工程意向书.docx

工程意向书工程意向书在快速变化和不断变革的今天，人们使用到意向书的情况不断增加，合作意向书的签订为进一步签订正式协议奠定了基础，那么相关的意向书到底怎么写呢？下面是我帮大家整理的工程意向书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。工程意向书1致：xx市交通投资集团有限公司我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到如今，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线仍然存在，仍然成为路基施工的障碍。由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也由于电信管线和两水工程一直没有开工。以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部下面损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经历的承包商也无法估计的，根据合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽搁的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。XXXXX公路周王庙至长安段改建工程第五合同段项目经理部20xx年3月25日工程意向书2甲方：_人民政府下面简称“_政府乙方：_电力投资有限公司下面简称“旷达电力一、概述根据有关法律法规，本着战略合作、互利共赢、共同发展的宗旨，为推进农业科技创新，促进新能源建设及农业的发展，就内蒙古赤峰市巴林左旗_镇_村300MW光伏电站与生态农业一体化项目，经友好协商同意签订下面合作协议：注：本协议属框架性意向合作协议二、投资主体与合作方本次协议涉及的项目投资主体为本公司的全资子公司旷达电力，与_政府不存在关联关系。旷达电力注册资本50,000.00万元，目前公司持有其100%股权。旷达电力20xx年度营业收入2,781.41万元，净利润484.01万元，总资产79,8_.97万元，净资产26,709.01万元经审计。旷达电力20xx年1-10月营业收入33,945.84万元，净利润2,688.24万元，总资产84,663.48万元，净资产54,397.25万元未经审计。三、协议主要内容一合作开发内容及期限1、基本情况：旷达电力出资在巴林左旗_镇_村建设光伏电站与生态农业一体化项目，其中光伏电站建设自20_年到20xx年的规模为300MW，占地面积约为10000亩；配套生态农业项目，占地面积约为20xx亩；合计占地面积约为12000亩。x2、投资规模：该项目总投资额约为人民币30亿元。3、合作期限：自本协议签订之日起，双方开场施行战略合作，合作期限为20xx年至20xx年。二合作开发方式1、旷达电力负责引入行业先进技术，在巴林左旗_镇投资建设光伏电站并积极促进农业的综合开发，负责项目建设的所有投资。2、_政府负责协调相关职能部门，为旷达电力建设光伏电站与生态农业一体化项目的项目审批、项目用地、企业税收等方面给予优惠政策，并全力支持项目建设。三项目施行进度安排1、本协议签订后，旷达电力应当于_日内向_政府相关部门报送资料，_政府负责协调相关职能部门，在30日内办理光伏电站项目申请相关事宜。2、旷达电力需：在本协议签订之日起6个月内，委托具备相应资质的设计单位根据规范要求完成项目备案所需的支撑性报告的编制和评审，完成可研的编制和评审；在20_年8月底以前，完成项目备案工作；在项目核准之日起1个月内，完成工程设计及工程招标，实现一期工程开工建设；到20_年底，光伏电站与生态农业一体化项目一期100MW能够投入运营。四双方权利和义务1、_政府成立专项项目建设协调领导小组，为旷达电力的项目提供长效的政策支持，并积极协调相关职能部门，按照国家西部大开发和新能源与农业一体化发展的优惠政策，支持旷达电力的项目建设，积极配合旷达电力在20_年至20xx年期间争取300MW的光伏电站项目指标，并积极配合旷达电力协调巴林左旗的电网接入。2、旷达电力出资在巴林左旗_镇建设光伏电站与生态农业一体化项目，于20xx年前分期累积投资额到达30亿元人民币。五其他本协议自签订之日5个工作日内，旷达电力向_政府交纳300万元保证金。待项目开工后旷达电力投资到达保证金数额后，如在20_年8月31日因客观原因不能完成该项目备案_政府将此保证金退还。甲方：_人民政府乙方：_电力投资有限公司代表：_代表：_年_月_日工程意向书3本协议由下列双方订立：甲方：乙方：根据（中华人民共和国合同法）和其他有关规定，结合双方公司合作的详细情况，现初步拟订合作条款如下：1、合同标的乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程。2、合同总价_本合同价为一次性包定价，包括内容：2.1厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。2.2设备所需的机械或钣金加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。2.3工程中所需的人力辅助，工具辅助。2.4配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括苏州市外的服务。2.5安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验配合包括夜间值班，工具保管等。3、合同工期：3.1乙方必须无条件配合，知足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。3.2乙方需按时提供应甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方承当。