安全生产协议书优质.docx

安全生产协议书平安生产协议书 篇1合同编号：_甲方：_实业集团有限公司 签订时间：_年_月_日乙方：_技术开发有限公司 签订地点：_省_市为了加强企业平安生产管理，深化贯彻“平安第一，预防为主、综合治理”平安生产方针，保证人身、设备平安，依据国家有关法律规定，经甲乙双方同等协商、看法一样，自愿签订本协议：第一条 甲乙双方必需仔细贯彻执行国家和地方的法律、法规、规章、规范、标准和其它要求。其次条 本协议指向包括但不限于“乙方为甲方供应服务、承揽甲方项目、从事与甲方有关的业务时发生的一切平安生产事项”。其次条 甲方的权利和义务(一)甲方对乙方供应的资质证明、平安管理等材料进行严格审核，审核合格的方可与其签订施工合同;(二)甲方要求乙方人员进入作业现场必需根据甲方的要求，配备符合相关标准要求的个人防护用品，并对乙方配备的个人防护用品进行检查、检验，未穿戴和运用个人防护用品的人员不得进入施工现场;乙方须配备、运用符合HSE要求的设备设施、工机具;(三)甲方有权对乙方施工全过程进行平安监督检查，有权制止违章作业，有权对违反平安规定的行为进行惩罚或责令施工队伍停工整顿;(四)甲方有权对平安意识差、不听平安生产指挥的乙方人员责令退场;情节严峻的，甲方有权单方面解除合同，并不担当违约责任，由此给甲方造成损失的，全部责任由乙方担当;(五)年初，甲方依据上年度与乙方签订的施工合同标的总额50%的5%向乙方预征收平安保证金，半年时再征收下半年平安保证金。本协议签订后三日内，由乙方将保证金交到甲方财务部门。对于发生生产平安事故、存在“三违”行为或平安隐患而被惩罚的，造成的损失以及罚款金额从平安保证金中扣除。平安保证金数额不足时，甲方书面通知乙方刚好补交。(六)关键装置、要害部位施工前，甲方应检查乙方的施工方案、应急预案，并进行入场平安教化和提示。第三条：乙方的权利和义务(一)乙方必需具备与所担当项目和供应服务相应的等级资质，具备符合法律法规和标准要求的平安生产条件，具备健全的平安管理体系和平安管理制度，配齐平安管理人员，具有健全完善的平安管理资料和两年以上良好的平安管理业绩。平安管理资料中应包含两年以上平安事故状况、事故发生率、“三违”事故发生率的原始记录以及事故隐患治理状况档案;(二)乙方必需根据甲方规定的数额足额缴纳平安保证金;(三)乙方必需严格遵守国家有关平安环保法律法规、标准规范、项目所属地区、部门、单位以及新大集团有关平安环保规章制度，保证施工期间的平安生产;(四)乙方严格根据项目合同施工内容施工，明确施工负责人(项目经理)、平安监督员，并明确其职责;(五)乙方的施工队伍必需根据新大集团HSE管理体系的要求进行施工作业;(六)乙方负责为其全部工作人员办理医疗及工伤社会保险，并依据须要为从事高度危急工作的人员购买人身意外损害保险。在施工过程中，由于自身缘由出现的一切平安问题以及发生事故的，全部责任由乙方担当;(七)乙方的现场作业人员以及特别工种作业人员，必需经建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门以及乙方组织的平安生产教化培训，经考核合格后，方可上岗作业。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必需进行平安教化和技能考试，并报给甲方备案;(八)乙方工作人员必需无阻碍工作的病症，否则不得参加工作。凡已备案的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替;(九)工程开工前，必需向施工人员进行平安技术交底，让全体施工人员驾驭工程特点及施工平安措施;(十)乙方施工前，施工人员应正确穿戴劳保用品，佩戴符合标准的防护用具;进入油库泵站等要害区域施工时，施工人员应自觉在门卫处登记，进站人员必需佩戴出入证，车辆进站必需按要求佩戴防火帽;(十一)开工前应对施工机械、工器具及平安防护设施进行全面检查，确保符合平安规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行仔细检查，发觉隐患马上停止施工，并经落实整改后方准接着施工。在施工期间所运用的各种设备及工器具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发觉隐患应刚好整改;(十二)施工区域应设置明显的平安警示标记，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域;(十三)施工过程涉及工业用火、进入受限空间、临时用电等干脆作业环节节，乙方必需根据项目所属单位的有关规定、程序办理相关作业许可证后方可作业;(十四)乙方应自觉接受并无条件协作甲方各级管理人员的监督检查，对查出的不合格项和隐患刚好进行整改;对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业的，乙方有权拒绝执行;(十五)当发生严峻危及乙方人员生命平安的紧急状况时，乙方有权实行必要的措施进行避险;(十六)乙方承包甲方的工程，乙方不得再行转包。