2022网签版工地工程合同_1.docx

2022网签版工地工程合同网签版工地工程合同1甲方：乙方：甲乙双方依据国家建筑工程有关法律法规，平安生产、文明施工，明确双方责权利等事项进行协商，并根据公允同等，互惠互利的原则，结合工程实际状况，境有好协商达成以下人工承包合同条款。第一条 工程概况1、工程名称：XXX边气田第四自然气净化工程2、工程地点：_省_县3、工程内容：木工 混凝土工（包括楼木工支模板、混凝土浇筑。门窗及过洞梁除外）4、承包范围：人工费5、开工日期：_年_月_日6、竣工日期：_年_月_日（若遇到天气或不行抗力因素影响工期可顺延）其次条 工程名称、数量及人工费承包价格：1、XXX边气田第四净化厂中控楼。食堂、木工、混凝土工人工费。2、数量按实际设计图纸及实际施工工程核算。3、木工人工费价格为绽开面积（即沾灰面积）每平米 元。4、以上承包费用包括设计图纸内及甲方要求的缩影的工作内容及厂内材料装卸倒运、现场清理以及零星工作。第三条 工程质量及验收1、按工程设计文件，施工图说明书，国家颁发的工程施工及验收规范，建筑安装质量检验评定标准，石油工程建设质量验收评定标准，关于基本建筑项目竣工验收的暂行规定及其它相关规范进行施工和验收。2、隐藏工程在隐藏前，乙方将验收内容，时间、地点和甲方刚好联系，甲方通知建筑单位代表及监理工程师到场验收，验收合格，建筑单位代表及监理工程师在验收记录签字后，乙方方可接着施工，验收不合格，乙方在监理工程师限定时间内整改后重新验收。3、无论甲方代表及监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐藏的工程重新验收时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方担当由此发生的全部费用，并相应顺延工期：检验不合格，乙方担当由此发生的全部费用，工期不予以顺延。4、工程质量必需符合国家建筑工程施工规范和标准及长庆油田地面工程建设验收标准，全部工程严格根据设计图纸要求施工，工程质量全部达到合格。第四条 平安责任1、甲方负责对乙方员工进行平安教化培训，加强平安管理，增加平安意识。2、甲方必需根据公司制定的平安管理制度，对待种作业人员的证件、上岗证及技术登记证必需进行严格审查，真正达到特种人员必需持证上岗。3、乙方必需根据甲方平安生产章程及管理制度执行，年度平安事故考核为零。4、乙方必需根据甲方确定的平安管理制度规范操作，否则按制度规定追究其相关责任人的责任，并重罚。5、乙方在工作期间山于违章操作、渎职等给甲乙双方曹X经济损失、人身意外损害的山乙方负全部责任，甲方概不负责。6、乙方工程开工时施工队人员必需购买社会劳动保险和人身意外损害险，若乙方在开工前不购买，甲方可强制性代购买，费用从乙方工程款中扣回。第五条 甲方权利与义务1、乙方假如不按建筑工程施工图纸设计及验收规范和图纸设计要求施工，监理单位和建设单位技术人员及甲方现场技术人员提出问题未得到刚好改正或拒不接受的，甲方有权利要求停工。情节严峻或已造成不良后果的，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的相应责任。2、甲方负责办理该项工程开工的各项手续。3、甲方负责组织建设单位技术人员和监理单位人员向乙方现场技术交底网签版工地工程合同2发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_签定时间：_年_月_日依据中华人民共和国民法典和中华人民共和国消防法以及有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程内容：自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统及防火卷帘四、工程造价：_万元整(_元)其次条施工打算一、甲方：帮助乙方支配现场施工的用水、用电等合理要求，水、电费由甲方负责。二、乙方：乙方帮助甲方火灾自动报警项目的消防建审工作，乙方应供应所需资料。组织好施工管理人员和材料、施工机具进场。三、乙方必需留意平安施工，在施工过程中由于乙方缘由所发生的一切担心全事务由乙方负责。第三条工程期限依据国家工期定额和甲方运用须要。第四条工程质量一、_乙方必需根据甲方供应的图纸和国家有关规范、标准及现场实际施工;二、_乙方保证承包范围内的工程通过当地公安消防监督部门的验收;三、_工程用消防设备产品需具有产品检测报告、产品合格证。第五条工程价款的支付与结算合同签定之日甲方预付工程款_元整(_元)，材料进场后付给乙方总工程款的_%，工程完成总工程量的%时付给乙方总工程款的%，工程完工后甲方应付给乙方总工程款的_%，工程通过省消防检测中心检验合格后应付给乙方总工程款的_%，工程通过消防验收合格后付至总工程款的_%，留_%作为质保金。第六条工程验收工程竣工报当地消防监督部门验收，乙方负责帮助甲方整理有关报验收资料。工程在_年质保期内供应维保服务(人为因素除外)，质保期满后乙方可以对本系统工程进行有偿维保服务。第七条违约责任一、乙方的责任：工程质量不符合规定负责赔偿修理或返工，费用自理;二、甲方的责任：未能按合同的规定履行自己应负的责任，应赔偿由此给乙方造成的损失。第八条附则一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份;二、本协议自双方代表签字盖章后生效。未尽事宜，经双方协商同意后可签定补充条款，补充条款和本协议具有同等法律效应。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日网签版工地工程合同3甲方：乙方：甲方同意将 的渗漏修理工程全权托付乙方施工。依据民法典以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。