2022工程水电承包合同.docx

2022工程水电承包合同工程水电承包合同1发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日工程水电承包合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其相关法律，行政法规，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则并结合工程的实际状况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一样，达成如下协议：一、工程名称： xxx二、工程地点：xxx三、承包范围：xxx四、工期：开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日 工期： 天五、合同价款：本工程采纳 方式计价。室外工程另外计算 。合同总价款为 。六、双方责任：1、甲方责任：负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。负责向乙方供应施工图一式份。 刚好供应合同规定的材料（包工不包材料时）。（4）供应临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)刚好办理工程结算。2 、乙方责任：严格按施工规范要求及国家质量标准施工。必需按图纸施工。应保证工期要求，确保工程如期完成。七、材料供应：1、主材：由 甲 方负责供应。2、辅材：由 甲方负责供应。八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之 计算，废料归 方。九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。十一、其它：1、本协议一式 份，正本 份，副本 份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议待工程款付清以后自行终止。十二、补充条款：1图纸变更应当在乙方施工前，供应正式变更通知单，假如乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方担当，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日_元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。甲方： 乙方：法定代表或法人托付： 法定代表或法人托付：托付人： 施工代表： xxx电话： 电话：xxx日期： 日期：周记工程水电承包合同3依据国家建筑法、合同法。同等、公开、公允、自由的原则甲方现将广元利州区计生服务站综合楼水电安装承包于乙方，经双方同意协议如下：1.乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸和甲方要求造成一切损失费用乙方自理，如甲方失误造成返工费用甲方负责，如图纸不合理之处乙方应同甲方协商后才能施工，否则造成返工费用乙方自理2. 乙方应提前三天提出所需材料，乙方要本着实事求是提报，假如材料造成大于百分之三的损坏和奢侈(不含提报数目误差)，甲方有权追究赔偿3. 乙方应做到每道工序完工场清，不能乱扔乱放，堆放到甲方指定位置。剩余材料刚好归库。材料到工地乙方自己负责下车，特别状况可以大家协商4. 乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工，甲方应在合同签订日期起五个月内主体完工否则乙方有权追究误工费用5. 乙方必需遵守甲方规章制度，文明施工、平安施工。假如违章操作造成一切平安事故乙方自理6. 在工程中因停工、中途退出、不听从甲方管理清出场(乙方自身缘由)。甲方有权扣出全部工程款做为工程损失费用。7. 对于一切工具自己解决。甲方供应的工具竣工必需完好退回，损坏自理8. 甲方有权要求乙方临时调动，产生的工日，大工120元/日(8小时)付给乙方，外出用工甲方只负责车费，乙方应协作甲方调动9. 付款方式：预埋件每层完工。甲方将一个星期内付每层工程款百分之三十。每层穿线、插头、开关、箱子安装完工，甲方将一个星期内付每层工程款另外百分之三十。余下百分之四十款项竣工验收合格后一个月内付清价格：26元/，(按实际收方的建筑面积)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同4甲方(发包方)：乙方(承包方)：一、工程概况：_1、工程名称：_2、工程范围：_乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：_二、承包内容及范围：_1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常修理工作等。2.乙方包工包料，涉及水电全部的材料及施工用到的工具。3.供应乙方承包范围内的工程计算，负责隐藏验收、材料报审、运用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方供应必要的平安设施及生活设施及水电。2、乙方需严格遵守平安施工规范，听从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的平安事故由乙方全部担当，甲方概不负责。3、乙方必需严格执行项目部制定的进度安排和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权担当。施工过程中如不按图施工，及不根据施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。4、乙方需文明施工，做到施工现场整齐，严禁施工材料乱堆放。5、乙方严格根据总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。6、乙方在施工过程中要和各个班组协调协作好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。7、乙方需根据规定为水电工人购买人身保险。四.付款方式：_每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十(依据总承包方合同付款方式)。五、结算方式：_工程完工后，双方结算，乙方打算好结算依据，依照公司大合同进行结算。六、平安事宜1.进入现场施工的人员，必需执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的平安生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，运用的机械专人操作。2.实施平安、文明施工。3.乙方特别工种必需持证上岗，如发觉被有关部门查获罚款均由乙方负责。4.全部的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。5.在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方全部自行负责。七.工地纪律制度：_1.乙方进场工作后，必需把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。2.打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷乙方承包人应刚好协调或向甲方管理人员反映调解，凡参加或指使打架斗殴一律惩罚人民币_元/人，情节严峻造成后果均由司法机关追究当事人责任，班组长不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人担当，甲方不负经济责任。八.合同生效与失效：_合同自双方签字之日起生效，合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，合同待保修期满付清后，自然失效。甲方(签字)_乙方(签字)_日期：_工程水电承包合同5发 包 方：(以下简称：甲方)：承 包 方：(以下简称：乙方)：甲方现将杭州富力51号地块1#5#楼水电安装项目：PVC线管安装、镀锌线管安装、线管开槽、给排水管开槽、面板安装、灯带安装、灯具安装、灯盘安装、给水直管、排水直管安装、地漏安装、卫生间五金安装、淋浴花洒含龙头安装、洗手盆安装、坐便器安装、水龙头安装、户内电箱安装，(按设计图纸内容)发包给乙方，根据中华人民共和国合同法并明确甲、乙双方责任、职权，经双方友好同等协商，一样达成如下条款：一、 承包方式：包工不包料。二、 承包范围：根据设计图纸内容，分包项目一次性包干，完成工程的增减项目，按分项工程单价增减。