2022关于建筑合同范文集锦9篇_1.docx

2022关于建筑合同范文集锦9篇建筑合同 篇1出租单位（甲方）：绵阳市鸿世建筑机具租赁站租用单位（乙方）：依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及有关规定，遵守自愿、同等、公允和诚信原则，经双方协商一样，签订本合同。一、租赁材料质量必需合格，若因租赁材料质量问题所造成的经济损失，由甲方无条件担当（附租赁材料规格、型号）。二、租赁材料名称及数量、单价名称单位安排数单价元/天备注架管M扣件付钢模U型扣颗连接角模M阴角模M三、租赁时间：乙方向甲方租用材料订为从 年 月 日起至还回日止。出（入）库单为合同附件，作实际计租依据。四、乙方租用材料时，务必向甲方提交安排单。甲方应在2日内组织好材料，以便乙方运用。若甲方无法满意租用材料运用时，应无条件向第三方（其他租赁站）转调材料。五、租金支付方式1、20xx年2月6日之前，付清20xx年6-12月的全部租金。2、20xx年5月6日之前，付清20xx年1-4月的全部租金。3、20xx年10月6日之前，付清20xx年5-9月的全部租金。4、东西还清后三个月内，付清全部款项。六、租赁材料的赔偿：乙方因丢失租赁材料（指钢模、阴角模、连接角模、架管、管扣、U型扣等），应按当时市场价进行赔偿。七、租赁材料的修理费1、扣件缺销子 元、管扣缺盖板（个） 元、缺螺杆（套）元 、接头扣缺扣心 元 。2、管扣清洗、上油费，每副收 元（按入库数计算）。3、架管折弯，每根收校弯费 元，切割每刀 元。4、油顶缺底板2.5元（个）、油顶缺螺帽2元（个）、油顶烧焊1.5元（个）、油顶清洗0.8元（个）。八、工程竣工结账计算方式1、尚久租金+扣件清洗、上油费+扣件缺件或损坏赔偿费+顶托修理费+顶托缺件赔偿费+未还各项租赁材料赔付费。2、春节期间扣除10天租赁费用。九、本合同一式两份，双方单位盖章或代表签字生效。十、在本合同或出（入）库单上签字的双方经办人，均代表各方的法人，并具有同等法律效力。十一、在财产及租金未付清之前，本合同始终生效。合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同甲、乙方各一份。（以下无正文）甲方：（签章） 乙方：（签章）年 月 日 年 月 日见证单位：建筑合同 篇2工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_托付方：_设计方：_托付方托付设计方担当_规划设计，工程地点为_，经双方协商一样，签订本合同，并共同履行。第一条本合同签订依据11中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、城市规划设计计费指导看法和相关设计收费标准。12国家及地方有关规划设计管理法规和规章13规划项目批准文件14其他：_其次条设计依据21托付方给设计方的托付书或设计中标文件22托付方提交的基础资料23设计方采纳的主要技术标准是：城市规划编制方法城市用地分类与规划建设用地标准（gbj137-90）村镇规划标准（gb50188-93）城市居住区规划设计规范（gb50180-93）城市道路交通规划设计规范（gb50220-95）XX市城市建筑规划管理技术规定XX市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定其他：_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：31合同书32中标函（文件）33托付方要求及托付书34投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（依据行业特点填写）名称：_规模：用地_人口_其他_阶段：区域规划总体规划分区规划限制性具体规划修建性具体规划专项规划其他设计内容：_第五条托付方向设计方提交的有关资料、文件刚好间地形图纸_（比例尺_）地形图电子文件（光盘软盘）其它资料_时间_第六条设计方向托付方交付的设计文件、份数、时间蓝图_套彩图_套说明书或文本_套时间_第七条费用71依据本合同第11条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_万元。72双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式81本合同生效后三天内，托付方支付设计费总额的_，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。82设计方提交_设计文件后三天内，托付方支付设计费总额的_，计_万元；之后，托付方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_，计_万元，设计成果完成后，托付方结清设计费，不留尾款。83费用支付方式，经双方协商为：_。第九条双方责任91托付方责任911托付方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好效性负责。托付方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。托付方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；托付方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。912托付方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，托付方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前托付方已同意，设计方为托付方所做的各项设计工作，托付方应支付相应设计费。913在合同履行期间，托付方要求终止或解除合同，设计方未起先设计工作的，不退还托付方所付订金，已起先设计工作的，托付方应依据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。914托付方必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标记。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。915托付方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知托付方。托付方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，托付方均应支付应付的设计费。916托付方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严峻背离合理设计周期，且托付方应支付赶工费。917托付方应为设计方派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。918设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由托付方负责解决。