协议书范本(合集15篇).docx

协议书范本(合集15篇)协议书范本(合集15篇)随着社会不断地进步，协议的使用成为日常生活的常态，签订签订协议是最有效的法律根据之一。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是我精心整理的协议书范本，仅供参考，欢迎大家阅读。协议书范本1一口价合同的工程价款怎样结算核心内容：“一口价合同的工程价款怎样结算？“一口价合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车我为您解答“一口价合同的工程价款怎样结算。“一口价合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于本人一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价合同的工程价款结算。1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议工程完工后，承发包一方以为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。根据（最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释）(下面简称“司法解释)第22条规定，合同约定按固定价结算工程价款的，当事人一方要求进行造价鉴定的，不予支持，根据这一条款，应按合同约定价结算，即按合同约定的“一口价进行结算。但我以为，这种“三边工程是违背我国基本建设程序的基本规则，合同以固定价款结算，又没约定风险范围和条件，由于种种原因，约定的价款结算方式不能反映工程实际情况和造价，这一条款违背合同法最基本的“公平原则，显失公平，因而以为该种工程价款结算不适用司法解释第22条，应按司法解释第16条的规定结算，只要完工验收合格的，则应按实结算的原则，即只要干活了，就要计价。边设计边施工时的图纸就是该工程的计价图纸，并按照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门公布的计价根据进行完工结算。2、工程承包合同被人民法院认定为无效合同工程完工后，承发包双方就结算协商不能一致，对簿公堂，由于一方的过错，施工合同被人民法院认定为无效合同，但不管是承包人的过错还是发包人的过错，我以为，并根据司法解释都应按实进行工程价款结算或鉴定，即按施工图纸，按照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门公布的计价根据进行造价完工结算或鉴定。但在结算或鉴定时，应区分哪一方过错导致合同无效。(1)承包方的过错导致合同无效，如无资质、超越或借用资质承包，违法分包、转包。承包人除承当相应的民事和刑事责任外，结算或鉴定价款中只能包括直接费、间接费、税金等部分，利润作为非法所得，人民法院能够依法收缴，当承包人过错导致工程完工验收不合格，根据司法解释，承包人应进行修复，经修复后验收合格的，承包人还应承当全部修复费用和相应的民事责任；(2)发包人过错导致合同无效，如未按有关招投标法律法规进行招标或者被认定中标无效，结算或鉴定价款中应包括直接费、间接费、税金、利润等全部工程价款。对于依法必须招标的工程项目，发包人未依法定程序进行招投标，并办理相关手续的，承包人宜提醒发包人，以避免合同无效。假如人民法院收缴利润，承包人能够将利润作为损失，要求对造成合同无效有主要过错方的发包人承当。协议书范本2甲方(采购单位)：，乙方(供货单位)：，甲乙双方根据年月日xxxx采购中心第号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元)物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)，合计(大写)￥，免费配送物品：甲方不再另付任何费用。第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件讲明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承当。3、乙方售后服务响应。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承当，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。第三条交付和验收1、交付;交付地点：。2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品能够正常使用为止;负责提供物品的使用讲明等相关资料;并承当由此产生的全部费用。3、验收甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。4、验收标准：1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用讲明、保修证明、发票和其它应具有的单证;2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。