2022建筑合同范文汇总8篇.docx

2022建筑合同范文汇总8篇建筑合同 篇1甲方： _市_区北石店镇临泽村委乙方：_县固城建筑安装有限责任公司依据合同法及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一样，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：竣工日期：三：质量要求：严格根据工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方担当。四、平安施工：乙方自觉遵守平安操作规程施工，如违章、违规造成的一切平安事故，乙方自行担当。五、工程结算方式：依据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160厚黄沙混凝土路面75元2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台班。9三轮车200元台班。10、零工，60元工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：（盖章） 乙方（盖章）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）_年_月_日年_月_日建设工程施工合同建设单位：_市_区北石店镇林子村委施工单位：_县固城建筑安装有限责任公司建筑合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国劳动合同法和国家有关规定，甲乙双方遵循合法、公允、同等自愿、协商一样、诚恳信用的原则，订立本劳动合同。一.劳动合同的类别、期限和试用期1.合同期限(约)：自 年 月 日起至 年 月 日止。2.试用期：自 年 月 日起至 年 月 日止。二.工作岗位、职务、工作地点和工作时间1.乙方工作内容 ，担当职务 。2.工作地点 。三.劳动酬劳和支付方式1.甲方依据本单位的工资安排制度，确定乙方正常工作时间的基本工资执行： 月生活费：_元/月，日工资： 元/日。其中试用期基本工资为_元/月。 2甲方支配乙方加班的，向乙方支付加班费。3.余款在农历 月_日前以货币形式支付，由乙方签字确认。工资发放清单由甲方存档保管。四.甲方的权利和义务1.甲方依法制定完善的规章制度，实施对乙方的管理。甲方应当将有关规章制度告知乙方。2.甲方为乙方供应照国家建筑施工平安生产的规定，在施工现场实行必要的平安措施，为乙方创建平安工作的环境。3.甲方为乙方缴纳规定的保险，甲方确保乙方在本合同有效期内不漏保。4.甲方对乙方的出勤、工作、违纪等状况做好记录，作为奖罚乙方的依据。五.乙方的权利和义务1.乙方应当自觉遵守有关法律、法规和甲方依法制定的规章制度，严格遵守平安操作规程，听从甲方的管理，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。2.乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的，有权拒绝工作。乙方对危害生命平安和身体健康的劳动条件，有权对甲方提出指责、检举和控告。六.劳动合同的解除和终止1.双方协商一样，可以解除本合同。2.解除、终止劳动合同时，甲方应当出具解除、终止劳动合同的证明书。3.合同解除或终止时，甲方应当结清乙方的工资。七.劳动争议处理甲乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决;不愿协商或者协商不成的，可在规定的时限内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向当地人民法院提起诉讼。八.其它1.本合同与国家法律法规及有关规定相违反的内容，依照国家法律法规及有关规定执行。2.本合同及附件均一式2份，甲乙双方各执1份。自甲乙双方签字之日起生效。劳务单位(盖章)： 乙方(签字)：托付人(签字)： 身份证号:身份证号: 电 话:电 话:签约日期： 年 月 日建筑合同 篇3建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)依据工程须要，甲方现将工程托付乙方承建。双方本着同等互利、公正自愿的原则，遵守中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的有关规定，结合工程详细状况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商一样达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积：5、工期：自开工之日起天，乙方确保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方缘由、图纸变更或增加工程量、不行抗力的自然因素，非乙方缘由造成的工期延误，工期相应顺延。由甲方缘由造成工程停工等状况，所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。6、质量等级：合格7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。二、工程价款及承包方式：乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为(大写)肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整，(小写)￥：4420xx元。最终决算以财政评审价格为准。三、工程进度要求：1、合同签定后根据双方协定的工期要求，乙方在收到图纸后7天内编制工程进度安排。2、对甲方因延误工期的任何索赔，均视本合同索赔，由甲方负担被索赔费用。四、工程质量的要求：乙方要严格根据工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程，甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复，至合乎上述规定。五、材料供应：乙方必需选用合格材料，甲方对乙方自行选购的材料须经建设方和监督方验收，如不合格，禁止运用。