安装清包工劳务简单版合同精选.docx

安装清包工劳务简单版合同安装清包工劳务简洁版合同 篇1甲方：乙方：甲、乙双方依据合同法及其它有关规定，就甲乙双方石材安装相关事宜，遵循同等、自愿、公允和诚信信用的原则，经协商一样订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。一、工程地点：二、工程名称：三、质量要求：线条要垂直，接缝要匀称，无明显缺边掉角，大角通顺，详细按国家标准验收。四、施工期限：从 年 月 日起至 年 月 日五、安装单价：详见附件1六、付款方式：1、因本工地施工成本较高，乙方进场后，甲方预付工程款伍万元整，其他付款按每栋门套安装完后予以结清。2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。七、结算方式：按现场的实际安装数量为准结算。八、其它约定事项：1、甲方应向乙方供应具体(确认)可供施工的图纸;2、乙方工人进场后主动协作甲方的各项事项，遵守工地的文明施工公约，遵守各种规章制度。3、甲方应向乙方供应员工宿舍，及搭脚手架全部须要材料，如出现影响施工现场甲方应协作乙方协商处理。4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。5、现场如有变动或是增加部分，其价格及相关事宜另行协商签定。九、违约责任：合同签订后具有同等法律效应，甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款，如有争议双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：联系地址： 联系地址：合同订立时间：安装清包工劳务简洁版合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互敬重、同等互利、友好合作、自愿的原则，现就 项目的水电安装详细事宜签立合同如下条款，双方共同遵照执行：第一条 工程概况一、 安装工程名称：二、 安装工程地点：三、 安装工程范围和内容：乙方作为甲方水电项目的施工人员对 承建的 项目工程的清包施工，包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电，避雷、系统调试 及协作验收和场内临时用电等。四、 工程造价：厂房24元人民币(大写：二十四元)每平方，办公室、宿舍楼、研发楼 (大写： )每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)五、 工期：合同签立生效后，随土建项目时间续延。其次条 承包方式1、本工程的承包方式：乙方清包工。2、自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。3、水电材料由乙方开列数量清单报给甲方，由甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方供应。4、乙方应提前3天将须要购买的材料清单供应给甲方，甲方应在5天内(考虑异地购买材料)刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。6、乙方应做好对施工完成的成品爱护。7、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格的五倍从人工费中扣除。第三条 工程款支付与结算工程款支付：合同订立，乙方设备及人员进场后，甲方一周左右支付10万元进场费，施工过程中，工程款支付根据完成工程量(每次转款节点时乙方统计完成工作量并上报甲方审核)的70%并结合业主付款进度同步支付。待安装完成竣工验收合格后，付足审核总价款的95% 余款作为质量保证金在验收合格三个月无息一次性付清。转款时间不明之处依据水电安装合同(编号：20xx050501)执行第四条 质保条件及期限1、严格根据水电规范要求施工，每道工序须经质检，监理验收合格为准。2、在质保期内，出现问题，由乙方免费修理，质保时间依据水电安装合同(编号：20xx050501)为准。第五条 平安文明施工乙方根据建筑施工相关规范、规定，实行严格的平安防护措施，乙方应文明施工，根据建设工程施工现场管理规定和平安文明施工要求，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺当进行。如因乙方未按相关规范平安施工，造成一切损失及后果由乙方全部担当。第六条 违约责任乙方责任：工程质量如不符合规定，乙方负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工，因此造成的一切损失由乙方负责，并担当相应法律责任。甲方责任：甲方确保材料刚好到位，保证乙方正常施工，如因甲方缘由材料并不到位(不行抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日内不计算，停工三天以上的人工损失由甲方全部担当。甲方必需按转款节点(依据总承包合同的节点)刚好付款，如因甲方资金不能刚好到位，乙方有权停工，因此造成损失由甲方担当。甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：联系地址： 联系地址：合同订立时间：安装清包工劳务简洁版合同 篇3发包人： (以下简称：甲方)承包人： (以下简称：乙方)甲方将得荣县中学迁建项目 工程(以下简称本工程) 承包给乙方施工，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程管理条例等现行有关法律、法规的规定，结合本工程实际状况，经甲乙双方充分协商，一样同意签订本工程合同(以下简称本合同)。第一条 工程名称：其次条 工程地点：第三条 承包方式及承包范围：1、承包方式：本工程采纳纯人工承包方式。2、乙方承包范围及内容：甲方供应的施工图范围内的本工程内容、设计变更、图纸会审看法及澄清文件(如有时)包含的全部内容。第四条 工程造价：1、本工程工程量约为 暂定合同总价为人民币 万元(大写： 元整)。该总价包括但不限于人工费、劳保用品费、管理费、规费、利润等一切费用。