第四条货款的结算1、结算根据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告2、结算方式：第五条乙方的违约责任：1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承当由此而支付的实际费用;3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承当甲方因而所受的损失费用。第六条甲方的违约责任：1、甲方逾期付款的，应根据每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;2、甲方违背合同规定拒绝接货的，应当承当由此对乙方造成的损失。第七条不可抗力甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在获得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承当违约责任。第八条争议的解决1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论;2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条监督和管理1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同本质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料;否则，将对有关单位、当事人根据有关规定予以处罚。第十条无效合同甲乙双方如因违背政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承当。第十一条附则1、xxxxx采购中心第号采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清讲明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违背，应承当违约责任。2、本合同一式三份，甲方、乙方、xxxxx政府采购中心各执一份。3、本合同自签订之日起生效。4、附件：采购单位(甲方)：供货单位(乙方)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签约地址：签约年月日协议书范本3拆迁人:(下面简称甲方)被拆迁人：系镇村组村民，下面简称乙方因项目建设用地需要，甲方根据（中国土地管理法）、（四川省【中国土地管理法】施行办法）、（峨眉山市征收土地地上附着物和青苗补偿暂行办法）峨眉山市人民政府令第6号的有关规定，搬迁乙方位于镇乡村组的建、构筑物等地面附着物，经现场调查核实，现甲、双方就补偿标准及金额达成如下协议：一、补偿内容:见（用地范围内建筑物、构筑物等补偿计算明细表）。二、补偿金额：元大写_拾_万_仟_佰_拾_元_角_分详细详见（用地范围内建筑物、构筑物等补偿计算明细表）。三、甲方只对乙方进行补偿，不涉及安置。四、本补偿协议一式叁份，甲、乙双方各执壹份，其余作为备份，每份均具有同等效力。甲方：乙方：法定代表人：代表人：经办人：年月日协议书范本4甲方：_乙方：_此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。第一条合同目的经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务权利：(1)甲方每年向乙方收取人民币_万元整，作为管理服务费。(2)乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之_。(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。义务：(1)甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条乙方的基本权利和义务权利：(1)乙方能够获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题能够随时向甲方提出意见。(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。(3)充分甲方资质，完全自主的开展相关产品经营业务。(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。(5)一切正常利润归乙方所有，不受干预。义务：(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。(2)负责解决经营事件，相关经营条件自主负责解决。(3)认真负责进行经营事件的合法性，对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追查乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需本人提供相关手续证件。第四条乙方经营项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。