3.3.1前期需准备的工作甲方须在工程开场前20天通知乙方。3.3.2采购送货服务乙方在明确要求后，12小时内给予答复，可进行的任务须在最多、60小时内完成送货。3.3.3乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完好和联络的时效。3.3根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙方经商议后共同解决。4、质量保证乙方应保证其供给的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有讲明书的特殊器材，乙方应提早提供讲明，甲方在违背常例使用后造成后果乙方不承当责任。5、技术资料甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方以为资料提供不完好或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。6、管理人员6.1甲方代表为_6.2甲方_对质量负责监督与验收6.3乙方负责本工程的管理人员为_6.4甲乙方管理人员：6.4.1甲方代表的指令、通知、变更由_签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效，甲方代表应及时向乙方提供所需指令，批准，如乙方未能执行，应承当因而给甲方造成的可见损失。6.5.1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效，甲方承当因错误执行指令产生的费用和给其本身造成的损失。6.6甲方责任：6.6.1甲方组织乙方技术人员，采购人员等考察现场，给予口头安全辅导。6.6.2提早提出要求、指令，监督并指出技术上的问题。6.6.3协调乙方人员和_的操作手续。如进厂，停车，安全服饰等6.6.4尊重并信任乙方，对甲方在中国国内私自进行的操作，乙方不承当责任。6.7乙方责任：6.7.1乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反响给甲方。6.7.2乙方根据合同规定的工程范围，按质如期提供五金，机械配件，人力并确保质量。6.7.3对额外采购物品需明确报价，并严格遵守书面文件的条款履行责任。6.7.4对甲方的商业信息无条件进行保密，不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。7、转包与分包：乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下，未经甲方批准时，不能将业务分转给其他单位。8、付款方式与索赔：支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方电子、书面报价单后：8.1报价单总价在2，000以内的，甲方每月支付乙方1次。8.2报价单总价在2，000-10，000以内的，甲方预付乙方总价30%以内定金，在验收后的15天内付清余款。8.3报价单总价在10，000-100，000以内，甲方预付乙方总价70%以内预付款，余款在工程结束前结清。8.4报价单总价在100，000以上的，须协商后制定单独的项目合同。8.5如当时无法立即验收的情况下，在交纳上述定金后，可暂扣余款的10%作为担保金，工程结束前验收合格的，甲方支付乙方所有余款，验收时任有异议的，可制定书面条款再进行处理。索赔：乙方对合同要求不符应负有责任，并且甲方在工程有效期内甲方的工程期间和之后的3个月提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。8.6乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止，乙方负担发生的一切损失和费用，包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支。8.7根据货物的疵劣和甲方受损的程度，经双方同意实行货物价格的降价处理。8.8更换、修正有缺陷的货物，更正乙方因技术不良造成的施工错误，以到达正式合同的规定，乙方承当一切费用和风险。8.9乙方延误甲方完工工期，有明确证明的情况下，乙方承当甲方赔偿金的_%。8.10假如乙方未能根据正式合同规定的时间按期操作，应当向甲方支付违约金：报价单价格的1%/天，如在20天内仍未作出改变，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述的各种违约金，赔偿金。9、合同文件正式签署的合同文件有下面文件组成：9.1本协议书参考9.2正式合同书最终修正本9.3各项目报价书最终修正价9.4履行合同时所需相关表格：甲乙方各部门管理人员名单，乙方服务项目表，送货清单，人力出勤表格，咨询格式，验收单，支款书，收款单，预付款申请单，索赔书，合同终止书索赔书、合同终止书由motogroup制定9.5正式签约合同前的来往函件此意向书还需经双方协商，修改，补充，再次制订正式合同书以后，签字盖章生效。正本一式二份，双方各执一份，副本_份，甲方_份，乙方_份。甲方盖章：乙方盖章：甲方法定代表人签名：乙方法定代表人签名：日期：日期：工程意向书4甲方:_单位乙方：_公司为加快推进_工作，根据各级人民政府关_工作的意见和通知，积极拓宽思路，本着优势互补，促进政企共同发展。经甲乙双方充分协商，本着“平等、互利、合作、共赢的原则，就_工程合作建设相关事宜达成如下意向：一、项目大概情况、建设范围、建设周期、投资规模拟建_项目下面简称本项目，由住宅楼、配套商业、服务用房等配套建筑物组成。总建筑面积69万平方米其中地下室面积8.3万平方米，住宅楼为框架剪力墙构造，层数1114层；配套商业和服务用房多为框架构造，3层居多，绿化率35%。