919担当本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。92设计方责任921设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向托付方交付设计文件（出现911、912、914、915规定有关交付设计文件顺延的状况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。922设计合同有效年限为_年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。923设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方依据规划行政主管部门的审批看法对设计文件进行调整补充。925由于设计方缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。926合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还托付方已支付的定金。927设计方交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。第十条保密双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条争议解决方式111本合同在履行期间，双方发生争议可实行协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。112当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_种方式解决：向武汉仲裁委员会申请仲裁；向_人民法院提起诉讼。第十二条合同生效及其他121托付方要求设计方派专人长期驻项目现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。相关的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工平安合同协议书·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本122设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。123托付方托付设计方担当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。124由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。125本合同双方签字盖章即生效。一式四份，托付方二份，设计方二份。126本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。127双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。128未尽事宜，经双方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。托付方（盖章）：_设计方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_项目经理（签字）：_项目经理（签字）：_建筑合同 篇3托付方：（以下简称甲方）顾问方：（以下简称乙方）本技术询问任务甲方托付乙方担当，乙方表示接受，为了明确责任分工协作，更好地完成其任务，双方协商一样，特签订本合同，共同信守。一、项目概况（1）项目名称：项目建筑方案设计（2）规模：总建筑面积约为 平方米（3）地址：项目位于 ；二、询问的内容、方式和要求（1）乙方担当本项目的建筑方案、形态规划及相关案例探讨，包括总体规划建议、景观设计建议、建筑产品设计建议；（2）乙方供应与本项目有关的总平面图及分析图、相关空间分析图、经济技术指标、案例分析及建议。（3）乙方应根据本合同约定或者商定的设计进度和深度要求完成本合同所列的设计工作，并达到甲方要求。三、履行形式、期限、地点和方式（1）本合同自签订且首付款支付之日起 天，乙方向甲方提交设计成果；设计成果的完成时间，以甲方签收的日期为准。（2）付款时间：在乙方提交正式设计成果且获得甲方确认后支付。乙方应当在申请甲方付款前向甲方供应正式等额发票，如因乙方延迟供应发票导致甲方付款延误，甲方不担当责任。（3）乙方汇报及提交设计成果地点：位于昆明市的甲方公司所在地。四、验收、评价方法询问报告达到了本合同第一条款所列为要求，采纳图片、模型、光盘及参照本条后“乙方提交的成果内容”验收，乙方所供应的成果应合理、精细、美观、充分体现时代感和文化品位；文图要清楚、美观，装订成册要正规，达到甲方要求。成果的详细交付为：图文并茂、装订成册的文本 本；效果图展板 张；实体模型；多媒体三维动画；电子光盘。乙方提交的成果包括以下内容：1、总体规划建筑建议2、总平面图、初步分析图以及初步经济指标3、总体俯视图、主要节点透视图4、案例介绍及产品建议5、项目规划设计操作模式建议6、建筑产品建议7、景观设计建议五、酬劳及付款方式（1）依据项目的规模及设计要求，乙方经过具体测算并经双方协商后，双方确定的本合同最终总价报价为：(小写) 万元RMB人民币(大写) 万元正。该总价已包含乙方的设计费、可能发生的学问产权运用费，以及到甲方或项目现场探讨汇报的差旅食宿费、服务费、询问费和其他乙方为履行本合同项下义务的全部费用及应缴纳税费。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。（2）支付方式：（分期二期支付）第一期为本合同签订生效后支付设计费 %，计 万元RMB；其次期为乙方交付全部设计成果并经甲方确认后 个工作日内一次性付清全部余款，计 万元RMB；（3）除因乙方违约或不行抗力造成的以外，甲方如超过本合同规定的日期付款时，应支付拖延违约金，每拖延一日按该项设计费拖延支付部分的 计算；反之，乙方如不能按合同规定的日期供应设计成果，每拖延一日按该阶段设计费用 减收项目设计费用。因甲方缘由引起的乙方设计延误不在此限。六、托付方的协作事项在合同生效后，甲方应向乙方供应下列资料和工作条件。乙方如认为甲方供应的资料有疑义或不完善，应刚好将看法书面提交甲方，否则视为甲方供应的资料已完善。（1）设计任务书（2）有关图纸资料（3）其它有关材料(政府规划指标及红线图)七、受托方的义务（1）乙方应保证其具有充分的公司资质及授权以签署本协议及完成本协议所涉及的服务内容。（2）乙方应按中国国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本项目的文件及甲方提出的设计要求进行设计工作；按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。当甲方或政府审批部门依据规划文件、政府确定或有关标准、规范对设计成果提出异议时，乙方应刚好、负责地对所涉设计成果及相关文件作出修改(对非乙方缘由造成的设计修改，双方友好协商酌情收取相应费用)。（3）乙方必需为本项目配备胜任的设计团队，并事先报甲方备案。乙方项目经理及主要设计人员一旦确定，不得随意进行调动或更换。