第五条乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均有乙方独立承当，甲方不承当一切责任，特此提出免责声明。第六条乙方应当在合同签订时付清管理服务费。本合同以签订日期为生效日，有效期一年，一式肆份，甲、乙双方各贰份。本协议未尽事宜双方另行协商解决。甲方(盖章)：_乙方(签字)：_法定代表人(签字)：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日协议书范本5甲方：乙方：经双方协商，甲方愿将承揽的大坝电厂保温工程清包给乙方施工，就施工内容、工程量、工程进度等达成如下协议：一、工程范围：大坝电厂二号机组检修的所有需要保温拆安的部位。二、工程量：只进行外层保温安装铁皮或铝皮的，内层保温安装保温棉或其它材料加外层保温安装的，拆安内、外层保温的，当工程量变化幅度较大时，相应的增减工资总额。三、工作20xx年xx月4日至20xx年xx月6日共三天。四、工资总额：根据工程量和工作时间计,工资总额定为伍万柒仟元整，每延迟一天将扣除工资总额的40%。五、其它约定事项：1、所有工作人员都有乙方雇佣、管理、监督、约束、教育。2、工人进厂后要服从电厂管理人员的安排、监护、管理。3、所有工作要根据电厂检修的规范要求进行。4、工作人员要认真执行电力安全生产规程，违规操作所造成的一切后果均由乙方负责。5、安全工作应常抓不懈，如发生任何安全事故均由乙方自行解决，与甲方无关。6、所有工作人员都必须携带二代身份证入厂工作，没有身份证明的拒绝入厂，总清包工人人数按30人计，每少一人，天天扣减柒佰元。7、所有工作人员必须熟悉电厂保温拆安程序，精通保温拆安技术，如电厂管理人员提出因人员素质差不能胜任本工作的，甲方将无条件让乙方撤离施工现场，所造成的损失由乙方负责。8、能胜任本工作时，乙方到厂、离厂的交通费用由甲方承当，计壹万捌仟元整，否则乙方自理，交通工具由乙方自行选择。9、如有条件甲方将为乙方提供吃、住等生活便利。xx、工程结束经电厂验收合格并按规定清理完施工现场的杂物同时将工具和安全用具交还给甲方后，甲方将工资款全部付清。六、本协议一式二份，双方各执一份。协议签订后双方要按协议执行，违约方要承当相应的违约责任，违约金为工资总额的1.5倍。甲方：乙方：身份证号：身份证号：20xx年xx月4日协议书范本6甲方：乙方：甲、乙双方于_年_月_日，通过中介方上海太平洋房屋服务有限公司居间成功，签定了关于上海市_区_路_弄_号_室房地产的（上海市房地产买卖合同），现甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议：1、甲、乙双方协议自即日起解除该（上海市房地产买卖合同），同时，甲、乙双方按下面_款处理：A、甲、乙双方互不承当违约责任；B、甲方于_年_月_日之前，支付乙方赔偿金人民币_元整，作为对乙方的补偿；C、乙方于_年_月_日之前，支付甲方赔偿金人民币_元整，作为对甲方的补偿；2、甲方于_年_月_日之前退还乙方已支付的全部房款；3、甲、乙双方不得再私下成交，或者与对方之亲属成交；若有违背，甲方仍应按甲方与中介方签定的'居间合同的约定支付中介方违约金，乙方仍应按乙方与中介方签定的带看确认书的约定支付中介方违约金；4、本协议经甲、乙双方签字生效。甲方：乙方：日期：日期：协议书范本7根据（中国公司法），我们各股东经过慎重研究，一致同意根据该法律规定应具备的条件，自愿出资申请设立有限责任公司，特制定协议如下：一、申请设立的有限责任公司名称为“有限公司下面简称公司，并有不同字号的被选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。二、公司主要经营行业。公司住所拟设在市区路号楼房。三、公司股东共个，其中自然人个，企业法人个，社会团体个，事业法人个，国家受权的部门个。分别为：，现住，身份证号码。公司，住所在，企业法人营业执照号为。学会协会、联谊会等，住所在。团体法人编号为。研究所中心等，住所在。四、公司注册资本为人民币万元。各股东出资额和出资方式为：出资万元，其中以货币或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权方式出资万元。出资万元，其中以货币或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等方式出资万元。五、公司名称预先核准登记后，应当在天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后天内，将货币出资足额存入公司临时帐户。股东以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，应当在公司预先核准登记后天内，按照法律法规完成对实物、工业产权、非专利技术、土地使用权的作价评估以及财产权的转移。六、转让出资和变更注册资本的规定股东向另一股东转让出资时应通知其他股东，向股东外的组织、个人等转让出资应得到公司过半数的股东的同意，股东不同意的应购买该转让的出资，否则视为同意。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。经代表三分之二以上表决权的股东同意，公司可在法定最低出资额内变更注册资本。