2022年二级建造师《法规》真题及答案解析.docx

名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2022 年二级建造师法规真题及答案解析（完整版）2022 年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师细心解析,精 细化试题分析,请连续关注学尔森二级建造师频道,完善解析一网打尽；二级建造师考试时间为 2022 年 6 月 2-3 日统考,考试报名时间于 1-3 月开头,小编特为大家整理了 2022 年二级建造师法规真题及答案解析（完整版）,赶忙来学尔森一起看一下吧； 更多二级建造师报名条件、 二级建造师备考指导等信息请连续关注学尔森二级建造师频道；一、单项挑选题（共60 题,每题1 分；每题的备选项中,只有1 个最符合题意）1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特殊规定不一样,不能确定如 何适用时,由（）裁决；A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会【答案解析】 B 主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情形；P6 2.关于建设工程代理的说法,正确选项（）；A.建设工程合同诉讼只能托付律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理 D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理【答案解析】 C 主要考察代理的相关规定；P13 3.建设用地使用权自（）时设立；A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金【答案解析】 C 主要考察建设用地使用权；P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利 甲发觉后,对乙提起侵权之学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -诉；经查,乙共销售侵权产品800 件,因乙的 为,甲少销售600 件；甲销售专利产品每件获利2000 元；乙销售侵权产品利 1000 元；乙应赔偿甲 （ ）；A.60 万元 B.80 万元 C.120 万元 D.160 万元【答案解析】 C 主要考察建设工程学问产权侵权的法律责任中赔偿缺失数额的 确定方法； P28 5.建设单位与乙设计单位签订设计合同,商定设计费为 200 万元,甲按 付了定 金 50 万元,假如乙在规定的期限内不履行设计合同,应当（ ）；A.50 万元 B.80 万元 C.90 万元 D.100 万元【答案解析】 C 主要考察定金的相关规定；P34 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同商定开工日期为 2022 年 5 月 1 日；同年 2 月 10 日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同；施工企业为保证工期, 于同年 4 月 20 日将建筑材料运至工地； 后因设备缘由,工程实际开工日为同年5 月 10 日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）；A.2022 年 2 月 10 日 B.2022 年 4 月 20 日 C.2022 年 5 月 1 日 D.2022 年 5 月 10 日【答案解析】 B 主要考察建筑工程一切险的保险期限；P38 7.施工企业发生的以下事故中,可构成工程重大安全事故的是（）A.施工企业工程施工质量不符合标准,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人 B.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼下坠亡 C.施工企业对暴露地面的钢筋未实行防护和警示措施,造成路上李某摔成重伤 D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员集体中毒【答案解析】 A 主要考察建设工程领域常见的刑事责任的种类和承担方式；P42 8.依据建筑业企业资质治理规定,关于施工企业资质证书的说法,正确选项（ ）；A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予连续资质证书决 定的,视为不准予连续学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,可以直接承继原施工企业资质C.项目未取得施工许可证, 施工企业擅自施工的, 资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请D.资质证书有效期届满, 未依法申请连续的, 资质许可机关应当撤回其资质证书【答案解析】 C 主要考察资质证书的申请、连续和变更；P57-58 9.关于投标保证金的说法,正确选项（）；A.招标分两阶段进行, 招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算C.投标保证金有效期应当与投标有效期一样D.招标人终止招标的, 应当准时退仍已收取的投标保证金,招标文件未规定利息的,可以不返仍利息【答案解析】 C 主要考察投标保证金的有关规定；P85 10.关于实施建设工程强制性标准的说法,正确选项（）；A.工程建设地方标准中, 对直接涉及环境爱护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文B.工程建设强制性标准均为有关工程质量标准的强制性条文C.工程建设中采纳新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采纳国际标准或国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制【答案解析】 A 主要考察工程建设标准的规定；P260-263 11.依据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准,属于施工企业资质不良行为的是（）；A.以他人名义投标B.将承包的工程违法分包C.未在规定期限内办理资质变更手续D.未依据与招标人订立的合同履行义务,情节严峻的【答案解析】 C 主要考察建筑市场施工单位不良行为记录认定标准；P104-106 12.关于运输合同的说法,正确选项（）；A.