地暖工程施工合同最新.docx

地暖工程施工合同地暖工程施工合同1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规规定，本着同等互利原则，甲、乙双方协商就地暖工程事宜达成如下协议条款：一、甲方同意将其建设的工地地暖工程施工承包给乙方。工程位于金川，工程建筑面积约平方米，按建筑面积 元/平米计算，工程总造价约元，最终按完成实际建筑面积的工作量据实结算。二、工程承包方式及内容1、承包方式：包工包料2、承包内容：1供应PE-RT管材的检验报告，产品合格证。 2乙方的资质证书，上岗证、营业执照。 3)选用地热材料，具本规格。 A、 分水器，国产全铜B、 过滤器，国产全铜C、 锡铂纸、国产D、 卡钉，国产塑料U型卡钉E、 胶带、绑丝、钢钉、国产F、 隔热层、选用国产保温聚苯板，溶重厚度按设计要求3、工期：自年月日起先进驻工地，工期 依据甲方进度要求施工。三、双方责任（1）向乙方供应平整的地面（地面不应有任何物品及建筑垃圾）。（2）提前10天通知乙方施工日期，并在施工中协商各方面关系确保施工正常进行。（3）供应地暖专用施工图一套给乙方，组织施工前图纸会审，进行技术交底。（4）保证地暖填充层按乙方要求刚好回填（必需搭设跑道避开管材划伤），回填不得运用振捣器。（5）豆石混凝土填充层的浇捣及找平层的施工由甲方负责，豆石粒径不大于12mm，养护不少于48小时，在此期间或以后不得踢凿填充层或契入任何物体。（6）甲方提出设计变更，导致费用增加，由甲方负责费用。（7）为乙方在现场供应施工用房壹间，供应水、电、物料垂直提升机等配套便利。（8）负责竣工后的验收工作。2、乙方责任（1）接到甲方施工通知后，10日内组织施工人员进入现场。（2）严格根据呼市建委有关规定施工，保证工程按时保持交工。（3）负责“地暖”全部特料选购、送试。（4）指导土建浇注填充层及面层时，正确设置伸缩缝。（5）安装“地暖”做到文明施工。遵守甲方各项平安、施工、保安制度，听从甲方现场指挥。（6）供应“地暖”材料“PE-RT”地暖管DN20X2.3本白色管材，产品质量达到国标GB/T18992、2-20xx标准：铜质分（集）水器、过滤器等达到建设部关于地暖要求；保温层铺设容重 KG/立方米，厚度底层公分，标准层 公分的聚苯乙烯泡沫板符合规范要求；不含填充物材料及施工费用，填充层由土建负责。（7）乙方承揽地暖工程按图施工包括：地暖管道的铺设；分水器的供应安装（不含热计量表、传感器等特别设备）；地暖的调试，打压，达到正常运行为止，如有新增内容，据实结算。（8）乙方确保工程质量、进度，如因乙方缘由造成甲方打灰延误由乙方负责担当相应损失。（9）做好质保期的修理工作。四、工程质量标准1、乙方所施工“地暖”工程在正常运用条件下运用条 件为供水温度60度，工作压力0.8Mpa。2、在质保期，由于甲方（含用户）人为或不行抗力造成的地暖各部位损坏，乙方可赐予修理，但责任和费用由甲方担当。3、乙方供应厂家产品的合格证，检验报告。五、付款方式：全部地热工程完毕后于20xx年6月1日全部付清。六、如乙方未按合同规定时间完工，乙方担当由此造成的损失。七、若甲方未按合同条款或其他缘由条件造成工程延期，甲方担当由此造成的损失。八、本协议条款未尽事宜，双方协商解决。双方补充协议与本协议条款具有同等法律效力。如违约，在原告所在地法院解决。九、本合同协议条款双方签字盖章后生效。十、本合同一式四份，双方各执两份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表：代表：电话： 电话：年日 月地暖工程施工合同2甲方： 乙方：经双方友好协商，就乙方承接甲方 地辐热采暖回填一事达成如下协议：一、施工内容：1、乙方包工不包料。2、材料由甲方负责。二、甲方权利和义务：1、负责乙方的质量监督检查，工程进度的监督工作。2、组织工程验收，向乙方支付工程款。3、水电费由甲方负责。三、乙方权力与义务：1、乙方向甲方供应完整施工方案，必需听从总包方现场施工管理，根据国家规范施工。