总投资额约16亿元，项目建设期24个月，建设范围详细见双方正式签订的投资建设合同和图纸。二、合作形式本项目采用“投融资+施工总承包形式施行。通过招标程序，若乙方中标，甲方将本项目委托乙方进行投融资、施工总承包，工程建成并交付使用后，甲方根据约定的回购时间和方式将投资额及其产生的融资费用支付给乙方。三、投资额确认及调整原则1、施工图预算根据甲方交付的施工图设计文件及_省现行各专业定额、及各专业定额配套的计价标准足额进行编制。材料价格根据当地定额站发布的（工程造价信息）计取。2、项目建设期间根据当地定额站发布的（工程造价信息），分月按实调整建设期当期的人工、材料、机械价差；（工程造价信息）中未包含的材料，或规格、品牌、型号与实际使用不符的材料，或者（工程造价信息）发布的价格与实际采购价有明显偏差时，以甲、乙双方共同调查并确认的价格为准。3、工程变更、签证以及在合同约定工期内含经甲方批准的工期顺延时间定额费率、人工、规费、税金等发生省、地市政策性调整时，根据有关规定调整。甲方设计变更或工程更改不能降低乙方的合同价款及利润空间。合同范围以外增减的工程量，及因甲方需提早完工或征地拆迁造成施工延期发生的费用，执行上述相应计价原则确定价款。4、因甲方增加建设内容、提高建设标准、发生重大设计变更以及征地拆迁等原因导致的部分工程无法按期完工的，甲方应甩项验收，并按本协议约定的计划完工时间结算并支付工程款或回购款。5、各单位工程完工或具备验收条件后，乙方根据约定的计价根据、程序提出结算报告，甲方在收到报告后60日内组织审计并确定工程造价。四、双方主要权利和义务1、甲方的主要权利和义务1甲方承当本项目的前期工作，包括但不限于征地、拆迁、安置等工作，创造建设本项目的必要施工条件。2负责协调本工程涉及的相关部门、各利益责任方关系，协助乙方办理涉及本项目的各种手续及文件。3在约定的时间完成本项目的征地拆迁工作并交付工作面，负责处理因征地拆迁等引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及其他相关事务。4负责组织施行本项目的勘察和设计工作，并在约定的时间内向乙方提供各项报告和图纸。5工程交工、完工后，组织相关单位验收，并及时、足额按约定支付各种款项。2、乙方的主要权利和义务1履行融资、投资责任，做好投资建设的一切准备，保证工程建设资金到位。2建立项目建设管理的基本框架确保项目建设顺利进行，成立工地现场项目部。3科学制定适用于项目的管理办法，对项目质量、进度、安全等进行管控确保项目顺利完成。4自觉接受甲方、监理等单位的监督管理、组织完工验收自检。五、项目前期费用1、为体现乙方的实力和诚信，乙方提供2亿元人民币作为本项目前期借款，供甲方在本项目前期拆迁等使用，借款期限3个月。2、借款分两次汇入，该借款年利率为15%。自到账之日起顺延至97日前一次性偿付乙方借款本金及利息。若乙方中标且该借款3个月使用到期后尚未返还，若一方对此款提出使用或划转等要求，双方可协商解决，在协商期间该借款计算利息的计算相应顺延；若乙方未能中标，则甲方在本项目开标后7日内，将该借款本金、利息及2亿元3%的投资收益支付给乙方。六、工程回购及回购价款支付1、本项目回购期为3年，自工程开工之日起2年后，为本项目初次回购基准日；分期开工的以各单位工程完工或自检具备验收条件之日，为初次回购基准日。根据回购总额的4：3：3的.比例在3年的回购期内支付完毕。即在初次回购基准日内支付40%，在初次回购基准日顺延第12个月内支付30%、在初次回购基准日顺延第24个月内支付30%、在第30个月内及第36个月内分别支付回购总额的15%、15%。2、本项目回购总额由回购基数和建设期融资费用和回购期投资收益组成。回购基数为该项目经审计后的工程结算价款。3、如甲方不能根据本框架协议约定及时、足额支付建设费用，须承当所欠建设费用及其延期支付的融资费用利息按年利率12%计算，同时还应承当延期支付每日0.5比例的滞纳金以延期支付款作为计算基数。七、建设期融资费率、融资费用与投资收益1、建设期融资费率为年利率12%，以每月已完工作量为基数计算，自当月25日开场计息，每季度结付一次。2、建设期融资费用的计算为每月已完工作量+当月变更×月利率×至回购点内实际占用时间。3、计算建设期融资利息时，时间缺乏一个月的按整月计算；回购时利息随项目投资额同期同比例支付。4、回购期投资收益的计算为，审定的项目总造价×3%，回购期投资收益随项目投资额同期同比例支付。5、支付初次回购款时审计未完成以乙方申报的投资额暂计，审计完成后据实调整。八、回购担保只需选择其中的一种方式1、甲方提供回购列入_市财政预算的人大决议、政府回购承诺、及乙方认可的由国有银行或_省信誉担保集团出具不可撤销保函。2、提供与项目投资额价值相等的已储备的土地，甲方应为乙方办理他项权证作为担保，土地价值以双方共同确认的评估价为准；甲方提供的用于回购担保的土地出让时，所得出让金优先支付本项目回购款。甲方应保证相应的担保合法有效。九、其他1、本项目工程审计由甲方或受权单位在收到乙方递交的完好完工结算送审资料后的三个月内完成对本项目的最终审计，并出具审计报告。2、在合同约定回购时间工程决算价款未审结的情况下，暂按乙方递交的完好完工结算支付回购金，所发生的差额后期再作调整。3、本协议为双方的合作基础，是今后签订正式投资建设合同的前提条件。本协议未尽事宜或需对本协议有关事项进行商量并加以明确的，由甲乙双方另行约定。4、本协议壹式陆份，双方各持叁份。甲方盖章：乙方盖章：法定代表人法定代表人或受权代表：签字或受权代表：签字日期：年月日工程意向书5致：_监理部根据合同要求，我项目部于_年_月_日第一批人员进点，并立即组织人员、设备进场，开展营地建设及施工前期准备工作。由于下面原因造成我部无法按计划进行施工：1、_年_月_日监理向我部提交测量控制点_，我部随即对施工区地形进行了复测，但随后被监理通知该控制点不能使用，我部又等待监理供应准确控制点，至_年_月_日监理再次向我部提交测量控制点。