如需调换，须事先通知甲方并获得甲方认可。对其中不称职的设计人员，甲方有权要求调换。（4）乙方保证，其为履行本合同目的所运用的图纸文件及所交付的设计成果，没有任何第三方以涉及侵扰专利或版权，盗用商业机密为由提出任何索赔。如甲方因运用乙方设计成果，而导致对甲方由于涉及侵扰专利或版权的诉讼或索赔，以及由此引起的施工延误或甲方损失，乙方应负责赔偿并确保甲方免于担当诉讼和赔偿。八、违约责任（1）乙方提交的设计成果假如质量不符合要求，甲方有权拒收。由此造成的设计延误及重新制作的责任及费用由乙方担当。（2）乙方应对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或完善。若由于乙方设计人员的设计错误或遗漏造成甲方损失的，乙方除实行补救措施以外，还应对甲方损失担当赔偿责任。（3）本合同因任何缘由提前终止或解除的，乙方均有责任在合同终止或解除后将有关已完成的设计文件及电子文档移交甲方并根据本合同约定担当保密义务及相应责任。九、保密和学问产权(1)双方当事人对技术资料保密义务的内容、期限和泄露技术隐私应担当相应的责任。乙方应令其聘用的顾问、雇员、代表及/或代理同意不向第三方披露任何与本项目相关的甲方信息，除非该种披露为乙方履行本合同项下的义务或遵遵守法律律而必需进行。双方约定，不论本合同变更、解除、终止，本条款均有效。(2)本合同下乙方全部设计成果的版权及学问产权归甲方全部，乙方具有署名权。未经甲方同意，乙方不得复制、运用其交付的设计成果，或向第三方转让或许可第三方运用，或用于本合同外的项目或向与本项目无关的'第三方展示。如发生以上状况，甲方有权索赔。甲方可依据须要运用和复制乙方在本合同义务中已经或将会制成的文件、图纸、图片或说明书，并有权将这些资料用于广告宣扬。十、争议的解决方法如双方因本合同发生任何争议时，可协商解决，如调解不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。十一、未尽事宜对于本项目后续设计事宜，可通过其他协议另行规定。十二、其它（1）本合同签定，由双方授权代表签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。（2）本合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份，连同合同附件，具有同等法律效力。甲方： 乙方：签名： 签名：盖章： 盖章：签署日期： 签署日期：建筑合同 篇4合同编号：XXXXXXX发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间：XXXXXXX签约地点：XXXXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。1、工程名称：XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期：(1)开工：XXXX年XX月XX日;(2)竣工：XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式：XXXXXXXX6、工程质量标准：XXXXXXXX7、工程价款：共计人民币XXXX元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。9、质保期：XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法其次十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同，即由发包人供应设计工作所依据的基础文件和状况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区分，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。依据合同法第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者酬劳、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。依据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应当是发包人接受图纸所在地。发包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX托付代理人：XXXXXXXXX 托付代理人：XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日建筑合同 篇5甲方：乙方：现依据国家相关法律、法规等规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本农村建筑包工合同.第一条 工程项目一、工程名称：二、工程地点：其次条 工程承包内容和单价1、工程施工面积: 按实际面积算，运用防火保温隔热材料。2、单价：外墙按 元/ m2含材料款，其它项目见清单.3、工程概算总价 元（结算时按实际工作量结算为准）。第三条 施工搭架材料和搭架费用，由甲方无偿供应。第四条 外墙施工工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。外墙施工时如受天气等影响造成的拖延时间，工期则顺期延长.第五条 工程价款的支付与结算方式1、工程款支付方式：本农村建筑包工合同签订后 日内，甲方支付农村建筑包工合同总价的 备料款，即人民币 元。在施工过程中，工程完成 再付 工程款，即人民币 元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程验收后 日内全部付清。2、结算方式：工程验收后须按验收单实际数量和农村建筑包工合同约定的单价进行工程决算，甲乙双方共同办理结算手续，结算完毕，当日内全部付清工程款。若甲方无法在约定时间内付清工程款，甲方应按被拖欠额每日5的违约金支付给乙方。第六条 违约责任甲方的责任：1、未能根据农村建筑包工合同约定履行责任，造成乙方损失的；2、工程中途停建、缓建立成乙方停工、停产损失的；3、不按农村建筑包工合同约定给付工程款的。乙方的责任：1、工程质量按国家相关标准实行，如有不符合农村建筑包工合同规定的；2、工程不能按农村建筑包工合同规定如期交付运用的。甲方有权拒付工程款.3、三年质量保证，如出现质量问题，无偿修理。（人为因素、不行抗拒因素除外） 农村建筑包工合同违约的解决方法：违反农村建筑包工合同规定，双方应本着友好的看法协商解决，协商不成时任何一方均可向辖区人民法院起诉。第七条 施工中如顶面、墙面偏差超过30mm，甲方应按现场实际工程量协商补给乙方： 。第八条 完工后甲方如须要清理工保洁，甲方应加工程保洁款每m2 按建筑面积计算。第九条 其它 本农村建筑包工合同一式贰份，甲方双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。本农村建筑包工合同未尽事宜，可另行协商订立补充农村建筑包工合同，与本农村建筑包工合同具有同等法律效力。