如有违反，发生的事故及造成的一切损失和纠纷，由乙方担当全部责任;(十七)乙方应按中华人民共和国劳动法等法律、法规、规定用工，严禁运用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业;(十八)乙方应对工作地段实行的平安技术措施、工作班人员状态以及施工中的平安责任负责;如因乙方实行的平安措施不当、违反有关平安规程、规定及本协议所列平安事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，或被工程所在地单位惩罚的，均由乙方担当所造成的经济损失及法律责任;(十九)进入关键装置、要害部位施工前，乙方要制订施工方案、平安应急预案备甲方和建设单位检查，并要求甲方进行一次入场平安教化和提示。第四条 责任(一)本协议约定期间，乙方所发生的一切平安事故，由乙方担当全部经济损失和刑事责任，并负责处理由此引起的一切纠纷;(二)本协议约定期间，如因乙方过错给甲方或建设方造成损失，由乙方负责向甲方及建设方赔偿;(三)因为乙方缘由发生平安事故的，甲方有权解除双方已签订的施工合同，并取消乙方参与甲方其它项目工程建设的资格，所产生的一切后果及赔偿责任，均由乙方全部担当;(四)乙方不履行赔偿责任的，甲方有权干脆从乙方工程款中将相关损失及赔偿款进行抵扣，不足以支付赔偿款的，甲方有权对乙方进行追偿。第五条 期限本协议有效期为长期。在乙方为甲方供应服务、承揽甲方项目、从事与甲方有关的业务期间有效。第六条 争议的解决本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成依法向山东省东营市有管辖权人民法院提起诉讼。第七条 其它本框架协议及附件(附件一：工程项目施工合同;附件二：作业现场平安生产协议书)是本协议不行分割的组成部分。乙方担当详细项目工程施工时，另行签订工程项目施工合同、作业现场平安生产协议书。第八条 附则本协议一式四份，双方各执两份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，经甲乙双方确认的补充协议具有同等的法律效力。甲方：_ 乙方：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_托付代理人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_平安生产协议书 篇2甲方： 乙方： 分包项目：第一条 为了加强施工现场平安管理，保障电信设施、设备平安畅通和施工人员及其它有关人员的人身平安，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国合同法及甲方公司相关平安管理规定，甲乙双方签订平安生产责任协议。其次条 本协议书适用于土建、消防系统建设、安装、改选、改造工程；通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的平安生产、文明施工活动。第三条 甲方有权（而非义务或责任，下同）对乙方施工现场平安进行监督。甲方代表有权对施工现场的平安管理进行指导和监督，乙方必需听从甲方代表的管理和监督检查，工程相关单位应主动协作，确保施工现场平安。第四条 乙方对施工现场的平安管理必需坚持平安第一、预防为主的方针，留意平安施工、文明施工，确保电信设备、设施平安和人员平安。乙方应当执行国家、地方、行业主管部门有关标准、规范、规程。乙方在施工过程中必需严格遵守以下规定：（一）通信管道、线路施工现场，应特殊重视并遵守下列要求1. 必需设立警示信号标记，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的留意。必要时应设围栏，并请交通民警帮助，以保证平安。2. 施工区域，有平行与交越电力线缆，必需实行相应措施，避开发生人员伤亡事故。3. 施工人员进入人（手）孔作业，应先探明人（手）孔内有无有毒、易燃气体，避开发生中毒事务。4. 施工人员进行登高作业，应先检查登高工具和保险装备，避开发生摔伤事故。5. 现场施工用电源线架设高度，必需满意平安要求；必需安装警示红灯。（二）在通信机房内施工，应特殊重视并遵守下列要求1. 必需制定确保运行设备平安措施。2. 设备开箱后，包装箱等易燃杂物应马上搬离现场。3. 施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必需清理施工现场。4. 施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕马上归还。5. 施工期间布放线缆，拆除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应马上重新封堵。6. 设备安装完毕，必需经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。第五条 施工现场的平安生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由乙方法定代表人承包负责。施工现场的平安生产管理，乙方法定代表人应指定项目经理为主要责任人。因乙方施工及施工管理缘由造成通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由乙方全部担当。