期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作，发生了如下费用及损失：1、工期延误;2、管理人员费用;3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润。以上发生的损失，根据合同文件第十九条承包商权利，请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿。此致!_工程建设管理部_年_月_日工程意向书6致：工程协调指挥部监理部根据业主要求，我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼，并立即组织人员、机械设备进场，开展驻地建设及施工前期准备工作。由于下面原因造成我部无法按计划进行施工：1、20xx年xx月31日20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位，森林砍伐证未办理，与“三杆相关单位车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆赔偿款未协调达成一致，无法及时供应合格的施工场地。2、20xx年3月24日，4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由，有组织的到施工现场无理阻工。3、为研究两厢开发，业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更，涉及到整条道路调整。但该变更方案一向未落实，于20xx年4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排。截止20xx年4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往新塘埠村方向能够施工除K9+765箱涵能够施工外，其他地方仍因房屋拆迁、“三杆改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工。我部接到通知后进取组织人员于4月28日开场筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工;2、机械设备窝工;3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润;4、工期延误。20xx年4月28日工程意向书7致：_县经济开发区建设投资有限公司_项目管理咨询有限公司由于20_年_月_日工程施工场地供水管道被其他单位毁坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。此次管道毁坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、材料损失的补偿费用；3、降排水措施补偿费用；4、人工去除淤泥补偿费用；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经历的承包商也无法估计的，根据合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。此！致！_县_建筑安装工程公司_第六标段项目部20_年_月_日工程意向书8致：_项目管理有限责任公司由于_医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工经过中遭到来至社会人员的干扰，无法继续施工，遭到干扰的时间有_月_日至_月_日，_月_日至_月_日，9_月_日至_月_日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。2、设备窝工补偿费、进出场费。3、其他相关的企业管理费、现场经费。_有限公司20_年_月_日工程意向书9甲方：乙方：盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工，估计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程1#厂房、3#厂房，仓库承包予乙方。根据平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方介入盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到下面几点：甲方的权利义务1负责施工现场三通一平工作。2负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。3负责向乙方提供设计图纸4套包括一套完工图纸组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。4保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。5有权监督乙方的工程质量、工程进度。6甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。7及时组织相关单位进行完工验收。8甲方负责承当全部招标代理费用。意向人：日期：工程意向书10致：xx由于xx年x月份的连续降雨引发“xx重大自然地质灾祸事故。事故发生后，项目部于x月x日上午x时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾祸再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理x号工程暂停指令单。项目部于x年x月x日接监理部（关于全工地撤离施工人员的紧急通知）的通知通字x第x号要求：“x。