一、渗漏修理范围：二、选用材料:1、聚氨酯注浆堵漏剂;2、环氧砂浆;3、1500渗透性水泥密实剂;4、遇水膨胀橡胶止水条;5、聚氨酯密封膏;6、c-421聚合物改性水泥基防水灰浆;7、其它未注明材料三、修理方案(由乙方供应具体的修理方案)：1、压力灌注氰凝;2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂;3、挤注密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝;5、喷涂1500渗透结晶密实;6、涂刷2c-421四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包修理、包平安。五、施工期限：30天，自_年_月_日至_年_月_日止。六、工程价格及计算方法： 本合同采纳总价包干方式，按 元2全费用综合单价计算，总计 2; 合同总金额为： 元。 全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满意工期、质量、平安和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不行竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的全部风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。七、付款结算方式：1、本工程完工验收合格且结算后_日内，支付合同金额的70%;2、从验收合格之日起计算_年后如无漏水，支付合同金额的10%;如有漏水：乙方保修后，支付合同金额的10%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除修理费用后，剩余的部分支付给乙方;3、从验收合格之日起计算_年后如无漏水，支付合同余下金额的20%;如有漏水：乙方保修后，支付合同余下金额的20%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除修理费用后，剩余的部分支付给乙方;八、质量及保修：乙方对防水修理工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏修理范围保修 五_年(人为或不行抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。九、甲方责任：1、供应可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度;2、组织对工程交工验收及办理结算。十、乙方责任：1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。2、严格按国家的平安规范和平安规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方担当。3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。4、在工程竣工验收后_日内向甲方供应产品合格证、检验报告单等竣工资料。5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。十一、现场负责人：本工程甲方委派 为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派 为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、平安等乙方应当担当的有关事宜。十二、平安方面：在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。十三、违约责任1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需立刻改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行担当相关损失。3、甲方如拖延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。十四、争方解决方法：在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式 七 份，甲方 五 份，乙方 二 份，自双方签字、盖章之日起生效。甲方(印章)：乙方(印章)法人代表：法人代表网签版工地工程合同4甲方：乙方：甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则，经友好协商，就_县_年、_年标准化养殖场沼气工程一事，达成如下协议：一、工程基本状况：1、_年及_年县嘉奖资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。2、本工程地点为：梅XX、南XX、池溪乡、白圩乡、张公镇、温XX、民_镇等。二、承包形式及建设主要内容：1、甲方将梅XX、南XX、池溪乡、白圩乡、温XX、张公镇、民_镇等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。2、工程内容分二类：一类沼气池壹佰陆立方的2个（规格：直径5米4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方（含出料池贰拾立方）。二类沼气池壹佰贰拾立方的1个（规格：直径6。2米4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘壹佰伍立方（含出料池贰拾立方。三、承包金额：甲方一次性包工包料给乙方，一类金额为捌万肆仟元整；二类金额为柒万伍仟元整。四、付款方式：1、乙方进场开挖时，甲方应付给乙方每个工程开挖时的工程款叁万元整。2、如乙方每完工一个结工程款的90%，剩余10%作为工程质保金，如未付清，乙方有权停工，乙方损失由甲方担当。3、作为保证金的工程款，在全部的工程能正常产气运用后甲方一次性付清给乙方。（时间不得超过完工产气半年内）。五、工程质量1、乙方在本工程过程中，须根据建筑施工规范进行施工操作，确保工程合格。2、如因乙方在施工过程中少量而造成甲方的损失，应由乙方全部担当。3、如因乙方在施工过程中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题，如需返工乙方应付全部责任。