有关工程居间合同范文锦集十篇.docx

有关工程居间合同范文锦集十篇有关工程居间合同范文锦集十篇随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是我收集整理的工程居间合同10篇，欢迎大家共享。工程居间合同篇1甲方(委托方)：大连锡安山光大建筑工程有限公司乙方(居间方)：牟明郭晓霞张永经付余家甲方因业务需要工程项目，而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息，在自愿平等协商的基础上达成如下协议。一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目，并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方(业主方)签订该项目合同。二、居间报酬与给付方法1、居间费按工程总造价3.5计取，详见建筑施工合同。2、居间报酬支付方法：甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内，需一次性向乙方支付居间报酬，投资建设总额的3.5%，如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬，则视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间报酬，居间报酬的税金由乙方支付。三、约定事项1、甲方与业主方(第三方)签订的合同乙方不承当任何责任。2、乙方履行本合同的经过中，可向业主方(第三方)表明其为甲方居间人，并向甲方介绍该项目相关情况，由甲方确定该项目可行度。3、乙方在认真完成甲方委托项目事项，即按合同法第一条规定提供该项目的真实信息，并与甲方与第三方(业主方)签署合同或协议提供联络、协助、撮合服务，但确定权在甲方，乙方对该项目的任何事宜不承当任何责任。4、甲方与业主方(第三方)签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项，甲方根据本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬，甲方根据双倍居间报酬承当违约责任支付乙方，乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的，甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务，甲方因承当该项目的全部居间费用。6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方续签合同，如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时，业绩归乙方，居间报酬按本合同标准执行，如发现甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。7、甲方支付居间报酬，本着合法、安全、有效的方式，以现金打到的账号：牟明账号：4367421271580057047中国建设银行郭晓霞帐号：6222020504004845401中国工商银行张永经帐号：6222080605000184468中国工商银行付余家帐号：6227074260339857中国建设银行甲方如在指定的期限内不能兑现，则视为违约，乙方有权要求甲方支付30的违约金，同时要求在3天以内一次性付清所有款项。8、本合同如发生纠纷，双方首先协商解决，协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或按手印后生效。甲方代表身份证乙方代表身份证年月日工程居间合同篇2工程项目建设需要，现委托落实并促成委托人签订该项目承包合同，一旦委托方及其指定的中标公司签订该项目承包合同，并收到工程造价总额10%预付时，即视为居间成功生效。根据（合同法）有关规定，本着有偿服务的原则，一旦签订项目承包合同，委托人同意按如下方式向居间人支付居间费。一、支付金额：按承包该项目结算时的总工程量总额7%计算。二、支付方式：委托人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%，并扣除每笔款税金。三、本（居间协议）不可撤销、不受时间限制而失效，不受委托人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响，委托人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承当任何与项目承包合同相关的连带责任，委托人对此（居间协议）以及居间项目内容负有保密的义务。四、此（居间合同）具有劳务合同的同等法律效力，居间成功后，委托人如不履行本协议约定的支付报酬义务，需承当违约责任，违约金为1.1亿元人民币壹亿壹仟万元人民币。居间人可向委托人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人，对此委托人无异议，居间人可向有管辖权人民法院提出强迫执行等措施。五、中标方与委托人签订工程施工分包合同，委托人收到工程总造价金额10%预付款时，居间合同有效，不收到工程预付款项居间合同无效。六、工程量总额计算方式：按委托人完工结算完成工程量计算总造价。七、在办理承包工程合同期间，委托人与居间人各自负担本人费用。八、工程完工结算标准：按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮，签约时若下浮，居间费按工程总量7%计算无效，双方另签订补充协议执行。九、本（协议书）一式两份，委托人、居间人各执一份；作为向委托人领取居间费凭证。十、本（居间合同）自双方签字之日起生效法律效力，至居间费支付完毕后失效。十一、未尽事宜，居间合同执行经过中出现新问题，双方再签订补充协议执行。委托人：居间人：身份证号：身份证号：20年月日20年月日工程居间合同篇3甲方委托人：身份证号码：乙方居间人：身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据（中国合同法），经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目下面称该工程项目，举荐甲方和施工方直接洽商，并最终促成甲方与施工方签订该工程项目的专业承包施工合同。二、乙方的义务1、乙方有义务协助施工方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向施工方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与施工方进行合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。假如能够达成施工合同，那么在施工方施工经过中，乙方仍有义务负责协调好甲方与施工方的关系。三、甲方义务1、假如居间成功，则由甲方全面履行和施工方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。2、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。假如未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承当违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同总金额的1%，共计元整。2、甲方与施工方施工合同签订完毕，即刻支付乙方元整，在施工方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；剩余居间费从正常施工的第二个月开场，半年内付清，共计元整。3、甲方能够转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承当居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论能否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用或甲方同意承当相关费用。六、合同终止1、本合同签字生效后。2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订日：甲方：签章：乙方签章：工程居间合同篇4建设工程居间服务合同甲方委托人：法定代表人：身份证号码：手机：乙方居间人：身份证号码：手机：甲乙双方为了发挥各自的优势，根据（中国合同法）及相关法律法规，经双方充分协商，按照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆，下面称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转分包施工合同，获得施工权。1.2“居间成功是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以获得本质性施工权，则视为委托事项未完成。二、乙方义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方获得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠但涉及项目审批手续能否齐全、建设资金能否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完好性、真实性等不具进一步核实义务，不承当连带责任，最终促成甲方能够如约进场进行本质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承当，否则乙方有权不予协调。