托运人违反包装规定的,承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不行抗力灭失,已收取运费的,托运人不得要求返仍C.货物运输到达后,承运人知道收货人的,应当准时通知收货人D.联运合同中, 缺失发生在同一区段的, 仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案解析】 C 主要考察货运合同当事人的权益义务；P166-167 学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -13.依据招标投标违法行为记录公告暂行方法,关于招标投标违法行为记录公告的说法,正确选项（）；A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理打算,6 个月的,公告期限为 6 个月所认定的限制期限长于B.原行政处理打算被依法变更或撤销的,公告部门应当准时对公告记录予以变更 或撤销,并在公告平台上予以声明 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理打算的相关内容不符的,可 以向公告部门提出书面更正申请, 公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的 公告D.行政处理打算在被行政复议或行政诉讼期间,录的公告公告部门应当停止对违法行为记【答案解析】 B 主要考察建筑市场诚信行为的公布；P106-107 14.关于节能技术进步的说法,正确选项（）；A.国家实行强制措施研发施工节能技术B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,审批应当制定创新方案, 并报有关部门D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新讨论,支配财政性资金予以支持【答案解析】 C 主要考察节能技术进步的相关规定；P191 15.以下建筑施工条件中,属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（ ）；A.建设资金已落实 B.主要负责人经有关部门考核合格 C.配备了兼职安全生产治理人员 D.为职工办理了意外损害保险【答案解析】 B 主要考察申领安全生产许可证的条件；P201 16.关于施工生产安全事故报告的说法,正确选项（）；A.事故造成的伤亡人数发生变化的,应当准时补报 B.报告事故发生地点不包括详细发生地点以外的波及区域 C.单位负责人接到报告后,应立刻向县级以上人民政府报告 D.立刻报告是指在事故发生 1 小时内报告 P241-242 【答案解析】 A 主要考察施工生产安全事故报告的基本要求；17.关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确选项（）；学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业隐秘 B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查 C.安全生产监督检查人员必需出示有效执法证件 D.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理【答案解析】 C 主要考察政府主管部门实施安全生产行政执法工作的法定职权；P256 18.关于二建建造师变更注册的说法,正确选项（）；A.变更注册后,注册有效期重新运算 B.因变更注册申报不准时导致工程项目显现缺失的,由注册建造师承担责任 C.变更注册只能由原聘用企业申请 D.申请变更注册应当供应工作调动证明【答案解析】 D 主要考察变更注册和增加执业专业的规定；P66-67 19.依据建设工程质量治理条例,设计文件应注明工程合理使用年限,该年 限从（ ）之日起算；A.工程竣工验收合格 B.颁发施工许可证 C.工程缺陷责任期届满 D.工程法定最低保修期届满【答案解析】 A 主要考察设计单位的质量责任和义务；P280 20.在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是（）；A.承揽人发觉定作人供应的图纸不合理,未能如期完成工作立刻停止工作并通知定作人, 因 答复,B.承揽人发觉定作人供应的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不行抗力造成标的物毁损D.因定作人未能按期支付酬劳,承揽人拒绝交付工作成果【答案解析】 B 主要考察承揽合同的相关规定；P151-152 21.2022 年 9 月 15 日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的 30 万元债权, 同年 9 月 25 日,乙接到甲关于转让债权的通知,关于债权转让的说法,正确选项（）；A.甲与丙之间的债权转让合同 9 月 25 生效B.丙于 9 月 15 可以向乙主见 30 万元债权C.乙拒绝清偿 30 万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任D.甲与丙之间的债权转让行为于9 月 25 日对乙生效【答案解析】 D 主要考察合同履行、变更、转让的规定；P123 学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -22.关于民事诉讼送达的说法,正确选项（）；A.诉讼文书寄出的日期为送达日期B.送达诉讼文书必需有送达回证C.受送达人被监禁的,应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达【答案解析】 B 主要考察审理前的主要预备工作当中的有关文书的规定；P320 23.依据建筑法,以下情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是（）；A.某工程因政府宏观调控停建,1 个月向发证机关报告, 1 年后复原施 报发证机关核验施工许可证B.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期C.某工程因地震中止施工,1 年后向发证机关报告D.某工程因洪水中止施工, 1 个月内向发证机关报告,2 个月后自行复原施工【答案解析】 A 主要考察延期开工、核验和重新办理批准的规定；P50-51 24.关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法,正确选项（）；A.中心治理的总公司的专项应急预案,报总公司所在地主管部门备案B.已进行应急预案备案登记的,急预案申领安全生产许可证时, 可以不再供应相应的应C.中心治理的总公司的所属单位的综合应急预案,由总公司统一备案 D.