第六条 乙方应当依据工程实际特殊制定平安生产施工方案和专项技术措施，配置专（兼）职平安监督检查人员。第七条 乙方应当自开工之日起，在施工现场设置达到国家标准的平安防护设施，并对作业人员配备合格的个人防护用品。第八条 特别工种作业人员，必需参与建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门组织的平安生产教化培训，经考核合格后，方可上岗作业。第九条 施工现场发生伤亡事故，除根据法律、法规规定向有关行政主管部门和甲方报告外，施工企业还应当刚好向当地建设行政主管部门报告。对伤亡事故不得隐瞒、有意拖延报告或者谎报。第十条 施工现场应当符合下列要求：（一）平安、整齐、美观，对建设单位及甲方通信设施、设备应赐予爱护；（二）材料堆放整齐有序，不得影响建设单位及甲方正常生产秩序和通信畅通；（三）垃圾刚好处理，不得就近乱堆乱倒；（四）户外施工因特别状况确需夜间或雨天施工的，乙方必需有平安施工措施（方案），报项目经理批准后方可施工。需夜间在马路上施工的，要设立夜间警示灯和平安防护栏；（五）符合卫生标准；（六）搭建作业人员临时宿舍，应坚固，通风，布放照明电线必需平安；（七）阻挡无关人员进入施工现场。第十一条 乙方应当遵守下列规定：（一）不得在施工现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质；（二）不得从高处向下抛撒建筑垃圾；（三）不得将有毒有害废弃物作土方回填；（四）禁止在施工现场吸烟或运用明火，确因施工须要进行明火作业，应经平安保卫部门批准办理动火证；（五）需进入生产机房进行施工的，乙方应到建设单位或甲方相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入施工。(六)施工所需的工程、运输车辆均由承包单位自备或租赁。承包方要确保驾驶员能够对车辆定期进行维护、保养，运输设备、材料的车辆应考虑好运输线路，作到在运输过程中遵守交通规则，留意施工平安，不出现任何差错。承包方因工程施工所租赁的车辆必需有合法、齐全的手续，必需严格根据平安规范运用运用。第十二条 违反本协议书第六条、第十二条、第十三条之任一款的，由甲方要求乙方改正，并由乙方支付甲方1000元以上5000元以下的违约金。法律、法规另有规定，从其规定。第十三条 屡次违反本协议书相关条款，甲方有权取消乙方参与通信工程建设资格。情节严峻的，报告司法机关追究其刑事责任。第十四条 本协议执行过程中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成由甲方所在地人民法院解决。第十五条 本协议书作为双方施工合作框架协议的附件，自签订之日起生效。甲 方： 乙 方：法定/授权代表： 法定/授权代表：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日平安生产协议书 篇3总包单位：开平路以南，江城大道以西，A1-1A1-2地块一期工程项目部分包单位：脚手架班组为了强化为施工现场平安管理，爱护职工的人身平安、健康和国家财产，保障施工生产的顺当进行，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑工程平安管理条例，双方就本工程平安生产达成如下协议：一、总包单位与分包单位的责任分包单位在总包单位的区域内施工，在平安生产和文明施工中要执行国家及行业有关平安操作规程和总包单位的一切平安生产管理制度，听从总包单位的平安生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的平安措施交底。分包单位施工人员进场前，必需先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职平安员、特种作业人员）、分包单位营业执照、平安生产许可证、企业资质和托付书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。分包单位进场前，分包单位必需对进场人员进行平安生产、文明施工岗前教化以及经总包单位现场教化，要求教化面达到100%。严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的担心全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严峻并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必需严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可运用，发生事故时由分包单位自行负责。由总包单位供应给分包方单位运用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可运用，分包单位在运用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护须要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可施工，施工中除设明显标记外，还应派专人看管监护，完工后或下班时应刚好封闭好。