2022合作协议书三篇_2.docx

2022合作协议书三篇合作协议书 篇1甲方：乙方：鉴于乙方拥有专利技术，鉴于甲方对专利技术的了解，情愿实施乙方的技术及专有技术，并且具备实施该技术的物质条件、法人资格和必要的资金，双方经过充分协商，本着同等自愿、互利有偿和诚恳信用的原则签订本合同，共同遵照履行。一、合作内容概述由乙方负责供应专利相关技术及完备的各型号的工业设计技术文件，由甲方负责供应专利相关的物质，人才，法人资格和必要资金支持，专利完成后，甲方享有专利权。二、合作方式乙方根据本协议约定供应符合要求的技术以及相关的技术询问服务，甲、乙双方应就本协议的技术所生产的产品的成本、效益、利润设立单独的账目，由双方派人共同监管。在条件成熟时，由甲方或甲、乙双方设立该技术生产项目公司。三、权利和义务1、甲方为法人资格方，按项目总投资额_%的比例以厂房、设备、资质及基本流淌资金的形式参加合作，全面负责协议项目的生产组织、产品销售及售后服务事宜，乙方派代表与公司全面管理。2、乙方按项目总投资额_%的比例以及专利技术参加合作，履行产品研发设计和专利技术的供应等职责。3、甲乙双方应发挥各自优势，共同努力创建良好的经济效益，对经营出现重大问题进行协调解决。四、利益安排1、权益安排：甲方：乙方=_：_。2、销售提成：每销售一台产品乙方供应_%。3、甲乙双方原则上在每年的月底和月底进行项目利润的安排，有关安排方案双方另行协商制定。五、合作期满财产处理1、本协议合作期为_年，合作期满或提前终止合作，合作项目依法进行清算，清算后的剩余财产，假如大于投资额，大于的部分按利润安排的比例进行安排；假如小于投资额，则所剩的财产按本协议所约定的投资比例在甲、乙双方之间进行安排。2、合同期满或因其他缘由导致合同无法进行时，与合作项目有关全部专利归乙方全部。六、保密条款1、甲、乙双方均遵守保密条款，履行保密责任和义务。2、双方中任何一方向另一方供应的产品实物或样品、文字、图像、音像、存储信息等为载体的文件、数据、资料及公司所以专利产品的一切言行均包括在保密范围内。3、保密期限与合同期限相同。4、保密条款适合双方全部涉及到公司全部专利产品的人员及各方由于其他缘由了解或知情此专利的信息的一切人员。七、违约责任1、甲、乙双方中任何一方有下列情形之一的均视为违约：未履行出资义务；因有意或重大过失给其他两方造成损失；执行共同事务时有不当行为。2、未经双方同意，任何一方都不得以公司生产经营范围内任一项目与任何第三方合作（包括技术转让、产品的加工销售等一切与公司经营范围有关的内容），否则违约方向另一方赔偿其投资比例_倍的损失。3、任何一方均不得在合作公司以外私自制造和销售与合作公司相同或相像的产品，否则违约方向另一方赔偿_万元/台的损失。4、任何一方擅自退出时，应当赔偿由此给另一方造成的损失。5、任何一方违反本协议相关规定的，给另一方造成损失的，依法担当赔偿责任。八、合作期限_年_月_日至_年_月_日，共计_年。九、后续改进的供应与共享甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术，全部权仍旧归一方全部，但甲方在合作期限内有权免费接着运用。十、其他约定乙方在与甲方就该技术进行合作时，并不限制乙方和其他有条件实施该技术的企业或个人进行合作。十一、争议的解决甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应当进行友好协商，协商解决不成的一样同意提交合同履行地的仲裁委员会进行仲裁。十二、本协议自双方签章之日起即具有法律效力，一式_份，双方各持一份。十三、本协议未尽事宜，双方可进一步协商后立补充协议或变更本协议内容，补充协议或变更内容与本协议具有同等法律效力。甲方：乙方：地址：身份证号：联系电话：履行地点：签约时间：_年_月_日乙方：地址：身份证号：联系电话：履行地点：签约时间：_年_月_日合作协议书 篇2甲方：住址：法定代表人：联系电话：传真：乙方：住址：法定代表人：联系电话：传真：依据中华人民共和国合同法及相关规定，甲、乙双方就乙方代理甲方广告物料制作业务，在同等互利的基础上经过友好协商，达成以下协议：一、通过公开对比，乙方为甲方协议供货单位，在协议期限内为甲方供应广告平面设计、物料制作、施工安装及维护服务等。二、价格以招标时乙方公布的价格为准，如遇市场行情改变需调整价格，经双方调查核实及协商一样后实行。如原招标报价单中还有未涉及的项目，则双方依据该项目市场价格协商供货价，并补充到报价单中。三、乙方所供应的制作物品及服务须符合行业标准及甲方要求，其服务实力（包括设计及制作水平、安装及维护质量、执行效率等）是甲方考核乙方合作实力的依据。