七、组织管理体制公司成立后，不设董事会，由担任执行董事，期限为年。自年月日至年月日。公司成立后，由担任总经理，期限为年，自年月日至年月日。公司成立后，不设监事会，由担任监事，期限为年，自年月日至年月日。八、公司的财务管理公司成立后，由担任财务负责人，期限为年。自年月日至年月日。公司财务负责人对公司的财务工作负管理、领导责任，对公司股东会负责，接受执行董事、总经理领导，接受监事监督。九、股东以其出资额为限对公司承当责任，公司以其全部资产对公司的债务承当责任。股东根据其出资比例行使在股东会上的表决权，根据其出资比例享受公司的分红以及亏损。十、股东未按协议缴纳所认缴的出资，应责令其及时补足，未能补足或不与补足的，根据其实际出资重新确定出资比例，同时应要求其赔偿由于其违约导致其他股东的损失，并且向已足额缴纳出资的股东承当违约责任，承当办法为：支付违约金元。十一、全体股东同意指定指股东为代表或者共同委托的代理人指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师作为申请人向公司登记机关提交公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件，办理登记手续。十二、申请设立公司经过中各种所消耗用由各股东按出资比例承当，在公司成立后予以报销，列为成本支出。因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东本来意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立公司，所消耗用由各股东按出资比例承当。十三、补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此构成的补充协议，与协议具有一样法律效力。十四、不可抗力任何一股东因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知其他股东，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。十五、争议的解决本协议书适用中国有关法律，受中国法律管辖。各股东对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，则任何一股东均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议经各股东签字后生效，协议期限为。本协议一式份，具有同等效力。股东签名、盖章：签订协议地点：签订协议协议书范本8甲方(肇事方)：_乙方(受害方)：_丙方(受害方)：_丁方(保险公司)：_一、交通事故基本情况1、事故经过：_年_月_日，发生了_驾驶_车辆在_路段和_驾驶_(车牌号为_)相撞致_的道路交通事故。后_交警队赶赴现场处理，制作了事故现场图，扣留了双方车辆以备进一步调查。2、_交警队对该事故的认定情况：_交警队在查明事实的基础上，作出如下认定。_违背（中国道路交通安全法）第_条第_款之规定，是发生事故的主要原因，应承当此事故的主要责任;_违背（中国道路交通安全法）第_条第_款之规定，是发生事故的次要原因，应负此事故的次要责任;乘车人_无责任。二、甲乙丙丁四方根据交警队的事故认定，在交警队的主持下，根据互谅互让的原则达成如下调解交通事故协议：1、经双方确认，本次事故造成双方财产损失和人员伤残所需费用情况如下：(1)甲方车辆维修费及其他杂费_元(人民币，下面同);_受伤住院治疗医药费、误工费、护理费、伙食补助费、交通费、住宿费、伤残补偿金、后续治疗费等共计_元。(2)乙方车辆维修费及其他杂费_元;_受伤住院治疗医药费、误工费、护理费、交通费、住宿费、伙食补助费、伤残补偿金、后续治疗费等共计_元。(3)丙方(乘车人)_受伤住院治疗医药费、误工费、护理费、交通费、住宿费、伙食补助费、伤残赔偿金、后续治疗费等共计_元。(4)以上费用共计_元。2、经双方协商，由甲方承当上述费用的60%，计_元;乙方承当上述费用的40%，计_元;甲方在扣除本身损失费用外，尚需支付乙方_元;支付丙方_元。3、丁方需承当甲方所需赔付费用的80%，承当乙方所需赔付费用费用的75%，丁方照上述标准各自对甲乙双方进行赔付，并代甲方支付须赔付给乙方和丙方的部分。4、以上费用赔付和结算自本协议签订之日起即时结算付清。5、甲乙丙三方需积极配合丁方办理保险赔付事宜，及时提供丁方所需要的交通事故认定书、医药费用发票等资料。5、本协议履行完毕后，除本协议另有规定外，甲乙丙三方的赔付责任即算完毕，其中任何一方不得再以任何理由对其他任何一方提出增加赔付及其他要求。6、如本案的受伤者确因事故引起的病情进一步恶化，治疗费用大大超过本协议估计，超出估计1万元以内，由伤者自行负责，1万元以上费用由伤者出具省级医院证明(包括医疗诊断书、医药费用发票、伤残鉴定报告等)及其他可证明该病情恶化是由该事故引发的证据，可另行找甲乙责任方赔付，由甲乙方根据本协议确定的赔付责任标准(即甲方60%、乙方40%)分担赔付。三、本协议自协议各方签字盖章之日起生效。四、协议各方如在履行本协议中发生纠纷，可先协商，协商不成，可提交_仲裁委员会仲裁。五、本交通事故协议书共四页，一式五份，协议各方各一份，_交警队一份存档备查。