生，住某某市某某区某某北路 号111室。原审被告：某某建设集团有限公司某某分公司，居处地：某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。负责人：某某，经理。上诉恳求：1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ）某某民初字第1000号民事判决，发回重审；或驳回被上诉人的诉讼恳求；或干脆予以改判。2、一、二审诉讼费用由被上诉人担当。事实和理由：上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院（20 ） 高民初字第1000号民事判决书，现提起上诉。一、该判决对被告的辩称，存在遗漏和曲解。该判决称“被告某某建设集团某某分公司称：对原告的诉讼恳求及事实和理由没有异议，对原告供应证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是，对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的'，但对于原告知讼恳求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的，且原告起诉的证据是特别不足的。该判决称“被告某某建设集团称：要求某某公司与原告协商解决”，众所周知要求调解不属相对人抗辩，将被告要求调解作为辩称内容明显文不对题，更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称看法则与某某分公司以上真实辩称看法相同。可是，该判决却断章取义，未将被告的真实答辩看法记入笔录，导致了该判决认定事实和适用法律错误，从而作出了完全倾斜于原告和肯定不利于被告的裁决。显有失公允。二、该判决认定事实错误。（一）该判决对原告知请的返还本金1987196.54元予以认定，但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项，该事实在该判决书中并无阐述，本案案由是房屋买卖合同纠纷，购房款是现金还是欠款，以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容，但该判决均未查明并列入判决书，自不待言本案的事实是不清的。（二）该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕，不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是，结算并未办理完毕，且房屋买卖合同既然合法有效，解除合同与第三人结算款项并无干脆因果关系。另：该判决认定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪个被告亦同意？该判决认定的事实显模糊其辞。（三）该判决认定事实证据不足。本案原告供应的证据，仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且，判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。上诉人认为，未经当庭举证、质证和法院认证的证据，不能作为定案的依据。三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失，没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷，即便合同无效，也只须返还购房价款，至于双方存在的经济损失必需有经济损失的客观存在，且对损失的担当应当根据过错责任由双方分担。本案原告既未向法院供应购房款是向银行货款的事实依据，该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任，更没有按过错责任分担所谓的经济损失。尤其是，该判决支持原告返还购房款是1987197.54元，并支持赔偿自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元计算。上诉人认为，该判决，既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认，且对20xx年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。自不待言，该判决显失公允。四、该判决程序违法。本案案情困难，不但涉及承揽工程款项的结算，涉及房屋的抵押，还涉及房屋买卖合同的效力，且诉讼标的也较大。显不属案情简洁、争议不大的简易案件，故本判决采纳独任审判在程序上也是错误的。同时，该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决，那么，法院应当主持调解，并在判决书中阐明调解成立或调解不成的缘由和过程，为何不是调解结案而是干脆判决呢？对此，上诉人认为，原审法院对本案的判决，当事人有调解要求而法院不调解，那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为，对本案的审判，原审法院存在程序上的违法也是明显的。综上所述，本案原审判决存在认定事实不清，适用法律错误，程序违法的严峻问题。为此，望贵院充分考虑上诉人的上诉理由，依法维护上诉人的合法权益，支持上诉人的上诉恳求！感谢！此致某某市中级人民法院上诉人： 某某建设集团有限公司20年 月日货物买卖合同4甲方：乙方：依据物资招投标结果，经甲乙双方充分协商，本着自愿及同等互利的原则，订立本合同。第一条 合同总价、产品名称、规格型号、单价、数量及金额1.合同总价为 (元)。2.产品名称、规格型号、数量、单价、金额(可另附表)其次条 质量要求及技术标准 按国标执行，无国标时按行标执行，并满意甲方特别要求。第三条 包装方式和包装品的处理 满意多次装卸、搬运及长途运输要求;具备防潮、防震、防损功能;标记清晰详实;包装物无回收要求。第四条 交货方式1.交货时间： 合同签订一个月内或按甲方要求。2.交货地点： 甲方指定地点 。3.运输方式及费用担当： 乙方自行支配并担当相关装卸费用。4.与买卖相关的单证转移： 随货同行。第五条 到货验收：到货进行初步验收，需抽样送检物资待送检合格视为验收;特别需逐一检测物资需全部检测合格视为验收合格。第六条 结算方式及期限：1.结算方式： 银行汇款2.结算期限： 到货验收入库一个月内，供应合格发票，付款90%，留质保金10%。第七条 提出异议的时间和方法：1.甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_7_日内向乙方提出异议;甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2.甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_3_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理看法。第八条 违约责任：按合同法相关条款执行。第九条 其它：如需供应担保，另立合同保证书，作为本合同的附件第十条 不行抗力：任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应在不行抗力事务结束后_日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不行抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。第十一条 争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条 附加条款：1. 所供物资必需全程质保，出现质量问题刚好免费赐予调换。2._调换产品同样适用上款的约定。 _ _第十三条 其它事项：1.本合同自 年_月_日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。2.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。3.双方来往函件，以合同规定的地址邮寄或以传真方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的3日内书面通知对方，否则，应担当相应责任。4.本合同一式_份，双方各执_份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日货物买卖合同5甲方：_地址：_电报：_电传：_乙方：_地址：_电报：_电传：_甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一样：一、买卖标的和数量甲方将下列货物卖与乙方：名称：_规格或型号：_品牌：_生产商：_数量：_二、单价和货款总额双方约定的价格条款是：_。本合同总价款为人民币_万元三、交货时间和交货数量交货时间为_年_月_日；每批次交货数量的限制是：_四、交货地点、运输方式和运输费用的担当双方确定的交货地点为_；运输方式为：运费由乙方担当，但是已经合并计算入本合同的货物单价中五、质量标准和验收条款双方约定的质量标准是：_封样的方式和保存：_乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当刚好组织人员进行验收，验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。六、包装和标签双方确定的包装材料和方式是：_货物标签商定为：_七、损失风险货物在送达交货地点前的损失风险由甲方担当，其后的损失风险由乙方担当。八、货物全部权在乙方如数、刚好地支付完毕本合同约定的货款前，甲方拥有对出卖货物的全部权，乙方有义务保证不因乙方的缘由而导致甲方的上述权利受到限制或者剥夺。九、货款结算和支付结算和支付期限为：_年_月_日支付方式为：_十、学问产权甲方保证对所出卖的货物拥有合法、完整的学问产权，否则因此而造成乙方损失的，甲方予以充分赔偿。十一、保密条款有关本合同的协商、签订和本合同的全部内容，以及为履行本合同而知悉的对方的商业隐私，包括但不限于产品型号、规格、工艺、技术资料、双方客户、文件、图纸、价格等，双方都负有保密义务。非经对方或者法定权利机构的许可或者要求，不得向任何他方予以披露、运用许可或者进行其他任何形式的泄露和运用。十二、合同的变更、解除和终止双方协商一样并达成新的条款时，可以变更本合同；任何一方违约，对方在追究违约方的违约责任的同时，有权确定是否解除本合同；在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一样同意终止时，本合同得以终止十三、违约责任交货拖延的违约责任：_验收拖延的违约责任：甲方交货日期得以顺延并由乙方担当损失风险，同时按日支付违约金_元；货款支付拖延的违约责任：_交货不合格时的违约责任：_违反保密条款的违约责任：支付违约金_万元，但是假如违约方因违约而获得的利益或者守约方遭遇的损失大于_万元时，上述款项应当如数赔偿给守约方。十四、合同的生效本合同经双方签章后生效。十五、争议的解决因履行本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成时，提交原告居处地的人民法院裁决。十六、合同文本本合同一式二份，双方各执一份。十七、文书和看法的送达地址双方明确本合同注明的联络方式是合适的，任何因履行本合同的所需的与对方的联系和文书都以上述方式进行，除非经对方的书面确认才得以变更。甲方（签章）：_乙方（签章）：_法定代表人：_法定代表人：_代理人：（签字）_代理人：（签字）_年_月_日_年_月_日货物买卖合同6合同号：_日期：_年_月_日买方：_电报：_电传：_卖方：_电报：_电传：_按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。1.品名：_规格：_单位：_单价：_总价：_总金额：_2.原产国别：_生产厂：_3.包装（1）须用坚实的木筱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的改变。并具备良好的防潮抗震实力。（2）由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。（3）包装箱内应附有完整的修理保养、操作运用说明书。4.装运标记卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“当心轻放”、“此面对上”等字样。5.装运日期：_年_月_日6.装运港口：_7.卸货港口：_8.保险装运后由买方投保。9.支付条件：（1）采纳信用证买方收到卖方交货通知（详见本合同条款11（1）a），应在交货日前_天，由_银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不行撤销信用证。卖方须向开证行出具_%发票金额即期汇票并附装运单据（见本合同第10款）。开证行收到上述汇票和装运单据即付以支付（电汇或航邮付汇）。信用证于装运日期后_天内有效。（2）托收货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据（见本合同第10款），通过卖方所在地银行和买方_银行提交给买方进行托收。（3）干脆付款买方收到卖方装运单据（见本合同第10款）后_天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。10.单据：（1）海运全套干净海运提单，标明“运费付讫”/“运费预付”，