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意【答案解析】 B 主要考察施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案；P239-240 25.关于评标结果异议的说法,正确选项（）；A.对评标结果异议不是对评标结果投诉的必定前置条件 B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议 C.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出 D.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动连续进行【答案解析】 C 主要考察招标投标异议的规定；P89 26.关于投标文件的送达与签收的说法,正确选项（）；A.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件 B.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收 C.未依据招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收 D.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点【答案解析】 D 主要考察投标文件的送达与签收；P84 27.关于安全专项施工方案实施的说法,正确选项（）；学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -A.由项目经理兼任专项施工方案实施情形检查员,对现场实施监督 B.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情形 C.发觉不依据专项方案施工的,报建设单位后整改 D.发觉有危及人身安全隐患时,立刻组织作业人员撤离【答案解析】 B 主要考察安全专项方案的实施；P220 28.关于无效施工合同工程款结算的说法,正确选项（）；A.施工合同无效, 但建设工程竣工验收合格, 承包人恳求参照合同商定支付工程 价款的,不予支持 B.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人恳求参照合同商定 付工程价款的,应予支持C.施工合同无效, 且建设工程经竣工验收不合格,不合格,承包人恳求支付工程价款的,不予支持修复后的建设工程经竣工验收D.施工合同无效, 且建设工程经竣工验收不合格, 修复后的建设工程经竣工验收 合格,发包人恳求承包人承担修复费用的,不予支持【答案解析】 C 主要考察无效施工合同的工程款结算；P121 29.依据企业安全生产费用提取和使用治理方法,施工投标人安全防护、文 明施工措施的报价下限, 是依据工程所在地工程造价治理机构测定费率运算所需 费用总额的（）；A.60% B.90% C.70% D.80% 【答案解析】 B 主要考察施工单位安全费用的提取治理；P224 30.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程 8 万公 里,市场价格约为 16 万元,里程表显示行驶里程为 4 万公里；甲明知上述情 况存在,仍将该车以 23 万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院；乙 的以下诉讼恳求可以获得支持的是（）；A.恳求削减价款至 16 万元 B.以欺诈为由恳求解除合同 C.以重大误会为由恳求撤销合同 D.恳求甲承担缔约过失责任31.关于电子招标投标的说法,正确选项（）；A.投标人在投标截止时间前不得补充、修改或撤回投标文件 B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤销投标文件 C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台不得拒收学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交【答案解析】 D 主要考察电子招标投标的规定；P76-77 32.关于招标文件澄清或者修改的说法,正确选项（）；A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,15 日前澄清或者修改招标人应在投标截止时间至少C.澄清或者修改可以以口头形式通知全部猎取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足 可按原投标截止时间开标15 日的,在征得全部投标人同意后,【答案解析】 B 主要考察编制招标文件及标底的规定；P78 33.关于仲裁协议效力的说法；正确选项（）；A.当事人对仲裁协议有异议的,可以在仲裁进行中随时提出 B.假如合同终止,就合同中仲裁条款的效力也终止 C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能恳求仲裁机构作出打算 D.未商定仲裁机构的仲裁协议无效【答案解析】 D 34.甲公司向乙公司购进一批建材；乙依据合同商定为甲代办铁路托运,运往合 同商定的交货地点 M 县；在运输过程中, 甲与丙签订合同,商定将这些建材转 让给丙,在 M 县火车站交货； 由于山洪暴发, 火车站在运输中出轨, 建材毁损,该缺失由（）；A.丙承担 B.甲承担 C.乙承担 D.甲与乙分担35.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）；A.边界 B.中心 C.毗邻建筑物 D.周边 50 米【答案解析】 A 主要考察施工现场环境噪声污染的防治；P173 36.关于建设工程竣工验收备案的说法,正确选项（）；A.施工企业应自竣工验收合格之日起 15 内办理备案 B.竣工验收备案必需提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件 C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -D.工程竣工验收备案表一式二份,1 份由建设单位储存, 1 份留备案机关存档【答案解析】 D 主要考察竣工验收备案的时间及须提交的文件；P293-294 37.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确选项（）；A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者B.优先受偿权的范畴包括承包人因发包人违约所造成的缺失C.承包人的优先受偿权优于抵押权D.