三、 工程进度：按工程进度施工安排和甲方要求。四、 承包单价：(后面附单价表)五、工程工期：自20xx年7月10日开工，至20xx年4月30日竣工(含晴雨天，节假日，完成节点按甲方要求)。六、劳动力：满意工程施工要求，初次进场保证人员最少10人并按工程须要和甲方要求增加人力并落实到现场。七、付款方式：每月按工程进度支付完成合格工程量80%。八、工程结算：按实际施工量计算。九、甲方责任：甲方负责供应工程设计图纸，临时住宿设施，水源及电源，供应工程须要材料和属于大型施工机具：升降机，负责工程项目协调、管理、监督。十、乙方责任：负责工程施工，施工放线、定点、抄平、施工管理，质量限制，专项工程专人专管;负责承包项目全部一切须要施工工具(包括工具耗材)和相关小型施工工具(除属于大型施工工具：升降机)，负责甲方所供应的工具与设备保管(如若丢失和人为损坏由乙方负责)、材料进退场，并按指定地点归类堆放整齐;合理有序有安排支配工作，严格管理;施工过程做到文明施工、平安生产，杜绝奢侈材料，如发觉奢侈材料按价格加倍赔偿并按管理制度处理;负责承包项目按质量按时间时完成，每道工序做到工完场清，当日当天清理干净;负责工程清洁和所承包项目成品爱护，并在验收前须全部再清洁检查，保证不遗留清洁问题，对所施工项目保证验收通过，若因施工不合格及不听从指挥造成返工，乙方负责赔偿并重新做到合格为止。十一、严格根据图纸及工程有关要求进行施工，保证按质按量按时完成工程项目，乙方自觉听从甲方施工员、管理人员的管理、指挥的施工监督，若乙方施工队违反，不听从管理或施工质量不合格，甲方有权随时停止乙方施工队施工，取消合同，所造成的一切损失均由乙方负责。十二、遵守工程规章制度、国家法律法规。全部进入施工现场施工人员必需戴平安帽，严禁穿拖鞋，违者每项每人每次罚款30.00元;宿舍、厨房及施工区域等用电，严禁乱拉乱接，若实须要，须征得特地电工或管理人员同意，违者每次罚款200.00元;施工过程中所引起的工伤、亡事故20xx.00元以下乙方自负，超过协商处理或按保险公司规定赔偿;上班严禁游戏打闹，淘气捣蛋。乙方负责自身内部机构卫生、治安、一切事务等管理。严禁斗殴，如若发生吵架、打架等治安事故，乙方自行负全责。十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。十四、本合同一式两份，双方各执一份，同样具有法律效力，自签订之日起本合同生效，工程完工验收完毕付清款项，本合同自然解除失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同6(以下简称甲方)(以下简称乙方)兹甲方承建的 莲东新区保障房F地块1-1#楼、1-2#楼2-1#楼工程，其中水电安装、消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。一、 工程概况：1、工程地点：2、 详见施工图纸及设计变更图纸。3、 施工日期：以土建与建设单位签订合同工期为准。4、 质量达到优良。5、 十七层6、 工程合同(预算)二、 承包形式：水、电配套施工项目三、承包内容：1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装、消防分项工程全部条款的工作内容。(含材料品牌、价格的结算方法及竣工结算方法的有关规定)。2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理，水电施工中所产生的垃圾应刚好清理，否则由甲方派人清理，发生的费用按两倍计算由乙方担当。3、工期应严格根据项目部指定的施工进度安排施工，必需满意土建工程的进度要求。乙方在施工中必需协作土建施工，听从甲方、监理、业主合理的指挥，不得延误土建施工，预埋管线必需与钢筋同时验收，若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者，经项目部确定后，每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外，甲方另行派工人施工，其工、料费按两倍计算由乙方担当。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成，逾期者每天罚款1000元。四、 工程结算方式及责任制约定：1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。2、本工程所用的材料，其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已供应壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。3、乙方应履行并分别担当甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已供应壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。4、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费，按乙方完成的经有关部门审定结算总造价的12(上交甲方的费用)归甲所得。其中含：协作费、垂直运输、外架运用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等，其他材料也不得有奢侈现象，若发觉奢侈现象者五、 工程款支付方式：4、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议)，乙方必需在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度安排，并附工程量计算表，必要时应附简图。5、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时间，从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税、上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。6、乙方在收到甲方的工程进度款时，应保证按时足额支付农夫工工资及材料款。若拖欠工人工资及材料款严峻者，凭乙方的欠条，由甲方先垫付偿还，其补偿金按日千分之三向乙方收取。7、 乙方对外的全部经济往来由乙方自负，与甲方或福建省华航建设工程有限公司无关。8、竣工结算审核完毕后预埋本工程水电安装分项含税工程造价的保修金(保修期限、责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准)，退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。9、付款约定：以乙方的合同签字人向甲方领取工程款，并供应40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据(详细以甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同为准)。七、质量与平安要求：1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工，按国家有关规定、规范及工程质量验收标准施工，不得违章作业，不得乱打槽，乱凿洞口，确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标，肯定听从甲方、业主、监理及有关部门的管理指导，在施工中若出现达不到要求，除自费返工外，应赔偿甲方相应的经济损失。乙方应负责本工程在施工中全部水电预埋孔洞、坑、槽的修补。2、本工程在施工过程中乙方应严格按平安管理条例和文明施工的相关规定施工，因乙方违章施工造成的平安事故由乙自负。3、发生平安事务时所产生的费用在两万内由乙方自行负责，当费用超出两万时超出部分由甲乙双方各担当50%.八、其他约定：1、的履约保金。2、履约保证金的退还时间：正负零主体结构施工完成退还保证金叁拾万。其余保证金待水电穿线时退还。(乙方缴纳的保证金均不计息)3、乙方进场施工后，不得以(甲方缘由除外)任何理由中途退场。若退场由甲方派人接着施工，乙方完成的工程量，按70%决算。4、乙方施工人员的食、住由乙方自理，但甲方要供应一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间，并供应施工图纸四套给乙方。5、乙方工人应自行办理好各种证件，自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定，不能发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为。