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日丙方：_丁方(公章)：_年_月_日_年_月_日协议书范本91.包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价扣除暂列金额的10%，不宜高于签约合同价扣除暂列金额的30%。2.承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。3.预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额到达合同约定的预付款金额为止。4.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%其余部分应根据提早安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。5.进度款的支付比例根据合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。6.承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，具体讲明此周期以为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。7.工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程完工结算。8.当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的完工结算文件有异议时，可向工程造价管理机构投诉，申请对其进行执业质量鉴定。9.合同工程完工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对完工结算。10.发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程完工结算的，已完工验收或已完工未验收但实际投人使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，完工结算应按合同约定办理；已完工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检測结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理完工结算，无争议部分的完工结算应按合同约定办理。11.承包人应根据办理的完工结算文件向发包人提交完工结算款支付申请。申请应包括下列内容：1)完工结算合同价款总额；2)累计已实际支付的合同价款；3)应预留的质量保证金；4)实际应支付的完工结算款金额协议书范本10贵司与就施工项目(下面简称“该工程)签订（建设工程施工合同），本人是该项目的实际施工承包人，为明确本人的责任，本人特向贵司郑重承诺如下：1、（建筑工程施工合同）记载的各项条款视为本人的意思表示。接受合同条款的约束，所有合同中乙方应该承当的各项责任均由本人承当。2、严格遵守合同签订的工期、质量标准、安全、文明施工、质量保修等责任，对主体质量承当质量终身责任。对本项目施工期间的安全工作负经济责任，出现安全事故所需费用由本人承当。按合同要求做好建筑工程的质量保修，在建筑工程质量保修书规定的保修期内出现的施工质量问题负责保修，费用由本人承当。3、本人承诺与业主沟通及时拔付工程进度款，工程进度款转入公司规定账户，按公司规定本工程所用的主要材料、主要设备购买(租赁)资金(此款本人签字供货发票)由公司统一与供给商签订供货协议、统一账户支付。4、本人承诺本工程施工的项目经理、项目技术负责人、质量管理人、安全管理人的基本工资、社保由工程款中预留公司，公司每月按时发放及缴纳社保资金。5、本人承诺本工程施工的所有施工人员工资、各项材料采购、各种设备(租赁)，本人保证按时付款，业主资金未到位时由本人垫付，所有经济责任由本人承当。6、因本工程致使贵司涉及诉讼或被政府相关部门处罚的，一切经济损失(包括但不限于工人工资、材料款、工程款、机械使用费、工伤赔偿、诉讼费、律师代理费及行政罚款等)由本人承当。若贵司先行承当或垫付的，贵司可向本人追偿。7、因承包本工程引起的所有经济、法律责任均与贵司无关，若因与本工程承诺人：年月日协议书范本11签约之前，集资人乙方应当仔细阅读协议内容，对协议条款及专业用词理解不一致的，可向有关主管部门咨询。协议双方及当事人：甲方xxx部工程二处：乙方参加集资建房职工：根据有关法律法规（关于进一步加强和规范集资建房管理的通知）及（职工集资建房施行方案）（职工集资建房补充讲明）等有关政策规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上就集资建房达成如下协议：一甲方受行署委托，决定采取集资建房的办法集中统一建设职工住宅，乙方同意接受行署（职工集资建房施行方案）及（职工集资建房补充讲明），自愿决定参加集资建房购房。二、乙方参加集资合作兴建的住房属于政策性住房，根据（关于对xxx地区采取集资合作方式建设新区搬迁职工住房的答复函）的要求，即：“将集资建房纳入当地经济适用住房供给计划，享受经济适用住房建设的各项优惠政策，产权关系及上市交易根据经济适用住房的相关规定执行。