分包单位必需熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必需报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发觉不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必需向总包单位交纳肯定数额的平安风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不刚好整改而被惩罚，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。二、施工人员职责施工从员进入施工现场必需按要求正确佩戴好平安帽，两米以上高处作业必需系好平安带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的平安防护、机械防护和临时用电防护设施。现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。施工用电不得乱接乱拉，须要接电时，必需由专职电工进行操作，并在总包单位电工的统一支配下进行，特种作业人员必需持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重惩罚或由总包单位（或甲方）予以辞退。文明施工要做到工完场清，材料码放整齐，废料运到指定地点堆放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员损害和环境污染。三、事故处理由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由分包单位参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡的人个及家属的全部经济补偿和善后处理，对总包单位的一切损失负责赔偿。由于总包单位或总包单位以外的责任造成分包单位作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性赐予分包单位经济补偿，其善后事宜由分包单位处理。四、本协议一式四份，总包单位、分包单位双方各执一份，上报监理部、建设单位（甲方）各一份。五、此协议自 20xx 年 7月 20 日至 20xx年6 月 20 日止。总包单位（签章）： 分包班组（签名）：20xx年7月20日法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：托付代理人（签章）： 托付代理人（签章）：年 月 日平安生产协议书 篇4甲方（发包单位）：乙方（分包单位）：依据中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程平安生产管理条例及其他法律、法规，为明确甲、乙双方的平安生产责任，确保施工平安，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方协商达成一样，签订本协议。第一条 工程名称、分包范围及作业内容（一）工程名称：（二）本合同分包范围： 同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。（三）本合同劳务作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的劳务分包合同。其次条 甲方的权利和义务（一）仔细贯彻执行平安生产法律、法规。（二）甲方对乙方的施工平安具有监督、检查、惩罚的权利。（三）甲方按规定对乙方进场人员进行入场平安教化、考核。（四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定赐予惩罚。（五）甲方有权对平安意识差、不听从平安生产指挥的乙方人员责令退场。（六）甲方不得违章指挥，强令乙方冒险作业。第三条 乙方的权利和义务（一）仔细贯彻执行平安生产法律、法规，严格遵守平安生产规章制度、平安操作规程，娴熟驾驭事故防范措施和事故应急处理预案等。（二）乙方负责其分包范围内的平安生产管理工作，听从甲方对施工现场的平安生产管理。对甲方在平安检查过程中提出的问题和隐患，乙方必需按要求按时限整改。（三）乙方有权对甲方的平安工作提出合理化建议和改进看法。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。（五）乙方在施工作业前须按甲方要求搭设好平安防护设施。（六）乙方须建立健全平安组织机构，制定平安管理制度，按规定配齐专、兼职平安管理人员。乙方现场负责人、专职平安管理人员必需经过平安考核合格，持证上岗。（七）乙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动爱护工作，向所运用的人员供应合格的个人防护用品。（八）乙方须组织相关人员学习、驾驭平安技术交底要求，履行签字手续。