六、施工工期：乙方应在_年_月_日之前进入工地施工。七、平安生产：乙方在该工程项目的施工全部过程，必需充分留意平安，严格根据平安生产操作法规施工，指平安保障措施，杜绝一切大小平安事故的发生，如小事故，由乙方担当，如出现大事故，甲、乙双方共同担当。八、其它：1、本合同未尽事宜，甲、乙双方共同商讨，可签补充协议，与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方签字：乙方签字：_年_月_日网签版工地工程合同5甲方：乙方：甲方双方依据民法典等相关法律、法规，本着同等互利的.原则，经双方友好协商达成如下合同条款：一、防水施工1、工程名称：浙江XX公司屋面光伏支架立柱防水工程。2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。3、防水施工价格 本次防水施工为双包方式（包工包料），。此价款为本工程固定造价，总价按屋面详细完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾难或天气等不行抗拒的缘由除外。5、施工质保 甲方同意将补漏工程托付给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须担当全部相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须实行相应的补救措施直至修复完成。 本次防水补漏需依据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。假如此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为_年运用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必需无偿重新进行防水处理）。6、双方责任 甲方责任：在防水施工结束后，甲方应协作做好成品爱护，如现场施工人员有意引起的损坏，后果由甲方负责。 乙方责任：1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发觉乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。2、 施工中的一切平安责任由乙方负责并担当全部经济费用，工程款项中包含保险费用。二、施工程序及施工要求1、屋面全部的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。2、将该楼楼面全部裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。4、乙方需留意施工平安，乙方在施工过程中必需爱护好甲方及XX公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内复原原状或照价赔偿。5、乙方必需实行充分的平安防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定刚好处理的，甲方有权另行托付他人处理，所发生的费用均由乙方担当。三、付款方式 该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。四、附则1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一样时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。甲方：代表签章： _年_月_日乙方：代表签章：_年_月_日网签版工地工程合同6甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼全部房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。二、建设方式包工不包料，甲方负责供应建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及平安保障设施。三、承包价根据房屋建筑面积元平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款方式采纳阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采纳同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务（一）义务1、甲方必需根据施工进度供应建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方担当损失。2、甲方必需根据合同约定时间支付建设工程款。3、乙方必需根据房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方缘由导致返工，损失由乙方全部担当。4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便打算。5、乙方必需对甲方供应的材料进行妥当管理，避开造成损失和奢侈。（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权根据合同约定时间要求甲方支付工程款。六、平安约定合同约定单价已包含平安施工费，乙方必需做好施工现场平安措施，对工人进行平安教化，施工中做到平安作业，施工过程中发生的任何平安事故由乙方全部担当。七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需担当乙方建设总费用10的违约责任，若任何一方严峻违约，造成重大损失，必需按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向_县人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：_年月_日