六、平安生产：文明施工必需要高起点严要求，按公司颁发的文明工地标准进行组织落实，同时乙方要听从甲方及上级有关部门的监督检查。七、工程价款的支付与结算：财政评审后工程款付清。八、工程保修期工程竣工验收后，乙方对工程质量按国家现行规定进行保修，保修期一年。保修期内发生属于施工缘由造成的返修，乙方应无偿修理。九、双方责任1、甲方责任(1)负责供应施工图以及必要资料，进行单位工程技术交底，检查施工的监督工作。(2)负责现场“三通一平”施工条件。(3)负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。(4)负责总平面的测量工作，并对单位工程定位放线进行审核复测。(5)负责监督试验工作。(6)负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。(7)甲方派人员参加乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。2、乙方责任(1)为确保工程顺当完成，乙方必需保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力，负责制订确保工程能顺当完成月、旬、日工程形象进度安排。(2)已完工程项目，在交工前负责保管，现场如发生损失由乙方负责。(3)乙方必需接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的监督检查和处理。十、其他条款：1、本合同签字生效。本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。2、未尽事宜双方另行协商。3合同执行中双方发生分歧，以建设工程施工合同GF-1999-0201)为准。甲方： 签字：年 月 日乙方： 签字：年 月 日建筑合同 篇4甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细合同，双方达成如下协议：一、 工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx二、 工程质量：合格。三、 承包方式：xxxxxxxxxxxxxxxxxx四、 开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。五、 工程结算：以建筑实际面积双方会同丈量为准，每平方价格xxxxxxxxx元整。六、 工程付款方式：一层封顶后付建筑面积的50%工程款，二层封顶后付建筑面积的50%,三层封顶付建筑面积的50%，工程竣工验收合格后付清余款。七、 工程质量要求：工程质量符合国家颁发的建筑安装工程施工验收规范。材料要求按图纸设计为准。八、 乙方在施工过程中如发生意外事故，所需费用由乙方负责。九、 本合同甲乙双方协商签订，任何一方不得违约，如有违约有违约方担当经济和法律责任。十、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxxxxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日建筑合同 篇5为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_（建设主管部门）批准，_（建设单位）对_建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有实力担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。一，招标工程的打算条件本工程的以下招标条件已经具备：1、本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度安排；2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；3、建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；4、资金，材料，设备安排安排和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。二，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：二，工程可供运用的场地，水，电，道路等状况：三，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特别要求，工程验收标准：四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法：五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：六，报名，投标日期，招标文件发送方式：报名日期：_年_月_日；投标期限：_年_月_日起至_年_月_日止。招标文件发送方式：七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知：开标时间：_年_月_日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。评标结束时间：_年_月_日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参与公开开标，审查证书，实行集体评议方式进行评标，定标工作）。中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标。全部投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订_建筑安装工程承包合同。八，其他：本招标方承诺，本招标书一经发出，不得变更原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标打算工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴。投标书必需密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。建设单位（即招标单位）：_地址：_联系人：_电话：_年_月_日建筑合同 篇6摘 要：法律风险管理是现代建筑施工合同中重要的组成部分，能够有效的提高合同的管理效率，进而维护自身的合法权益。