乙方必需根据甲方平安技术交底作业，乙方不得支配没有接受平安技术交底的人员上岗作业。（九）乙方须依据规定为职工办理相应的平安生产保险，其费用由乙方自行解决。（十）施工过程中须要新进场人员的，乙方必需备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后乙方协作甲方对新进场人员进行平安教化考核，合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生平安事故，乙方担当全部责任。第四条 乙方人员进场后，必需接受甲方的平安教化、考核，经考试合格后方可上岗。乙方负有对工人进行日常平安教化和每日班前平安教化的责任，并做好教化记录，履行签字手续。乙方不得支配未经平安教化培训和教化培训考核不合格的人员作业。第五条 乙方负责向所属人员配发合格的平安防护用品，并指导其按规定要求正确配戴。甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉配戴好平安防护用品。第六条 由甲方或乙方供应的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交运用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付运用手续。严禁在未阅历收或验收不合格的状况下投入运用，否则由此发生的后果由擅自运用方担当。乙方自带的机械设备、电气设备等必需符合相关平安规定，并负责日常的检查、修理、保养。第七条 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类平安防护措施、平安标记和警告牌等不得擅自拆除、改动。如确定须要拆除改动的，必需经甲方工地施工负责人和平安管理人员的同意，并实行必要、牢靠的平安措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除平安防护设施所造成的后果，均由该方人员及其单位担当全部责任。第八条 乙方人员施工前，必需对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等仔细检查，发觉隐患，马上停止施工，隐患解除后方可进行作业。乙方没有履行作业前平安检查职责，造成发生平安事故的，责任由乙方担当。第九条 乙方运用的特种作业人员必需执行国家制定的特种作业人员平安技术培训考核管理方法，经省、市、地区的特种作业平安技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人擅自操作运用电气、机械设备。第十条 乙方运用甲方供应的电气设备，在运用前应先进行检测，如不符合平安规定的应刚好向甲方提出，甲方应主动整改，整改合格方准运用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉乱接电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。第十一条 甲方对在平安检查中发觉的各类隐患，有权发出隐患通知书，乙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，甲方有权停止乙方作业，乙方必需无条件遵从。第十二条 甲方有权对乙方在平安生产中存在的问题进行罚款惩罚，罚款惩罚在甲方项目负责人和平安管理人员签字确认后即生效，乙方在接到罚款通知后一周内要向主罚单位缴纳罚款，逾期不交的加倍惩罚，并从当月工程款中扣除。第十三条 甲、乙双方要不断总结分析平安生产形势，对乙方和乙方作业人员重视平安生产、平安工作成果显著的，甲方应予表扬和嘉奖。第十四条 乙方人员进入施工现场，必需遵守北京城建集团和北京城建六建设工程有限公司施工现场平安管理规定，在施工现场必需做到：（一）进入施工现场，必需正确佩戴平安帽，禁止吸烟，禁止酒后作业。（二）必需执行交底规定的平安技术措施，未经交底禁止作业。（三）从事特种作业的人员必需持有特种作业操作证，无证人员禁止作业。（四）必需听从现场管理人员的指挥和管理。（五）禁止攀爬各类脚手架、跨越防护栏杆、穿行有禁行标记的出入口。（六）高处作业必需正确运用平安带。（七）楼层上施工人员禁止向下投掷物品、抛撒材料和垃圾。（八）明火作业必需开具动火证，按规定清理四周易燃物，有防火措施及看火人。（九）禁止挪移、拆改平安防护设施和警告、警示等平安标牌。（十）非电工禁止进行电气作业。（十一）禁止私自拉设电线、电缆、运用电炉等电热器。（十二）禁止私自由建筑结构中居住和储存物品。（十三）禁止容留外部人员留宿。第十五条 事故处理（一）属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但详细善后工作由乙方负责支配和处理，甲方不干脆对乙方职工及家属。（二）属于乙方责任或乙方人员不听从管理、违章作业发生的事故，由乙方自行根据国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担当何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙方进行经济惩罚，惩罚标准：重伤事故每人次处以五万元罚款；亡人事故每死亡一人惩罚三十万元。