假如乙方无法满意甲方需求，则甲方有权终止与乙方的合作协。四、双方的责任与义务1、乙方应根据与甲方的.约定按质按量按时完成相关广告制作等工作并交付。2、在本合同履行过程中，甲方应刚好、完整的供应广告制作等相关资料，因甲方供应资料不刚好、不完整或中途内容有所改动而造成的制作时间延误，所导致的后果由甲方担当。3、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改看法，因甲方反复修改导致的制作工期延误所造成的后果，由甲方担当。4、乙方所设计的设计稿经甲方确认后，若已起先制作成品期间甲方要求对设计稿的版式或内容进行修改所产生的费用，甲方应全额支付，且造成的其他损失由甲方担当。5、在本合同履行过程中，若乙方受到物料市场价格或更换供货商等因素的影响导致甲方各项广告物料报价有所变动，乙方应在起先制作物料前_个工作日以书面方式通知甲方，甲方认同后方可起先新的物料制作。五、结算1、按月结算。甲方当月依据报价进行上个月结算，并将货款付给乙方。2、付款方式。现金付款六、乙方须供应送货单并由甲方相关人员签字，甲方每月凭送货单结算。乙方须供应收据，甲方凭发票付款。送货单总金额与收据金额一样。七、本协议有效期限为_年。（即_年_月_日至_年_月_日内有效）八、在甲乙双方公司重组、更名状况下，协议重新协商，经双方同意确认后执行。九、合同保障方式1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益（详细为：按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算，违约方赔付被侵害方剩余协议期的总收益）。并且必需遵守技术、市场保密条款，两年内不得在当地运用或经营本项目的同类技术内容及客户资源。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济法律责任。2、在合作期内因斗争、灾难、疾病等不行抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作，该项目技术内容归双方全部。3、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。十、争议解决方式本协议在执行中若发生争吵，双方应本着友好协商的看法予以解决，协商未果，任何一方均有权向有管辖权的法院起诉。十一、本协议经双方代表签字盖章后生效。十二、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。十三、未尽事宜，经双方协商后再签订书面附加协议，与本协议具有同等法律效力。甲方：法定代表人签字：签约时间：_年_月_日乙方：法定代表人签字：签约时间：_年_月_日合作协议书 篇3甲方：法定代表人：住址：乙方：法定代表人：住址：甲、乙双方就合作代理 项目事宜，经友好协商一样达成如下合同条款：一、甲、乙双方合作代理 项目的企划、销售工作，共同担当与 房产有限公司（以下简称“开发商”）签订的 代理合同（以下简称“代理合同”）的权利义务。二、因履行代理合同而应支付给开发商的销售保证金，甲、乙双方同意由乙方担当支付责任。三、甲、乙双方同意该项目代理工作由甲方全权负责。企划、销售人员的激励金按不高于销售额的0.8%从代理费中提取，详细的提取比例依据项目的运作状况由双方另行协商确定；其他因代理事项而发生的费用由甲、乙双方确认后纳入代理成本。四、甲、乙双方同意代理该项目所产生的利润，在该项目代理合同履行达到70%销售率后10日内按甲方60%、乙方40%的比例对已结算之代理收入（扣除本合同第三条中的激励金及代理成本后）进行安排；此后利润则按月刚好进行结算。五、若出现销售业绩未达代理合同规定的情形，须实行先买进再卖出措施以补足业绩时，则买进所需资金由乙方负责垫付，买入的房屋由乙方自行处理，如转卖则盈亏均由乙方担当。乙方如未能按本条约定买进房屋补足业绩，因此造成的损失由乙方负责赔偿。六、依据代理合同规定，开发商先期退还之保证金，甲方应在收到该退还之保证金后三个工作日内将其转付给乙方。七、甲方应将其与开发商所签之代理合同以及甲方向开发商供应的各项文件（包括但不限于项目企划书、价目表、广告方案等）的副本刚好供应给乙方。八、本合同争议事项由双方友好协商解决，若协商不成的，双方均可向厦门市仲裁委员会提起仲裁申请，仲裁裁决对双方均具有约束力。九、本合同自双方签章后，自甲方与开发商签订代理合同时生效。十、本协议一式四份，双方各持二份，均具同等法律效力。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日