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于x年x月x日接监理部（关于撤离施工人员的紧急通知）的通知通字x第x号要求：“除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标包括营地标的施工人员于x年x月x日前全部撤离施工现场，同日接到业主（关于做好人员撤离工作的紧急通知），接通知后我部认真组织在x月x日下午将全部人员撤出工地。进入x月下旬天气好转后，监理部及业主电话通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。我部接到通知后积极组织人员于x月x日进场相继完成了营地搬迁等工作。并于x年x月x日接监理部工程复工指令单，通知本标段于x年x月x日全面恢复施工。期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、设备窝工补偿费用；3、材料损失的补偿费用；4、撤离时业主拆除我部营地等损失；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经历的承包商也无法估计的，根据合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项、合同文件第x款第x项及合同文件第x款第x项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。此致xx项目部20xx年xx月xx日工程意向书11致：_我公司于20_年1月中标海宁市硖许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段，20_年1月18日开工到如今，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。由于20_年7月25日在K_+_0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20_年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有K_+385K_+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线仍然存在，仍然成为路基施工的障碍。由于20_年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20_年_月初开工的吴家埭桥也由于电信管线和两水工程一直没有开工。以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部下面损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经历的承包商也无法估计的，根据合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽搁的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。此致_改建工程_经理部20_年3月25日工程意向书12甲方:_(下面简称甲方)公司地址:_乙方:_(下面简称乙方)公司地址:_甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方“_的建设项目合作事宜，达成共鸣如下：一、项目大概情况工程项目：一期建设面积：_层高：_层一期建设项目总投资额约为：_万元(_元整)工期约为：_年二、出资合作方式：主体构造包工、包料、包周转材方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期项目构造封顶。方案二：乙方负责融资。三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。6、施工期间如有变更应提早五日为乙方出具变更通知书。7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作，严格按国家规范规定验收合格。四、乙方责任及义务1、介入图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程完工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承当一切经济赔偿及损失。6、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格根据有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量到达有关标准的合格等级。五、工程结算及利息结算方式：按_省现行计价方式计算方案一：乙方出资到一期项目构造封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清;构造封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率约20%。(融资办法：基金公司+银行贷款)六、项目物业抵消工程款如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地成本+税费+300元/=物业单价/，按此方式进行折价抵消工程款。七、违约责任1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。2、乙方如因本身实力原因，无法承当施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1追查违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。