公司地址:联系电话:甲方（签字）： 乙方（签字）：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日建筑合同 篇6发包方：_承包方：_甲、乙双方本着同等、互利和协商一样的原则，就xx工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条 工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_(三)施工面积：_其次条 承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。第三条 承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，全部工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场依据实际状况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条 工期(三个月)(一)开工日期：_(二)竣工日期：_第五条 施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。(三)第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。第六条 双方责任及工作(一)甲方工作1.供应食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行支配，指导乙方施工，并对质量平安工作进行监督检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，听从施工人员的支配，按规范进行施工。2.加强对工人的管理，教化工人遵纪遵守法律，办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干运用。扣件按3%，。u形扣按15%，。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。第七条 工程验收(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。第八条 人工费支付(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额限制。(二)每30天依据形象进度计算工作量，若达到预料工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出安排量，则支付80%，达不到则支付60%.付款时必需扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。第九条 平安责任乙方必需严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第十条 未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。第十一条 其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条 本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。甲方：_ 乙方：_负责人：_ 托付人：_代表：_ 代表：_签约时间：_年_月_日建筑合同 篇7承租方（甲方）：出租方（乙方）：双方依据我国合同法有关规定，本着公允、诚恳信用的原则，就租赁吊篮事宜签订协议如下：一、甲方因工程须要，向乙方租用高空作业吊篮套，施工高度米，吊篮长度米，前梁伸出量不大于米，限载公斤，施工地址及内容二、租金及租金交纳：租金元/天/套。甲方在吊篮进场前向乙方支付押金元/套，租金每天结算一次，如不按期结算，加收所欠租金每日5的违约金，租赁合同期满时押金与租金合计，双方退补差额。运用期超出押金金额时，假如甲方不刚好补交租金，乙方有权立即停止吊篮运用，租金按正常运用收取，造成的一切损失由甲方担当。三、租赁期限：乙方将吊篮自年月日至年月日租给甲方共安排天，吊篮租用不足天按天计算，超过天按实际天数计算。租期自乙方安装完工之日起到甲方归还之日止，甲方租用的吊篮超过安排租期，应另增补协议。四、吊篮的进出场费用：乙方负责进场运输及安装的费用。甲方负责吊篮的拆卸及返回的费用，（在归还时，必需把吊篮完全拆卸，不得有组合连接，如有连接我公司将收取相应的费用）在安装和拆卸过程中甲方负责解决垂直运输工具、设备、搬运协助劳动力及相关费用，并无偿供应漏电开关和接地线的380V三相电源。假如施工过程中须要移篮甲方担当全部费用。五、出租方的责任：对出租吊篮的完好性、平安性负责，对因吊篮质量问题造成的人员伤亡担当相应的责任和损失。如正常故障修理连续达三小时，按半天收取此篮当日租金，如承租方违章操作，不按协议内容及在不相宜的条件下运用吊篮，有权责令其停工，停工期间租赁费照常收取。六、承租方的责任：必需固定操作和施工人员，并对操作人员进行培训，完全理解后让其严格遵守操作规程和平安规范方可运用，租用的吊篮只能从事本协议签订的施工内容，不能当运输工具和转租他人，不得随意动用电缆线，配电箱等用电设施。对违章操作和运用不当等缘由造成的人员伤亡、吊篮的损坏担当相应的责任。对租用的吊篮应妥为爱惜，归还时应保证吊篮的完好、齐全、清洁。如有丢失，损坏应负赔偿责任。七、续租方式：甲方应于合同期满前10日内以书面形式通知甲方，双方另行订立续租合同。如不续订租赁合同，又不返回租赁物的每逾期一日，按日租金2倍赔偿乙方损失，不能返还租赁物的按清单原价格赔偿。八、违约责任：如有违约，违约方需按合同约定租金总额的20付予对方。九、其它约定事项：十、本协议一式二份，双方各执一份，自签订之日起生效吊篮租赁合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力，甲方是在对乙方全部证件认可的状况下签订的本合同，以后若出现任何有关证件的问题，乙方概不负责。如有违约双方可协商解决，或向乙方户籍所在地人民法院诉讼解决。甲方负责人： 乙方负责人：身份证号码： 身份证号码：电话： 电话：签订地点： 签订地点：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇8发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区全部箱变的安装调试2、小区内凹凸压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包平安、包质量。2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干运用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电运用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方供应合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，根据甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工