自建房购房合同范本简易3篇_1.docx

自建房购房合同范本简易3篇自建房购房合同范本简易3篇邓茵号楼13层东户的房屋(建筑面积122.37平方米)以总房价人民币叁拾玖万元整($39万元整)出售给乙方(含燃气开口费、有线电视开口费2400.00，预付物业费1000.00，装修保证金1000.00)。乙方愿意以上述价格向甲方认购该房。乙方在协议签订后五日内一次性向甲方首付人民币贰拾伍万元整($25万元整)，剩余壹拾肆万元在乙方获得银行贷款十日内向甲方一次性付清，如乙方不利用银行贷款，在协议签订60日内结清余款。二、甲方承诺:1、向乙方申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料(购房合同、购房发票等)以备查核。2、保证对出售的房屋未予出租或出售。假如该房屋为共有房屋或已出租,则甲、乙双方解除本协议。甲方应如数退还给乙方收取的首付款(人民币25万元)。3、自签订本协议起,保证将该房屋按约定价格出售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。4、根据前述业务的需要,及时配合办理各种手续，包括共同办理变更购房合同、转交购房发票(收据)等事宜。5、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。三、乙方承诺:1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核,并依规定支付费用。2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋。3、根据前述业务需要,及时办理各种手续,包括共同办理变更购房合同、购房发票(收据)等事宜。并承当有关费用。四、购房合同变更后的七日内，乙方应向贷款银行申请购房抵押贷款，获得批准本协议可延续执行，假如贷款银行以为乙方的借款申请不符合条件而不予批准,则甲、乙双方能够解除本协议。甲方应如数退还给乙方收取的首付款(人民币25万元)。五、违约责任1、假如甲方违约,协议执行期间拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因而遭到的损失壹万元。2、假如乙方违约,自动放弃购房，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋,或因乙方消极原因未能获得银行贷款取消买卖关系时，向甲方赔偿因而遭到的损失壹万元。六、本协议的定立,履行,接触,变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。七、本协议自双方签字(盖章)之日起生效。八、本协议壹式肆份,双方各执壹份。由乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。九、十分约定:甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日自建房购房合同范本2甲方：身份证号码：身份证号码：乙方：身份证号码：鉴于甲方已经于年月日与_×有限公司签订编号为的（商品房买卖合同），该合同约定标的房屋为海口市海口市_×北侧_×A3栋住宅楼A3-504房，建筑面积为91.61平方米，按建筑面积计算，单价为人民币元，总价为人民币元。经双方友好协商，甲方愿意归还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为（商品房买卖合同）中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做下面约定，由双方遵守。一、转让价款、支付方式1、编号为（商品房买卖合同）中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;2、签订本协议之日起3个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户;3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户;4、甲方归还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与x有限公司签订的编号为（商品房买卖合同），并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;5、乙方与开发商x有限公司签订（商品房买卖合同）(该合同与编号为的（商品房买卖合同）相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致)，并获得由开发商x有限公司出具正式的与该（商品房买卖合同）匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提早三天短信通知乙方详细时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。二、双方保证与承诺1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，归还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与x有限公司签订的编号为（商品房买卖合同），并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内，乙方能够与开发商x有限公司签订（商品房买卖合同）(该合同与编号为的（商品房买卖合同）相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致)，并获得与该（商品房买卖合同）匹配的正式不动产发票;3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违背本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同;2、乙方违背本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承当违约金人民币20万元;3、乙方违背本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承当违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承当违约金人民币1万元;4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承当违约金人民币20万元;5、甲方办完所有应办手续后，因乙方本身原因不与开发商x有限公司签订（商品房买卖合同）的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;6、开发商x有限公司提供应乙方签订的（商品房买卖合同）与编号为的（商品房买卖合同）除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方能够选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。四、争议处理1、履行本协议经过中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。五、其他1、无论双方任何一方根据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方构成书面约定，乙方能够凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金2、双方法定联络方式为下面列明，致函、短信、电邮下面均视为已经履行完毕通知义务。甲方：联络人，地址：电邮：乙方：联络人，地址：电邮：3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。4、甲方于年月日与x有限公司签订编号为的（商品房买卖合同）为本协议书附件。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日自建房购房合同范本3出卖人(甲方)：身份证号码：买受人(乙方)：身份证号码：根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国城市房地产管理法）及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方自愿将其村证房位于_市_区_的房屋(建筑面积_平方米)以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(￥_元)的价款出售给乙方。(含地下室_号_平方米)二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。四、本合同签订后，甲方对_的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方一样的寓居权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与别人订立（买卖合同）;六、违约责任1、甲方应当于_年_月_日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_四万_元。2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_作为甲方的损失赔偿金。3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方寓居权利的行使，一切责任由甲方承当，并应赔偿乙方的损失。4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应根据市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。七、本合同在履行经过中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_种方式解决。1、提交_仲裁委员会仲裁。2、依法向_区人民法院起诉。八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方能够签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日见证人：_年_月_日自建房购房合同范本简易3篇