第十六条 当甲乙双方发生争议时，双方协商解决；协商不成，提交北京市密云县人民法院进行判决、裁定。第十七条 本协议自签订之日起生效；本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。第十八条 其它事宜：第十九条 本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。甲方盖章：乙方盖章：甲方代表：乙方代表：协议签订日期： 年 月 日平安生产协议书 篇5甲方：xx乙方：薰衣草承包户为贯彻“平安第一、预防为主、综合管理“的方针，保证薰衣草加工期间工房的正常运转，加快炼油进度，更快地完成炼油任务，明确甲乙双方责任，特签订以下协议：一、甲方的责任：1、甲方供应炼油场所给乙方炼油。2、甲方工房负责人员要妥当支配工作，维护好正常的生产秩序，作好工作日记，作则有据可查，如发生故障，主动主动地解除故障，保证薰衣草加工期间工房的正常运转。3、薰衣草加工期间，严禁闲杂人等进入工房，甲方工房负责人员有权力让其离开工房。4、本着对每一位职工负责的精神，坚持从出油起先到结束90分钟的原则，甲方工房负责人员有权力制止随意缩短或者延长炼油时间的现象。5、严格遵守规定，留意平安生产，防止事故发生。甲方工房负责人员有权利制止可能发生的一切担心全行为。二、乙方的责任：1、乙方炼油人员在上岗之前，必需仔细学习“香料加工生产操作规程”和平安生产的规章，自觉遵守工房的各项制度，否则违章操作，给工房公共设施或职工他人造成损失或损害，要负经济赔偿责任，给本人造成损失，由本人负责。2、打算装锅的原料，要保持清洁，不能被任何东西污染，锅装好后，要把锅边密封槽内的花渣捞起，刚好盖好锅盖，扣好锅盖上的扣子，加足密封水，并做好接油工作，假如发生未加底锅水或未加够底锅和漏底锅水而出现烧“干锅”现象、因加火不当等造成损失、操作不当造成扑锅、吸锅、油奢侈等现象，损失由乙方炼油人员担当。3、为了保证薰衣草油的质量，每三锅必需换一次锅底水。从出油起先到结束90分钟不得随意缩短或者延长炼油时间，乙方炼油人员不得接尾油，否则一旦发觉没收全部尾油。4、乙方炼油人员在工作期间，无论有理无理，不能与其他人打架，因打架给他人造成身体损害，谁打人，谁付全部医疗费和误工费。5、乙方炼油人员工作时间内，严禁乙方炼油人员喝酒、打牌、下棋等违章行为。在薰衣草加工期间，工房全部工作人员要人人讲平安，人人留意平安，人人负责平安，否则出现意外事故，一切后果自负。三、违约责任1、甲方根据约定给乙方供应炼油场所，如有违约通过连队协商解决。2、乙方听从连队管理，仔细根据“香料加工生产操作规程”、平安生产的规章和工房的各项制度操作，如不按要求或违章操作，造成的一切经济损失由乙方担当。四、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。甲方（签字）：xx乙方（签字）：xx平安生产责任协议甲方：xx乙方：xx为贯彻执行国家有关平安生产的法律法规及农场制种玉米生产管理要求，坚持“平安第一，预防为主”的工作方针，建立健全平安生产约束机制，确保平安作业，分清责任，加工出符合要求的合格种子，制定本协议。相关内容如下：一、乙方须严格执行和遵守甲方有关平安生产管理的各项规章制度。二、乙方作业区内自行按国家有关平安法律法规进行平安检查和防护。三、平安运用电、水、火等。如因乙方生产平安管理不善，造成经济损失的，由乙方赐予相关赔偿。四、乙方在生产作业中所发生的一切人身伤亡、财产损失事故，甲方概不负责，均由乙方自行担当。五、烘干机运转之前，必需对上烘干炕的制种玉米进行烘前取样，以防因出现发芽率过低无法追究责任。六、烘干制种玉米过程中，必需要个根据烘干技术要求，温度不得超过40，翻炕机必需11.5小时翻一次炕，如因乙方未按要求操作，造成制种玉米发芽率达不到要求，损失由乙方担当。本协议双方代表签字后即生效，协议一式两份，甲乙双方各保存一份甲方代表（法人）：乙方代表（法人）：平安生产协议书 篇6甲方（出租方）：乙方（承租方）：为了确保机械加工设备的平安运用和人身平安。依据相关法律法规, 经甲、乙双方协商，特签订本平安生产协议，协议如下：一、甲方责任和义务：1.甲方按要求配备必要的生产实训设备，并按相关技术标准调整安装到位。2.甲方有权检查、督导乙方落实平安生产责任制。二、乙方责任和义务：1、乙方承租人（企业法人）是机械加工实习车间平安生产负责人，对本实训车间平安生产负全面责任。2、乙方必需仔细贯彻执行国家和上级劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。3、乙方健全平安管理规章制度，成立平安生产管理小组，探讨解决关平安生产中的重大问题。由于违反国家规定和管理、操作不当造成的一切平安生产责任及经济损失全部由乙方担当。4、乙方生产操作人员必需持证上岗，必需严格遵守平安操作规程，不得野蛮作业和违章操作，爱护好人身平安和机械平安。严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作运用电器、机械设备。违反以上条件，造成机械设备及人身伤亡事故甴乙方担当全部责责。