2.4在居间服务经过中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、经过等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。3.2假如居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形包括但不限于，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的；3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的；3.3.3因施工经过中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的；3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据（中国合同法）第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：4.1本项目居间服务费为工程总造价的8%税后作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量万元的8%计万元税后，作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异上下超过±2%，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补但出现第3.3条之情形的，不予调整。4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬税后，不需居间人开具任何发票。其中：甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不管其款项性质临建费、备料款、进度款等，在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方；每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行；每次支付详细帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。五、十分约定5.1甲方是指包括但不限于甲方本身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。5.2在居间服务经过中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即便乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承当。假如乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承当，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。5.3甲方获得工程建设施工合同后，若恶意逃避或成心拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条；追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金2日；按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等均由甲方承当。5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生施行经过中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承当。5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。6.2保密期为五年。七、合同终止7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。7.2假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争论，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。9.2本合同自双方或其受权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。十、附件10.1甲方“企业法人营业执照、“组织机构代码证、“开户许可证、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。10.2乙方身份证复印件。10.3受权委托书如需。本合同共5页，下面无内容甲方盖章：乙方盖章：法定代表人或委托代理人签字：居间人或委托代理人签字：合同签订地：合同签订日期：工程居间合同篇5甲方委托人：住所地：甲方法定代表人：职务：甲方法定代表人身份证号码：联络乙方居间人：住所地：联络甲乙方为了发挥双方的优势，根据（中国合同法），经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就甘肃省高楼山隧道工程项目下面称该工程项目，举荐甲方和该项目的建设单位直接洽商，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功是指完成本条所列的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同会谈。2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目高楼山隧道总长约伍千多米，每米捌万壹仟元，项目居间费用甲方支付乙方金总壹仟陆佰万元整。甲方施工时碰到金矿甲方得20%，剩余的与甲方无关由乙方支配。2、居间成功后，甲方签订合约成功首付壹佰万元整，设备进场支付捌佰万元整，开工支付叁佰万元整，剩下的开工两个月内付清。3、甲方能够转帐或现金的方式支付居间报酬。五、居间费用的承当居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。七、违约责任居间成功后，假如甲方未按本合同第四条的约定及时全额向乙方支付居间报酬，则甲方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的5%向乙方支付逾期付款违约金。八、合同终止1、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应友好协商解决；协商不能解决的，乙方所在地法院，即甘肃人民法院起诉或任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。十、其他事项1、本合同经甲、乙双方签字或者盖章后生效。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。合同签订地：合同签订日：甲方：盖章：乙方：法定代表人或委托代理人：工程居间合同篇6甲方(居间人)：地址：联络方式：乙方(委托人)：地址：联络方式：甲、乙双方根据（中国合同法），依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、委托事项1、甲方接受乙方委托，负责就项目下面简称“该工程项目，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，举荐乙方和该项目的招标单位洽商，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该工程项目的合同。2、“居间成功是指完成本条所列全部委托事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、居间期限从年月日至年月日。三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为项目签订的工程施工合同下面简称“施工合同金额的5%。2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。3、乙方应以的方式支付居间报酬。四、居间活动费用的承当居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除；居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息，并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或施行居间行为经过中所获取的对方的商业机密，施行对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的施行方承当相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一致，能够变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币元大写圆整。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的'，乙方应当按日以逾期未付金额的向甲方支付违约金。3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同。九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一致的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：法定代表人或受权签字人：年月日乙方：(盖章)：年工程居间合同篇7订立合同双方：建设单位：_，下面简称甲方；设计单位：_，下面简称乙方；经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_.