3、本协议与正签合同具有同等法律效力。八、本意向书作为正签（建设工程施工合同）的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_地址：_地址：_年_月_日工程意向书13甲方单位名称：_下面简称甲方甲方代表：_联络_乙方公司名称：_下面简称乙方乙方代表：_联络_按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑工程承包合同条例）及其他有关法律规定，本着平等互利、公平诚信、精诚合作的原则，甲乙双方就本项目的施工达成如下意向：第一条、经甲方对乙方审核，甲方拟委托乙方就甲方_工程进行承包。第二条、乙方必须保证所提供的承包工程要求的相关资质证明材料真实、合法、有效。第三条：技术服务乙方必须指派技术负责人和配齐技术人员，严格根据甲方提供的设计图纸和作业规程进行施工。乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并向甲方提供施工人员学习记录，保证在整个施工经过中正确、完好地执行，无措施或未交底严禁安排施工。第四条：安全管理1、乙方必须服从甲方的安全管理与协调，执行各种安全指令。根据安全生产法律法规、矿安全管理制度、规程进行施工。2、乙方必须指派专职安全生产管理人员或安全监督人员，必须按时参加甲方组织的各种安全检查和会议。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。4、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单包括临时增补或调换人员与考试成绩报给甲方备案。第五条：现场管理乙方必须配齐现场管理包括跟班管理人员，跟班管理人员必须持有有关部门核发的合格有效的安全资格证书，服从甲方的安全管理和参加甲方组织的安全培训。乙方必须保证现场正常跟班，跟班管理人员不得无故更换，确需更换时，必须经甲方同意。第六条：特殊工种乙方必须配齐特种作业人员，特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。特殊工种必须接受甲方的统一管理和参加甲方组织的安全培训。第七条：职工素质乙方必须派驻有从事煤矿掘进三年以上工作经历的施工工人，严格根据（煤矿安全规程）、（安全操作规程）进行施工，工人必须严格遵守甲方的规章制度，发现“三违，甲方有权进行处罚。第八条:入驻规定招标程序完毕后，甲乙双方于2日内签定工程承包合同，合同签定3日内，乙方必须派人入驻施工现场进行施工。第九条：甲乙双方联络方式及响应甲乙双方应以调度会议、安全办公会议等有关会议统一协调安排工作，并将内部联络单、传真、等以书面形式送达对方。第十条、承包方式：除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。第十一条、结算方式：以集团公司财务结算规定执行。第十二条、材料采购与供给1、乙方根据协议约定，甲乙双方共同根据设计规范的要求，采购工程所需要的材料设备，并提供产品合格证明，在到货24小时内通知甲方验收，对不合格的产品，由乙方按甲方要求的时间运出施工现场，主要建设材料须经甲乙双方认可。如因材料质量造成的工期延误，合同工期不予延期。2、根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。第十三条、甲方职责与权利：1、甲方搞好“三通一平工作，办理好属于甲方应该办理的一切手续。2、甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，讲明注意事项。3、负责及时按进度拨付工程款给乙方，委派好技术管理人员，协助乙方工作，并协调乙方及时解决施工中发生的技术难题。4、负责协调与当地政府和周边地区的关系，较好的处理好乙方提出的合理化意见和建议，并催促控制乙方在施工经过中的质量、安全与进度。第十四条、乙方职责与权利：1、参加甲方组织的施工设计方案现场交底。2、乙方在施工期间全面承当乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。3、在施工期间，乙方应精心组织和编制施工组织设计，负责根据施工组织设计施工。4、严守操作规程，接受甲方、监理及所委派代表的质量检查与技术监督，收集和整理好各项技术资料存档。服从、听取甲方的正确指挥。第十五条、工期延误对下面原因造成完工日期推延的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时；3、不可抗力；4、合同约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。5、甲方分包工程造成的工程延误。第十六条、隐蔽工程，中间验收对隐蔽工程，乙方随时通知甲方及监理，经甲方与监理验收合格并签字后，方可进行下一道工序的施工。第十七条、本意向书，不具备法律效应，只作为双方合作意向声明。第十八条、甲乙双方约定年月日签订正式合同。第十九条、本协议一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方签字盖章后生效，本意向书是双方合作的基础，甲乙双方的详细合作内容以正式合同为准。甲方代表签字：乙方代表签字：工程意向书14甲方(发包方)：邢台卓威商务服务有限公司乙方(承包方)：按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信誉的原则，经双方协商，就邢台旧机动车交易市场工程施工事宜达成协议并构成如下条款，协议双方共同遵守。一.工程大概情况1.工程名称：邢台旧机动车交易市场2.工程地址：邢台县晏家屯镇北王段村西3.构造类型：框架，共计约10万.4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由