承包人行使优先受偿权的期限为 1 年【答案解析】 C 主要考察承包人工程价款的优先受偿权；P116 38.关于劳动合同效力的说法,正确选项（）；A.存在用人单位免除自己的法定责任、效排除劳动者权益条款的, 劳动合同全部无B.用人单位发生合并或分立,须与劳动者重新签订劳动合同C.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一样的,生效时间D.用人单位投资人发生变更,原劳动合同连续有效以在先的时间为劳动合同的【答案解析】 D 主要考察订立劳动合同应当留意的事项；P131-133 39.依据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定,必 须实施见证取样和送检的试块、试件或材料,不包括（）；A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件 B.地下使用的防水材料 C.用于砌筑砂浆的水泥 D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂 P269 【答案解析】 A 主要考察见证取样和送检的规定；40.甲公司依据乙公司的挑选,向丙公司购买了1 台大型设备,出租给乙使用,乙 该设备安装完毕后, 发觉不能正产运行, 关于该合同的说法, 正确选项（ ）；A.甲应当对乙承担违约责任 B.如乙破产,该大型设备属于乙的破产财产 C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔 D.租赁期满,乙取得该设备的全部权【答案解析】 C 主要考察融资租赁合同当事人的权益义务；P164-165 41.关于施工合同解除的说法,正确选项（）；A.合同商定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除 B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除 C.发包人未按商定支付工程价款,承包人可以解除学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除【答案解析】 B 主要考查合同的履行、变更、转让、撤销和终止；P126 42.关于民事诉讼执行程序的说法,正确选项（）；A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行 B.执行可以实行查封、扣押、冻结等措施 C.执行异议审查和复议期间,暂停执行 D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案解析】 B 【解析】考查民事诉讼的执行程序；P326-328 43.关于联合体投标的说法,正确选项（）；A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的,件后组成联合体应当在提交资格评审申请文B.招标人应当在资格评审公告, 招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体 投标 C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标,其投标有效 D.由同一专业的单位组成的联合体,依据资质等级较高的单位确定其资质等级【答案解析】 B 考查联合体投标； P83 44.依据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准,属于施工企业工程 安全不良行为的是（）；A.在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡 B.未依据节能设计进行施工 C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测 D.依据规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严峻 P105 【答案解析】 A 主要考察施工单位不良行为记录的认定标准；45.关于行政复议的说法,正确选项（）；A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议 B.在行政复议中随时可以调解 C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为 D.行政复议打算具有终局性【答案解析】 C 此题主要考察行政复议的规定；P303-304 ；P344 46.依据民事诉讼法,当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议,由双方当事人依法共同向（A.当事人所在地 B.调解协议履行地）基层人民法院提出；学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构 下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 10 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -C.调解协议签订地 D.调解组织所在地【答案解析】 D 主要考察考查特殊程序的规定；P323 47.关于投标文件撤回和撤销的说法,正确选项（）；A.投标人可以挑选电话或书面方式通知招标人撤回投标文件 B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退仍 C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退仍投标保证金 D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人【答案解析】 D 主要考查投标保证金； P85 48.关于建设工程合同一方违约后,另一方实行措施防止缺失扩大的说法,正确 的是（ ）；A.接到违约方的通知后,守约方应当准时实行措施防止缺失扩大 B.守约方没有实行适当措施致使缺失扩大的,可以就扩大的缺失要求赔偿 C.当事人因防止缺失扩大而支出的合理费用,由自己承担 D.未接到违约方的通知,守约方无需实行措施防止缺失扩大【答案解析】 A 考查赔偿缺失限制； P118 49.依据建设工程施工合同（示范文本 确的是（）；A.隐藏工程经监理人检查质量不合格的,盖,无需重新检查,关于隐藏工程检查程序的说法,正 承包人按监理人指示完成修复后即可覆B.监理人不能按时进行检查的, 应在检查前 48 小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成掩盖工作D.