第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料或经过批准的资源报告、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能知足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研获得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能知足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料的准确性负责。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程完工后，甲方应通知乙方参加完工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工经过中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件；在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件包括概算文件、材料设备清单。大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承当。4.设计单位对所承当设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程完工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。工程居间合同篇8甲方委托方(盖章)：乙方居间方(盖章)：法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：甲乙方为了发挥双方的优势，根据（中国合同法），经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就(下面称该项目)，举荐甲方和该项目的建设单位直接洽商，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功是指完成本条例全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。假如乙方提供的信息不真实，乙方无权获得居间报酬。2、乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，根据本合同第二条第二款执行。3、乙方在甲方与建设单位进行合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎重和诚实义务。假如能够达成施工合同签订，并入场施工，视为居间成功，那么在甲方的工程施工经过中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同会谈。2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。假如未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承当违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%。2、合同签订后，在甲方进入施工现场内，甲方应向乙方支付%的居间费用、拨款后，内应支付剩余的居间费。3、甲方能够转账或现金的方式支付，由乙方提供指定账户转账或现金支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。2、乙方不得以其在居间经过中获取的甲方商业机密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违背保密义务的，应向甲方支付违约金，同样甲方违背保密义务，应向乙方支付的违约金。六、合同终止1、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式1、假如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：合同签订日：甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：工程居间合同篇9甲方委托人：广州市某装修公司法定代表人:：联络乙方居间人：广州市某楼盘的代理公司法定代表人:：联络甲乙双方为了根据（中国合同法），经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_省_市_装修工程项目下面称该工程项目，举荐甲方和该项目的建设单位直接洽商，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方提供信息，或仅为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供给材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。假如乙方提供的信息不真实，乙方无权获得居间报酬，并同意向甲方支付违约金_万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权获得居间报酬，并且赔偿甲方因而而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，根据本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。假如能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工经过中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承当。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同会谈。2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。假如未及时支付，则按未按时支付金额的1向乙方承当违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为装修工程合同金额的_。2、乙方帮甲方成功介绍客户，签约装修合同后。建设单位首付定金40%时，甲方将支付乙方全部装修工程5%佣金。3、甲方能够转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承当居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论能否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用或甲方同意承当_费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。2、乙方不得以其在居间经过中获取的甲方商业机密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违背保密义务的，应向甲方支付元违约金；假如违约金缺乏以补偿甲因而而遭受的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：盖章：乙方盖章：合同签订日：合同签订日：法定代表人：法定代表人：工程居间合同篇10甲方委托人:乙方居间人:法定代表人身份证：身份证：联络电话:联络甲乙双方根据（中国合同法），经双方充分协商，然后依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目下面称该工程项目，举荐甲方和该项目建设单位直接洽商，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间成功是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同会谈。2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。假如未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承当违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，然后协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%即人民币万元，大写：万元。2、居间报酬结算方式：居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方举荐的建设单位签订工程项目承包施工合后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方能够转帐或现金的方式支付。3、甲方能够转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,可以直接支付现金予乙方指定代理人。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。2、双方不得以其在居间经过中获取的商业机密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承当违约责任。3、假如甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，然后双方签字盖章后生效。3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。合同签订地：乙方指定账户户名：乙方指定账户账号及开户行：甲方：盖章：乙方盖章：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：年月日【有关工程居间合同范文锦集十篇】