违者每人次罚款500元，情节严峻的移送公安机关处理。6、上级莅临工地检查平安文明和竣工验收前，应刚好将本工地水电、消防施工的垃圾清理干净，不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。7、竣工验收前十五天内，乙方必需整理一套完整的内业资料，一式 伍 份送监理审核。8、乙方必需安规定刚好编制、整理工程内业资料，在有关部门来工地检查时，应主动协作并供应完整内业资料备查。竣工验收合格后30天内，按甲方与建设方签订的合同(补充协议)，乙方必需供应一套决算书、竣工图及签证等决算材料(一式四份)，给业方审核。9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序支配。九、违约责任：按主合同的有关条款约定，属乙方的工作内容，而乙方没有按规定时间完成者，所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者，其责任由乙方自负。十、保修责任：自本工程交付业主运用后的保修期内，所发生的保修事务，乙方应在24小时内到位修理，否刚，由甲方派人修理，其工、料费按双倍由乙方担当，从乙方的保修金中扣除。十一、本协议一式肆分，双方各执贰份。自双方签字之日起生效，至办好工程结算，付清工程尾款时自动生效。订立合同双方：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同7甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1.装修施工地点：_2.工期：_年_月_日至_年_月_日3.本项工程预料费用元人民币。其次条材料供应的约定1.甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行担当工具修理费和损耗费用。第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范GB50210-20xx及建筑装饰装修工程质量验收规范GB50327-20xx并参照福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98及上海市家庭装饰工程质量验收标准2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关平安生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2.乙方承包内容：1).水电开槽、布线、穿线、埋槽2).全部水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3).水电施工的穿墙、打孔、切割4).开关面板安装5).小五金、马桶、的安装6).后期灯具的安装3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元/平米(套内面积)第六条违约责任：1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 %支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条其它约定：1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。3.因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场协作其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。店面承包合同建房承包合同果园承包合同渔业承包合同第十条附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_。(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字：乙方签字(盖章)：_年_月_日_年_月_日工程水电承包合同8项目名称：签定日期：_年_月_日甲方（发包方）：身份证号：乙方（承包方）：身份证号：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、诚恳和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一样，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：第一条、工程概况：1、工程名称：陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划水电安装部分工程。2、工程地点：陕西省西安市高陵县其次条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、平安帽等）等。第三条、承包详细工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟识施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。第四条、承包方式：包工、包料。第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。第六条、施工质量：乙方严格根据施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。（PVC管、铜线）第七条、工程量计算方式及承包价款：按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写）元整（元/M2），总面积M2，合计工程款（大写）（￥元）。第八条、工程付款方法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方依据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付运用一年后一次性付清余下款项。第九条、双方权利和义务：9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必需进行平安教化、文明施工、施工技术交底、进度安排等交底。详细施工作业中必需设立平安标记、佩戴平安帽，以确保平安、文明施工。9.2乙方必需有肯定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺当进行。乙方不得运用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。9.3文明施工：乙方必需做好文明施工。第十条、违约：双方均应严格遵守中华人民共和国合同法及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方全部损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、平安操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。事求是的看法协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。甲方：乙方：（盖章）（盖章）_年_月_日_年_月_日工程水电承包合同9甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一： 工程名称：二： 工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程 (施工图重大变更后工程量另行计算)。(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的全部线路、设备安装;(6)防雷接地安装;(7)消防全部管网预埋及设备安装;(8)弱电预埋及设备安装;四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式7.1 由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费;7.2 当乙方完成一层施工的时候，甲方支付相应部分劳务费的50%;7.3 当乙方完成全部劳务项目工作的时候，甲方支付总劳务费的20%;7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的20%7.5 总劳务费的10%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且