隐藏工程必需经监理人检查且质量符合隐藏要求,人方可掩盖并在验收记录上签字后承包【答案解析】 D 主要考查施工质量检验制度；P270 50.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同,乙按商定向甲支付了定金 4 万元,合同商定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6 万元；交货日期届满,甲无法交付该建材； 乙诉至法院提出的如下诉讼恳求中,即能最大限度爱护自己的利益,又能获得支持的是（） ；A.恳求甲双倍返仍定金 8 万元B.恳求甲支付违约金 6 万元,同时恳求甲返仍支付的定金 4 万元C.恳求甲双倍返仍定金 8 万元,同时恳求甲支付违约金 6 万元D.恳求甲支付违约金 6 万元【答案解析】 B 主要考查定金的规定； P34 学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -51.国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度；A.节地 B.节水 C.节能 D.节材【答案解析】 C 主要考查建筑节能的规定；P187 52.代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确选项（）；A.行政机关只能托付第三人代履行 B.代履行不适用与人身有关的义务 C.代履行的适用与不履行义务的后果无关 D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止【答案解析】 B 主要考查行政强制强制执行的实施程序；P343 53.关于二级建造师执业范畴的说法,正确选项（）；A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间,业；经受聘企业同意, 可以变更注册另一企C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人缘由致使工程项目停工超过 工程施工项目负责人120 日,注册建造师可同时担任另一【答案解析】 C 主要考查二级建造师执业岗位范畴；教材 P69；54.某建设工程施工招标,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成缺失； 关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确选项（）；A.甲、乙承担连带赔偿责任 B.建设单位与甲有合同关系,应由甲承担赔偿责任 C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任 D.甲和乙承担按份赔偿责任【答案解析】 A 主要考察承包单位违法行为应承担的法律责任；P102 55.建设单位申领领取施工许可证时,建设工期超过 1 年的建设工程, 到位资金 原就上最少为工程合同价的（）；A.20% B.40% C.50% 学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -D.30% 【答案解析】 D 主要考察施工许可证的法定批准条件；P50 56.施工现场发觉的地下遗存文物,全部权属于（）；A.施工企业 B.建设单位 C.建设用地使用权人 D.国家【答案解析】 D 主要考察属于国家全部的文物范畴；P195 57.关于用人单位向劳动者支付酬劳的说法,正确选项（）；A.劳动酬劳中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金 B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付 C.劳动者依法参与社会活动期间,用人单位应当依法支付工资 D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资【答案解析】 C 主要考察劳动合同的履行和变更；P132 58.关于仲裁裁决执行的说法,正确选项（）；A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期间为2 年,不能中止、中断C.仲裁裁决作出后,当事人不服裁决,可以就裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,申请仲裁【答案解析】 D 主要考察仲裁裁决的执行效力；P334-335 59.关于施工企业专职安全生产治理人员职责的说法,正确选项（）；A.组织制定本单位安全生产操作规程 B.编制安全专项施工方案 C.照实记录安全生产训练和培训情形 D.建立健全本单位安全生产责任制【答案解析】 C 主要考察施工单位的安全生产责任制度；P205-206 ；P219 二、多项挑选题（共 20 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项, 错选,此题不得分； 少选,所选的每个选项得 0.5 分）61.以下投标人投标的情形中,评标委员会应当拒绝的有（）；A.联合体未提交共同投标协议B.投标报价高于投标文件设定的最高投标限价学尔森训练大建工领域专业的一站式职业训练机构下载 APP 随时随地上课更多课程题库细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 13 页,共 18 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字 D.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改 E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案解析】 ABCE 主要考察评标委员会拒绝投标的规定；P80 62.关于劳务派遣的说法,正确的有（）；A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位 B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记 C.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用 D.劳务派遣用工只能在暂时性、帮助性或替代性的工作岗位上实施 E.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分别 P137-138 【答案解析】 BDE 主要考察劳务派遣的规定；63.在城市市区噪声敏锐建筑物集中区域内,未取得县级以上人民政府或有关部 门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业有（）；