随着社会主义市场经济的发展和完善，建筑企业作为专业性很强的经营性法人，在对内经营管理和对外经济业务往来中，涉及法律的事务不断增多，且日趋困难。基于此，本文主要针对建筑企业施工合同风险管理进行深化的探讨，以期提高合同管理的水平。关键词：建筑企业；施工合同；法律风险；管理随着我国市场经济的发展，法制环境不断的完善，建筑行业在飞速发展的过程中，也暴露出来了很多的问题，尤其是法律方面的问题。建筑企业普遍实行事后救济的法律风险防范手段，有将法律风险的有效限制融入到企业管理中。本文通过对施工合同法律风险的介绍，分析了建设工程施工合同法律风险特点，施工合同管理流程以及建筑企业施工合同法律风险管理流程，并提出了建筑企业施工合同法律风险应对措施。1施工合同法律风险和风险管理定义1。1法律风险的定义企业法律风险管理指南将法律风险定义为基于法律规定、监管要求或合同约定，由于企业外部环境及其改变，或企业及其利益相关者的作为或不作为，对企业目标产生的影响。企业法律风险管理指南对法律风险的定义主要包括三方面：第一，在风险的定义上结合法律的特性，指出企业法律风险是一种可能性；其次，企业法律风险会影响企业目标的实现；第三，指出法律风险产生的缘由来源于外部环境改变或利益相关者作为或不作为。从整体来看，该定义对法律风险做了较为全面的阐述。1。2风险管理的含义上世纪风险管理的思想起先萌芽，梅尔和赫奇斯合著的企业风险管理论中明确的记载风险管理是如何在企业中应用的。在企业风险管理理论的发展过程中，内部审计与限制理论的演进和发展对企业风险管理起着重要作用。风险管理是各经济单位通过风险识别、风险衡量、风险评价、风险应对等方式，对风险实施有效限制和妥当处理损失的过程。2建设工程施工合同风险管理分析2。1工程施工合同法律风险特点建筑企业施工合同的法律风险的特点主要为以下几方面：第一，可预料性。尽管风险管理具有肯定的不确定性，但是法律风险具有肯定的特别性，因为施工合同的双方主要是业主与施工单位，很简单锁定合同的主体；其次，客观性。建筑企业作为一个营利性组织，其开展项目建设，就不行避开的会与他人建立合同法律关系，而风险是不以人的意志为转移的，客观存在的，故在合同整个存续阶段，合同法律风险无处不在；第三，长期性，一个建设工程从项目立项到交付运用，经验了较长的周期，进而使得建设工程合同订立、履行合同相关的权利和义务、再到最终的终止合同具有长期性，合同的法律风险伴随着企业整个合同管理流程中，因此这就表明对于建设工程施工合同的管理、防范也具有长期性；第四，专业性。推断企业的行为或者事务是否会引发法律风险，以及法律风险爆发所造成的后果严峻程度，都依靠于人员对法律学问的驾驭程度和所积累的法律实践阅历。同样法律风险的化解也须要很强的专业实力，解决方案的设计、实施步骤的先后依次，都须要法律专业人士的指导，否则有可能造成不行逆的后果。2。2施工合同管理流程分析结合建设工程的施工特点，将施工合同管理流程主要分为三个阶段：合同订立阶段，合同的履行阶段，合同履行后的管理阶段，如图1所示。施工合同订立阶段主要保证合同正式签署，并将合同分送到相关的管理部门；合同履行阶段包括合同履行、变更或转让、终止、处理纠纷等程序；合同履行后管理阶段，包括合同归档保管、执行状况评价等程序。2。3建筑企业施工合同法律风险管理流程风险管理的基本程序包括六个环节分别是风险识别、风险衡量、风险评价、选择风险应对技术、实施风险管理决策和风险管理效果评价等。法律风险管理过程参考了风险管理的基本程序，并结合我国企业法律风险管理的实践阅历编制，将其中的问题进行分类总结。依据风险管理的流程，结合建筑企业施工合同法律风险管理须要解决的问题，将建筑工程施工合同法律风险管理流程分为：法律风险识别、法律风险衡量与评价、法律风险应对、法律风险反馈，如图2所示。通过评估风险管理的详细过程，对法律管理进行相应的调整，实施动态的管理，为企业建立一个完善的法律风险管理体系。3建筑企业施工合同法律风险应对3。1施工合同法律风险限制风险限制是指企业通过实行肯定的措施，降低风险发生的可能性及减轻由此造成的损失，将风险限制在企业可承受范围之内。风险回避是全部风险应对方法中最消极的处理方式，主要是指企业依据自身风险承受实力，主动放弃风险或是调整某项确定的风险处理方式，通过放弃某项活动来避开活动带来的风险。企业实行风险回避应对方式放弃或中止某项活动就意味着失去了该风险为代价获得收益的机会，同时风险回避可能造成企业消极的法律风险防范心理，使企业丢失发展的机会。3。2施工合同法律风险转移风险转移是指企业将自己不能担当或是不愿担当的法律风险通过合同约定、保险等方式转移给其他的单位或个人，与规避风险中的放弃或中止某项活动不同，施工合同法律风险转移是将某项活动所担当的风险转移给第三方，间接降低企业损失的频率和削减损失幅度。法律风险转移手段主要有保险风险转移和非保险风险转移。3。3施工合同法律风险自留风险自留是指企业自己担当因风险事务所造成的损失。风险自留有主动与被动自留，有安排与无安排自留。企业在识别衡量风险的基础上，对可能存在的风险进行分析推断后，对于一些损失概率较高但损失程度较小的风险，实行主动安排性的自留，自己担当风险的全部损失。被动的风险自留是由于企业没有识别面临的法律风险或低估法律风险潜在的损失，被动的担当法律风险后果。结束语建筑施工合同涉及的受益主体较多，导致合同履行期间存在较多的法律风险，因此，要充分的相识合同法律风险管理的特点，并熟识风险管理的流程，在实行过程中进行管理，方式出现较大的损失。在应对风险过程中，对风险进行具体的分析，合理的应对，提高企业的施工合同法律风险管理水平。参考文献：1杨志冰。建设工程合同法律风险防范探讨D。华中科技高校，20xx。建筑合同 篇7合同编号：_甲方(担保人)：_公司法定代表人：_住址：_邮编：_联系电话：_乙方(被担保人)：_法定代表人：_住址：_邮编：_联系电话：_本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_年_月_日在_市订立。鉴于：甲、乙双方经协商一样，达成建筑工程业主支付担保合同，合同如下：第一条为了确保乙方与_(下称承包商)签署合同编号为_年_字第_号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行，甲方利用自身担保经营权情愿为乙方向业主供应保证责任。