承揽加工合同汇编十篇.doc

承揽加工合同汇编十篇承揽加工合同汇编十篇 随着人们法律意识的建立，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的承揽加工合同10篇，希望能够帮助到大家。 承揽加工合同 篇1 合同编号：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日 定作方：_ 承揽方：_ 第一条加工物、数量、报酬、交货期限 项目名称及内容_ 计量单位_ 数量_ 工作量_ 报酬_ 交付期限_ 单价_ 金额_ (注：空格如不够用，可以另接。) 第二条技术标准、质量要求： 第三条承揽人对质量负责的期限及条件： 第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求： 第五条承揽人使用的材料由_人提供。 材料的检验方法：_ 第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是： 第七条工作成果检验标准、方法和期限： 第八条结算方式及期限： 第九条定作人在_年_月_日前交定金(大写)_元。 第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。 第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。 第十二条违约责任： 第十三条解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的。 按下列第_种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 定作方(公章)_ 承揽方(公章)：_ 签订地点：_ 签订地点：_ _年_月_日 _年_月_日承揽加工合同 篇2 承揽方(甲方)：_ 定作方(乙方)：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 加工费：_ 单位总价：_ 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 材料名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 单价：_ 总价：_ 图纸、技：_ 术资料及：_ 交付时间：_ 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：_ 交付时间：_ 交付地点：_ 交付数量：_ 包装要求：_ 检验方法：_ 运输方法：_ 运费承担： 第六条加工费结算办法与时间_。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行 为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。 第十三条通知 1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：_。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。 承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 地址：_地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_承揽加工合同 篇3 定作单位：某某项目经理部 （以下简称甲方） 承揽单位：某某钢结构制造有限公司 （以下简称乙方） 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、加工承揽合同条例等有关规定，甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。 第一条 加工构件品名与价款 一、 加工品名：某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。 二、 承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。 三、 加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币） 四、 本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。 五、 本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。 六、 本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。 第二条 加工成品期限与交付 一、 加工期限：暂定为三十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。 二、 交付状态：按甲方提供的加工制作转换图全部图示状态交付，并配合防腐涂装。 三、 交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。 第三条 加工材料供应与采购 一、 甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损2、型材材损3）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5的采管费。 二、 乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。 三、 乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。 四、 具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在48小时内清理出场。 五、 材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。 第四条 加工成品质量与验收 一、 根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行建筑安装工程施工及验收规范、建设工程质量管理办法和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。 二、 质量等级：一次验收合格 三、 保修期限：保修壹年。 四、 技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。承揽加工合同 篇4 承揽方：_ 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 定作方：_ 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 定作方委托承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求:_ 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量： 1用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 2用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法： 1承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 3定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金： 价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法： 1按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。 2定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。 3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 第七条交(提)货的时间和地点： 1交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 2交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。 第八条包装要求及费用负担：_ 第九条运输办法及费用负担：_ 第十条结算方式及期限：_ 第十一条其他： 1根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。 2根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。 第十二条承揽方的违约责任： 1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。 3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。 4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_元；(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。 5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_(10-30幅度)或酬金总额的_(20-60幅度)违约金。 6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。 7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。 9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。 10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。 第十三条定作方的违约责任： 1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。 2、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_(10-30幅度)的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_(20-60的幅度)违约金。 3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。 5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。 6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。 第十四条不可抗力 在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条纠纷的处理： 加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 第十六条本合同自_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式 _份，交_(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。 定作方(盖章)：_承揽方(盖章)：_ 代表人(签字)：_代表人(签字)：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ _年_月_日_年_月_日承揽加工合同 篇5 定作单位： 某某项目经理部 （以下简称甲方） 承揽单位： 某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方） 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、加工承揽合同条例等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。 第一条 加工构件品名与价款 一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。 二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。 三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币） 四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。 五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。 六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。 第二条 加工成品期限与交付 一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。 二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。 三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。 第三条 加工材料供应与采购 一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5的采管费。 二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。 三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。 四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。 五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。 第四条 加工成品质量与验收 一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行建筑安装工程施工及验收规范、建设工程质量管理办法和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。 二、质量等级：一次验收合格 三、保修期限：保修壹年。 四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。 五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。 六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。 七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。承揽加工合同 篇6 甲方（定作方）： 代理人： 地址： 联系电话： 乙方（承揽方）： 代理人： 地址： 联系电话： 为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据中华人民共和国合同法及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。 第一条 定作物名称、数量、规格、质量、价款 防盗门名称_，规格_，单位_，数量_，单价（元/M2）_。 注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。 工期要求： 第二条 承揽方式、材料的提供 2.1 承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场； 2.2 本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容； 2.3 材质标准： 2.3 乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。 第三条 承揽范围 3.1 乙方承揽加工范围： 3.2 工程地点： 第四条 合同价款的计算、结算、支付方式4.1计算方法：面积以现场实际测量面积为准。 4.2 本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。 4.3 付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。 第五条 合同价款与酬金 本合同价款共计：以实结算_元整。 第六条 加工制作安装要求 6.1 甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。 6.2 乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。 6.3 乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产 6.4乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。 6.5 为了保证工程的进度和质量，总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责保护安装成品，属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。 第七条 工期 7.1 开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。 7.2 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延： （1）按施工准备规定，不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件，影响进场施工； （2）在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工 （3）人力不可抗拒的因素而延误工期。 第八条 工程质量标准和验收办法 8.1 本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。 8.2 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督和整改。 8.3 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施，所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。 第九条 质量保修工程竣工并经验收合格后，乙方按规定对所承揽工程实行保修，保修时间按国家规定执行，在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。 甲方通知乙方返修时，乙方应及时维修，如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修，一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用，甲方全额退还质保金。 第十条 安全及特别约定 1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作，高空作业配安全带，进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方负责协调、配合，所有责任及费用均由乙方承担。 2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包，如有发现，甲方有权随时解除本合同。 第十一条 违约责任 11.1 工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿修理、返工。 11.2 由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，向甲方支付合同价款的千分之一。 11.3 甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 第十二条 争议的处理如在本合同履行过程中双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。如协商不成时，可通过_人民法院诉讼解决。 本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议处理，补充协议为本合同的组成部分。 第十三条 合同的生效和份数 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。