三、乙方选购的集资住房总建筑面积为_平方米以最后实际测量面积为准，户型为_，_室_厅_卫。四、乙方所购住房建筑面积控制标准一般职工90平方米以内，中级职称100平方米以内，副高职称115平方米以内，正高职称145平方米内按1230元/平方米预交购房款，上浮面积各级别最高可上浮45按1450元/平方米预交购房款。住房交付使用前根据具有测绘资质的单位实际测量的面积、楼层系数、上浮面积等结算购房款，多退少补。五、根据建房工程进度乙方分三次缴款。20xx年x月1x日前每户预交购房总房款的30%即规定的级别面积控制标准×1230元/平方米×30%+上浮面积×1450元/平方米×30%，主体工程完工后交50%，住房交付使用前按实际测量面积、楼层系数、上浮面积等交付剩余款。乙方未在约定时间内交款视为自动放弃集资建房资格，由甲方收回乙方所选集资住房，退还乙方已交预付房款，不计利息。六、工程完工后，由职工住房建设管理工作领导小组提出住房分配方案，广泛征求职工意见，经地委、行署研究认可后施行。七、甲方在20xx年1x月xx日前将经过建筑工程质量监督部门验收合格的房屋交付乙方。房屋的保修责任、期限、范围等根据国家的有关规定执行。八、在楼房建设经过中，乙方能够通过职工住房建设管理工作领导小组办公室对施工经过和建筑质量进行全经过的了解和监督。九、乙方对房屋进行装修时不得毁坏建筑主体构造和公共设施，因乙方改造所造成的一切经济损失和相关责任由乙方负全部责任并承当相应的赔偿。十、所建集资住房全部实行物业管理，乙方入住后必须服从物业管理的有关规定和要求。十一、本协议未尽事宜按政府集资建房有关政策处理。十二、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，参加集资建房职工单位存档一份。甲方盖章：_乙方：签字_委托代理人签字：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日协议书范本12被拆迁人(下面简称甲方)拆迁人(下面简称乙方)根据（民法通则）、（合同法）和（土地管理法）的有关规定，双方本着平等自愿的原则，就拆迁补偿一事达成如下协议：一、被拆迁人情况：甲方目前家庭成员共有名，其分别为(男)(女)二、拆迁人情况：乙方根据我国有关法律已经获得拆迁人资格证，乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿情况达成协议。三、房屋补偿：甲方目前所有房屋的建筑面积为平方米，其中包括套内建筑面积平方米、公摊建筑面积平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等房屋所有权的单位价格为元/平方米，故甲方拥有房屋所有权的合计价值为元。四、土地补偿：甲方目前房屋所占土地共有平方米，其中甲方享有专有土地使用权的有平方米，甲方与其别人共有土地使用权的有平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等土地使用权的单位价格为元/平方米，故甲方拥有土地使用权的合计价值为元。五、其他补偿：考虑到甲方长期寓居于此地，搬离家园将给甲方造成众多不便，本着奖励补偿的原则，乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外，还应当向甲方支付下面补偿金：1、电话号码变更费用：2、有线电视安装成本：3、交通运输费用：六、补偿金支付方式：根据双方之协议，乙方共计支付甲方补偿金元，乙方承诺将在年月日前，一次性将全部补偿金支付到甲方所银行帐户：银行帐号。七、禁止行为：考虑到甲方的弱势地位，乙方承诺在双方没有达成协议以前，绝对不会采取任何停水、停电、停暖等行为来影响甲方的正常生活，否则乙方将向甲方天天支付xx0元赔偿金。八、争议解决：双方如有争议，将交由北京仲裁委员会解决。九、其他：本协议壹式陆份，双方各执叁份，乙方提交房屋行政管理机构壹份。被拆迁人(下面简称甲方)拆迁人(下面简称乙方)年月日年月日协议书范本13甲方单位：上海市对外服务有限公司乙方单位：甲方根据与乙方签订的（劳务合同）和（聘用中国员工协议）的约定，派遣同志，身份证号码，到乙方工作。安排在岗位，担任职务。劳动合同的有效期限自年月日起至年月日终止。甲方：上海市对外服务有限公司乙方：单位盖章单位盖章年月日年月日协议书范本14甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：经双方协商一致，现甲方与乙方就赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：一、甲方愿意支付乙方家长一次性赔偿费用元整。二、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。三、甲方履行赔偿义务后，此事处理即告终结，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。四、甲方履行赔偿义务后，甲乙双方之间不再有任何相关此事的权利、义务。甲乙双方不以任何形式和任何理由向学校提出其他任何赔偿费用要求。