为了明确双方权利、义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国担保法及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经同等协商一样，订立本合同。其次条根据中华人民共和国担保法的有关规定，甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的状况下，情愿按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同供应连带责任保证。第三条甲方在为乙方供应连带责任保证前，乙方必需：1.向甲方供应下列一项或数项反担保：(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不行撤消的连带责任反担保保证书。(2)以财产抵押(质)押给甲方，以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务，甲方有权处分以上抵(质)押物。第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔，且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定，甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时，甲方对乙方及其继承人、受让人有肯定的追索权，不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响，乙方不得以任何理由拒付。第五条甲方有权自代偿乙方收费外，还要向乙方收取自代偿之日起，按代偿金额的_/天(_)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必需在收到甲方的追债通知后的_日内，无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。第六条担保条款的修改乙方要求甲方修改担保函内容时，须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件，在增加担保金额或担保展期的状况下，乙方还必需相应增加或延长对甲方的保障，否则甲方不接受乙方的修改申请。第七条担保费用甲方在与乙方签署担保合同时，应当根据下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(详细见收费通知单)：1.担保费：(1)担保费以担保金额为基数，按年率_%计收。(2)担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。2.其它费用：甲方因开具担保函而发生的超过正常状况下的其它费用(如，甲方在对乙方进行检查所发生的费用等)，由乙方支付。3.履约保证金：部分托付人在申请甲方为其担保前，须要向合作银行存入肯定数额的履约保证金，该笔保证金主要用于债务到期后，乙方无法履行还款义务而产生的履约费用，保证金以现金形式供应，数额为供应担保金额的_-_%，当乙方如期履行合同后，由甲方通知银行干脆将本息划回乙方账户。第八条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。第九条违约责任1.甲方的责任(1)假如甲方未按本合同履行义务，则应担当罚款_元给乙方。(2)假如甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭遇损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。2.乙方的责任(1)假如乙方违反本合同未履行义务，则应支付违约金_元给甲方。(2)假如乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭遇损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。第十条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，承包商与建筑主管部门各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_建筑合同 篇8甲方：XX市xxx物业管理有限公司乙方：XX市xxx清洁服务有限公司一、托付范围及内容：甲方托付乙方为深华商业大厦内全部的建筑垃圾清运承包商，并按政府相关妥当清运处理建筑垃圾。二、托付期限：清运期限为期一年，自20xx年_月_日至20xx年_月_日止。三、托付费用：按车计费，装满180元/车。四、托付方式乙方承包全权负责深华商业大厦建筑垃圾清运，费用按车计收，按月结算。其中车辆要求车载不少于1.5吨，车厢围板尺寸不少于：长3.1米、宽1.8米、高0.8米。五、乙方责任1、乙方应依据法律、法规及约定，以行业公认的最高水准，勤勉、尽职地从事本约定项下之工作并供应服务。2、乙方应遵守甲方现有规章制度，并在甲方授权范围内从事约定的工作，不得破坏公共设备设施，如有破坏按价赔偿。3、乙方应确保建筑垃圾刚好整齐地被清运，为确保建筑垃圾能够刚好清运，甲方收取乙方1000元(人民币壹仟元)最为押金，以期对乙方的约束和管理。4、乙方应指定一名乙方代表并授予其足够的权力。该乙方代表将统一行使本约定项下的权利，并在约定履行过程中负责与甲方间的协调。5、结算时，乙方应供应正规发票。六、甲方协作1、甲方指定一名甲方代表并授予足够的权利。该甲方代表将统一行使本约定项下的甲方权利，并在约定履行过程中负责与乙方间协调。2、乙方清运建筑垃圾车辆甲方予以免费放行。七、工作流程1、乙方代表在接到甲方代表的电话通知后，应刚好支配车辆进行建筑垃圾清运工作。2、乙方应凭借甲方物业部代表签发的垃圾清运单，装满出车时，应由保安部当值队员及班长签字放行后方有效。3、垃圾清运单共两联，上联留给当值保安班长，下联乙方运输车辆保存，垃圾清运单作为双方清运垃圾车数的结算凭证，应妥当保管，如乙方遗失甲方不支付该车建筑垃圾清运费用。八、未尽事宜由甲、乙双方友好协商，协同解决。甲方：XX市xxx物业管理有限公司代表人：乙方：XX市xxx清洁服务有限公司代表人：