2、做好施工的人员、机器、食宿打算，熟识施工方案，驾驭整个工程的技术要领，按甲方要求的时间进入工地。3、按合同的要求，按时优质的完成施工任务，并向甲方移交，乙方担当因乙方缘由造成的误工责任。4、文明施工，遵守现场管理规定，不滋事。杜绝不文明及不良事故的发生，对不慎损坏的工地器物赔偿，负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的爱护，与其他施工单位紧密协作，主动协调。四、平安责任：乙方要平安施工，对工地平安负责，对工人进行平安教化，实行有效防护措施，保证施工平安，在施工过程中发生的一切平安事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方担当。五、工程质量及验收：混泥土填充层达到工地要求客厅、卧房、拉毛。卫生间、厨房压光处理，如有质量问题，乙方应无条件返工，整修至达到合格标准，并通过竣工验收。六、工程价格：以实际详细施工面积为准，每平方米 元。七、付款方式：1、按分之2、工程完工至倒数其次层，付工程款的百分之;修补及最终一层完工，以实际详细施工面积为准。方可结清工程余款。八、违约责任：1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容，按我国现行合同法相关内容追究违约责任。2、如乙方未按合同约定时间施工，构成违约、每逾期一天，向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。3、如甲方未按合同约定时间付款，构成违约、每逾期一天，向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。九、发生纠纷的处理：在合同履行过程中，如发生分歧，双方以协商调解的方式予以解决，如协商不成，争议方可向项目所在地法院起诉。十、其他约定：未尽事宜双方协商解决，本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签字： 乙方签字：电话： 电话：年 月 日 年 月 日地暖工程施工合同3建设单位：_(甲方)承包单位：_(乙方)依据中华人民共和国民法典及有关法律、法规招标文件和本工程状况，共同协商，特签订本合同，共同遵守：本合同为：_建设单位、承包单位、分包单位的共同合同。分包单位必需听从承包单位的管理领导，为总包单位负责。一、工程名称：_工程范围：_，包括：_分水器前一个过滤器、两个阀门及分水器以后的地暖管铺设、发泡水泥保温层的施工及系统试压。_楼不包括分水器前一个过滤器、两个阀门。二、承包形式：_包工包料。三、承包价格：_，共计_元。分包工程量及分包价格见附件。四、结算方法及付款方式：完工后按实铺面积据实结算。完工后付承包价格的75%，资料齐全验收合格后付到结算总价的95%。质保期为两年，下余5%为质保金，期满无质量问题一次付清(不加息)。五、工程质量及验收：合格。1、乙方应严格根据图纸要求和有关规范进行施工，接受甲方和监理的管理与监督。2、乙方应根据甲方指定的供应商及品牌购进材料，严禁私自运用非指定的品牌材料。材料进场后要刚好报验、未经报验不得运用。3、乙方按设计要求完成系统施工，经试压合格后，甲方或监理应在验收单上签字。七、工期：乙方刚好与土建施工单位协商地暖开工日期，历行施工天数_天。八、双方责任和义务：1、甲方责任：为乙方协调与土建施工方及各方面的关系和材料堆放场地、库房、用水用电等。依据工程进度促使土建施工方刚好做好地面找平、防水层、地面清理垃圾和积水等，为地暖施工提前创建条件。为乙方供应图纸、组织图纸会审和技术交底。督促土建施工方按乙方要求刚好进行地暖充填垫层，不得运用振捣器。负责组织竣工验收。按规定为乙方支付工程款。2、乙方责任：听从甲方及监理的管理及监督。遵守土建施工单位的'一切管理规定。严格根据图纸规范进行施工、按期、按质、按量完成工程任务。按甲方指定的品牌材料进行选购、运输、保管，完工后做好成品爱护，现场丢失材料乙方自行担当责任。协作土建施工单位浇注充填层的施工。