5、乙方在设备的运用过程中，如有发觉危及平安生产的机械故障时，应马上停止运用，确保机械设备在性能良好的状况下运用。6、乙方节假日休息其间，应将机械设备处于平安状态，确保设备良好的性能。三、附则本协议经双方签字、盖章后生效，甲、乙双方各执一份。甲 方：（签字） 乙 方：（签字）年 月 日 年 月 日平安生产协议书 篇7主协议单位： (以下简称甲方)姓名：家庭住址：工种： (以下简称乙方)平安生产是人命关天的大事。为仔细执行建设部jgj59-99标准和各级政府、部门有关平安生产的规范、规定，提高企业自下而上发展和竞争实力，保障职工在施工生产中的生命平安，特定本协议，以资共同遵守。一. 甲方责任：1. 对招用的人员必需拒绝有碍施工生产和登高作业的疾病人员进入工地上班。2. 年龄界限严格按公司规定的范围内执行(包括分包的)。3. 对年龄符合规定的招用技术工人，必需进行平安教化、公司级24学时、年复训不少于16学时、班组级不少于20学时、教化卡，记录签字归档备查。合格后方可支配上岗。4. 针对各作业工种工人的状况支配上班，不准支配其他与工种、环境等不同的工作，更不准强行支配有病和疲惫的工人作业和加班。5. 对职工供应舒适、平安的作业环境和必需的劳动爱护用品。6. 做到协作管理部门的培训工作，不得以任何借口拒绝和反对。7. 做到定期不定时的平安检查，刚好消退平安隐患，不留后遗症，不符合平安要求的坚持停工整改，直至合乎为止。8. 坚持刚好贯彻执行平安生产的规章制度和文件规定，作好岗前的平安教化和平安交底工作，措施不落实，不准支配职工施工生产。二. 乙方责任：1. 须严格执行单位的平安生产各项规章制度，现场生产听从平安管理，否则无条件停工进行平安学习。停工学习期盼遇不予考虑。2. 身体健康，年龄合格的，必需接受平安三级教化，考核合格后，方准上班，否则视违章作业，扣除工日工资，直至手续齐全为止。3. 必需严格执行平安技术操作规程、接收平安技术交底，如违反操作规程、违章、冒险作业，造成平安事故的、一切后果及损失全部自负。4. 工作时间内不得从事与本工作无关的作业，或离开本工种工作场所从事其他工作；或不在工作时间内从事其他工作，造成损失和事故的由个人担当损失和责任。5. 不带病工作，做好工种与工种之间的作业协作危及他人和自己的生命平安的隐患，应刚好根除，或报领导处理解决，不行视而不见，见死不救。6. 主动参与各项平安宣扬教化活动和平安学问学习，提高平安意识和自我爱护实力，做好上岗前的平安检查、岗中要精力集中，岗后的清除工作作到平安生产警钟长鸣！三本协议从签定之日起生效，不签定协议不准上班。四本协议时效是从签定之日起到离开现岗位止，变换工种、调离该项目必需重新签定，否则视为无效。五本协议一式三份，公司(分公司)、项目部(队)、职工各一份。公司级： 项目部(队)级： 职工：平安生产协议书 篇8为全面落实贯彻中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国消防法，推行平安生产责任制，确保我镇履行职责，更好地预防和削减各类灾难事故的发生，爱护国家、集体和人民生命财产平安，保障我镇各项工作的顺当开展，特制定本平安生产责任书。本责任书由XX镇平安管理第一责任人与医院平安管理第一责任人签订。一、责任目标1、仔细开展平安生产法制宣扬教化和培训活动。重点抓好平安生产法、海南省平安生产条例的宣扬及宣扬月活动。2、仔细开展“平安生产月活动”，在“平安生产活动”中无平安生产事故发生。3、健全机构，强化管理。建立平安生产组织机构，做到制度健全，责任到人。在平安生产上主要领导亲自抓。分管领导详细抓，把平安生产工作纳入重要议事日程，做到有安排、有布置、有检查、有落实。每月召开一次平安生产工作例会，并有记录、记载。4、每季度对医院平安生产进行一次大检查，记录齐全。事故隐患有登记，有整改措施，重大隐患刚好上报镇府及有关职能部门。5、仔细开展平安宣扬教化工作，对医院的人员定期进行平安教化培训，并作好培训和记载，做到警钟长鸣，防患于未然。6、做好易燃易爆物品平安管理工作，主动、主动、组织参加上级部门组织的专项整治活动。7、做好常常性消防平安工作，按要求做好消防基础设施和配备消防器材。8、对发生重大平安生产事故的实行一票推翻，年度内不得评先、评优，平安生产的第一责任人和分管责任人不得评奖。9、本责任状一式二份，双方各执一份。如人事变动，接任人为相应第一责任人。XX镇负责人：(签名)盖章负责人：(签名)盖章二0一二年一月十二日平安生产协议书 篇9为进一步搞好租赁厂房场所的平安管理，依据国家平安生产法等有关法律法规的规定，明确租赁双方平安责任，特签订如下平安管理协议书。如未能履行平安管理职责，并导致发生生产平安事故，则担当相应的法律责任。一、出租方平安管理职责1、出租的厂房、场所（包括特种设备）符合国家有关法律、法规规定，并具备基本的平安生产条件。2、书面告知承租方有关厂房、场所平安状况及消防要求。3、建立平安管理制度和平安管理网络，对承租方的平安工作统一协调、管理。4、对平安生产监管、消防、质量技监等部门检查发觉的事故隐患，根据平安管理职责，落实整改或督促承租单位进行整改。并有权对承租方实施经济惩罚。5、发觉承租方有平安生产违法行为，马上要求承租方停