五、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示。六、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违背本协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。七、本协议为一次性终结处理协议，本协议书一式三份，甲乙双方当事人各执一份，见证方执一份。经双方签字后生效，甲乙双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。甲方：签字年月日乙方：签字年月日见证方：签字年月日协议书范本15购货方：下面简称甲方供货方：下面简称乙方甲方因生产经营需要向乙方采购物料，根据（中国合同法）及其它有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的交易原则，经友好协商达成如下协议，据此共同遵守：一、合同内容1.甲、乙方双方自本协议签订之日起即构成供需合作伙伴关系，乙方向甲方供给的物料包含下面产品在本协议中统一简称为物料：二、品质检验1.甲方作为乙方的客户，乙方负有按照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务，承当保质保量保交期的相关责任。根据中国国家标准法（GB2828-20xx）进行逐批计数抽样检验，检验技术标准详见我司品质或研发部门提供的（材料检验标准），并参考乙方提供应我司确认了的样品及各项参数。2.乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上，保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货，因而给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承当，甲方有权直接从乙方的货款中扣除。3.乙方供给的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准，在不影响使用性能的情况下，根据不符合质量标准的程度，甲方可作特采使用，乙方向甲方提供一定金额的赔偿。4.甲方检验乙方提供的物料时，被认定为不合格的，甲方有权要求乙方退货、换货、返工等，由此产生的费用全部由乙方承当。5.甲方经过检验后，已经断定不合格时，甲方决定退货或者更换。乙方应在接到甲方的通知后2日内办理完退换货手续，在甲方3日以上未办理的，甲方有权收取乙方的保管费等其它费用且从乙方的货款中扣除，超过7日以上的，甲方有权自行处理。6.乙方供给的物料被甲方应用到甲方产品中，若是因乙方物料质量缺陷给甲方客户造成损失，而导致甲方被客户追查法律责任和要求赔偿损失时，乙方承当由此产生的全部损失和法律责任。三、订单执行1.乙方每批物料须按甲方订单要求执行，及时送达，响应时间最迟不得超过甲方交期。如不能按期交货须事先与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期，影响到了甲方正常生产，又不予应急处理，甲方可单方取消订单并追查乙方的责任以追偿经济损失为优先。2.甲方采购部天天会将订单以传真、邮件、QQ、MSN、飞信及电话通知等方式发给或告知乙方，乙方应天天不定时查收甲方采购订单，并在24小时内书面回复或电话确认，如未回复及电话确认的，甲方视为乙方同意并接受甲方订单。3.乙方根据甲方订单注明的品种名称、规格型号、数量等要求执行交货，且必须完成每张订单的交货数量，乙方在不能按要求的品种名称、规格型号、数量完成的订单时，必须以书面形式告知向甲方，在甲方同意确认时，才能够不按订单规定交货。如未得到甲方的同意确认，擅自主张不按订单要求交货，给甲方造成的所有损失，将全部由乙方承当。4.若乙方逾期交货达3日以上，甲方有权取消该订单。由此造成的损失由乙方承当。四、价格承诺1.所有物料的价格以甲乙双方确认的报价单价格为准。如乙方调整产品价格，应事先提早12天至15天及时通知甲方公司采购部核价科，经与甲方公司采购部核价科协商一致并得到同意后方可执行新价格，未经甲方公司采购部核价科认可的乙方单方调价无效。2.涨价后的价格执行方式是：乙方提出涨价后，在甲方没有确认同意时，在涨价前甲方下给乙方的订单，乙方需无条件的将之前的订单必须执行完毕，且涨价后执行的新价格是以甲方领导批准时的日期算起。3.乙方承诺为甲方供给物料的价格是行业内同类同款物料最低价格，如甲方查出乙方向甲方供给物料价格非行业同类同款物料的最低价格，甲方有权扣除差价，并要求乙方向甲方支付累计供货总货款的3%-5%的违约金。4.甲、乙双方合作期间，承诺不直接或间接同甲方事先已明确的竞争对手有针对损害甲方商业利益的合作，否则因而给甲方造成的损失由乙方补偿补偿额度以甲方的实际损失计算。5.甲、乙双方合作期间，乙方承诺不得以任何形式贿赂甲方的来料检验、收货、技术性能鉴定、采购等职位的员工，一经发现，甲方将予以乙方5000元以上的处罚，情节严重的甲方有权终止或取消与乙方的合作关系。五、包装运输1.乙方应当将物料运输至甲方指定的地点，运输途中所产生的所有费用及运费由乙方承当。2.若甲、乙双方所确认的订单报价是含运输费的即承诺送货到厂的，如因乙方原