乙方应做到文明生产、平安施工，出现事故均由乙方担当责任。因施工质量或材料不合格造成渗漏，其一切干脆或间接损失由乙方担当。其他人为造成的渗漏不担当责任。竣工验收合格后，除供应完整的技术资料外还应按户数提交"地暖工程留意事项说明书"。工程保修两个采暖期，在保修期内出现问题，乙方接到甲方通知在4小时内尽快进行修理。逾期甲方可自行或托付第三方进行修理，修理费用及损失由责任方担当。九、违约责任：甲方未按合同约定支付价款、向乙方支付应付未付价款的2违约金;乙方未按约定工期交工的，每拖延一天向甲方支付合同总价款的2的违约金。十、未尽事宜协商解决。本合同与附件具有同等法律效力。本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，分包方各一份。甲方盖章：_乙方盖章：_签订日期_年_月_日地暖工程施工合同4发包人：(以下称甲方) 承包人：经甲乙双方友好协商，甲方将 开发项目 #楼的地暖工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务，依据中华人民共和国合同法及其相关法律法规，特制订以下协议，双方共同遵照执行。一、工程名称： 地暖工程二、工程地点：三、工程范围及内容：室内低温地板采暖系统(包括保温层、加热盘管、分集水器及所需辅材)四、工程工期及造价工程单价： 元/m2(按图纸实铺面积结算)工程工期：自 年 月 日起先至 年 月 日止，工期 日历天数。因甲方及不行抗力造成工期延误工期相应顺延。因乙方缘由造成工期延误，每延误一天罚款500元并担当甲方由此造成的一切损失。五、付款方式材料全部进场，经甲方验收合格后付总造价的30%，工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕后付至总造价的90%，工程竣工验收合格交付运用后付至总造价的97%，其次个采暖期后无质量问题7日内余额全部结清。六、工程质量标准乙方所施工的地暖工程正常运用条件：供水温度55-60?C的状况下供水工作压力0.4Mpa。无人为损伤或不行抗力的状况下，室内温度不得低于18?C，地暖管材运用寿命50年。保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题，乙方必需在24小时内到场赐予修理，全部费用由乙方担当。乙方应跟踪服务，供应地板采暖免费调试。若由于甲方(或业主)人为因素造成的“地暖” 各部位损坏，乙方应负责修理，材料费用由责任方担当。乙方应供应管材供应厂家的相关证明及产品质量承诺书和保险公司承保书复印件，加盖乙方公章。乙方供应的管材及保温材料必需有国家检测报告和进场复检报告等相关材料。七、双方责任和义务甲方责任施工现场具备乙方的施工条件，同时向乙方供应与工程有关的图纸和材料的存放场地，便于乙方备料;甲方提前七天通知乙方进场，并在施工中协调各方面的关系，确保工程正常进行;负责对乙方供应的地暖材料确认;按合同条款支付工程款;负责地暖工程完工后的验收组织工作。乙方责任接到甲方通知后，7日内组织人员、材料等进入现场;保证工程质量，按时交工;负责地暖全部物料选购、运输及施工现场的保管;安装地暖做到文明施工，遵守甲方施工现场各项平安、施工制度，听从甲方现场指挥，接受监理抽查;负责自身全部人员的平安，施工中自有人员的一切伤亡事故由乙方负责。乙方必需保证施工内容和所用材料符合国家有关技术规范要求，否则出现一切质量问题由乙方全部担当;在地暖工程安装完后，根据规范要求进行打压。经甲方、监理验收合格后甲方再进行混凝土垫层浇捣;在垫层浇捣完成后，再进行打压试验，经甲方和监理验收合格后，由乙方负责向主楼承包商交换看管，并负责施工资料等验收手续。八、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成可向邢台市仲裁委员会提请仲裁。九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。发包人： 承包人：年 月 日 年 月 日