2、在合同有效期内，乙方必需在规定工期内完成施工图设计的全部内容并交付运用，未按施工图施工而削减的费用在结算时按相应价格扣除。3、各种施工变更和签证资料必需经甲方派驻的现场工程师、项目经理、造价工程师签字。如未按上述约定办理结算依据及相关手续的，视为该施工变更及签证资料不涉及投资变动，结算时将不得作为结算依据;甲方项目部人员应协作施工方办理结算相关手续。4、乙方未得到工程负责人发出的工程变更通知，擅自变更工程的，甲方有权选择以下方式处理：a.要求乙方停工、复原到擅自施工前的状态，赔偿因此造成甲方损失，乙方拒绝停工接着擅自施工的，甲方可以解除合同;b.甲方接受乙方擅自施工的工程，但乙方擅自施工的工程不计算工程量，不进入结算工程量，甲方不支付价款，该价款视为对乙方的让利。5、若有变更增减某工程项目，则增减工程量经甲、乙双方核定后确认,最终以甲方的审核结果为准，其计价方式如下：在施工过程中因设计变更(技术核定)、现场签证等引起的工程造价增减，按合同价进行计价，经甲方确认后纳入工程进度款中支付。第五条 工程付款：本工程工程进度款分楼栋依据工程完成形象进度计算支付，详细付款阶段如下：1、工程预付款，本工程不存在工程预付款。2、工程进度款按月支付，每月15日由乙方提交上月15日至本月15日的月形象进度报表，经甲方审核确认后每月30日前支付本月完成工程产值的 %。3、单项工程竣工验收合格后，支付至合同总价的 %;4、单项工程通过验收并完善存档资料双方办理结算，结算办理完毕后1个月内，甲方支付至合同结算金额的95%。5、余结算金额的 %作为本工程的保修金，本工程质保期两年。自单项工程验收合格之日起计算期满两年无任何质量问题，甲方1个月内退还乙方结算金额5%的保修金(保修金不计息)。第六条 合同工期：1、详细开工时间以甲方通知为准，总工期为 日历天。如因不行抗拒的自然灾难或甲方缘由造成停工，经甲方书面认可，工期予以顺延。2、工程竣工须同时具备以下条件：(1)按时保质地完成设计图纸和施工合同约定的工程范围内的全部工作内容。(2)协作完成合格的、完整的、满意城建档案要求的技术档案和施工管理资料全套。(3)经设计、施工、监理等单位的检查符合验收规范并通过验收。3、乙方应按合同约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能根据本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。4、重大设计变更(如结构体系变更)等影响工程进度，发生上述状况的5天内，乙方就需延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认或提出处理看法。乙方逾期不提出报告，则视为乙方同意此项设计变更并且认为此项变更不影响合同工期;甲方对报告不予确认也不提出处理看法，则视甲方同意顺延工期。延误的工期由甲方现场签认，现场的书面签认只作为延长工期的依据，不能作为要求其他任何经济补偿依据。第七条 材料供应1、本工程的材料均由甲方供应。乙方自行购买生产时的工具和劳保用品。第八条 工程质量1、达到国家有关施工质量验收规范要求，保证通过验收。2、乙方进场施工的各类上岗人员必需持证上岗，管理人员和技术人员经甲方认定后，不得随意更改且必需保持随时在现场蹲守，如请假必需向甲方请假并取得同意。3、根据国家及地方政府现行标准及规范，施工质量达到合格标准，负责协作总包单位的验收通过。第九条 甲方的权利和义务：1、协调供应施工场地，使乙方具备施工条件;协调场地供乙方搭建生活、办公、库房等临时设施。协调土建单位供应施工临时水、电接口，保证施工须要。2、甲方应在合同生效后向乙方供应施工图纸一套。3、甲方按本合同第五条的约定向乙方支付工程款。4、确认乙方各阶段施工进度，审核乙方月形象进度，按合同约定支付乙方工程款。5、 协作乙方对设计图纸问题的处理、负责设计变更(技术核定)发放、签证收方办理。6、 协作现场协调管理，监督并检查工程质量、进度，验收隐藏工程，签署验收合格报告。7、在乙方不按本合同要求或甲方工程指令进行施工时，勒令乙方暂停施工，并在乙方整改完毕并提出报告后进行审核和批准复工。8、本合同约定应由乙方完成的工作，若乙方拒绝完成或不按合同要求完成，甲方有权支配其它单位完成，所发生的费用从乙方工程款中扣除。9、因乙方施工质量及工期达不到合同约定标准，则甲方有权终止合同，并按本合同规定追究乙方责任。10、甲方驻工地代表： 联系电话：第十条 乙方的权利和义务：1、乙方必需严格按设计要求、施工规范和平安技术操作规程的规定施工，并完成本合同约定的全部工作内容，按相关主管部门要求，作好施工现场的施工管理工作。因乙方缘由造成的质量事故、平安事故概由乙方担当一切经济责任和法律责任。2、乙方须在签订合同后交纳合同价5%的履约保证金，即：人民币 万元，该履约保证金作为乙方对本工程的质量、工期的保证，甲方在乙方完全完成承包范围内的工程且竣工验收合格后返还保证金，如未能按时保质(非抗力除外)的完成承包范围内的工程则不退还保证金。3、乙方应按本合同约定的工程范围、内容和工期要求，编制施工组织设计、施工措施安排，并对现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。4、乙方应在本合同生效后刚好组织施工人员和施工设备、材料进入施工现场，按施工总进度要求组织施工。5、乙方须负责为乙方人员办理保险。并对全部进场人员进行平安教化。6、乙方须按国家有关规定文明施工，并须在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施安排。施工现场必需按四川省标化工地管理标准执行。7、乙方须按有关规定仔细实行施工平安措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的平安，并须实行有效措施防止工地旁边建筑物和居民生命财产遭遇损害，并敬重当地的风俗习惯。8、乙方应遵守环境爱护的法律、法规和规章，并应按相关规定实行必要措施爱护工地及其旁边的环境，免受因施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员损害及财产损失。9、乙方在进行本合同规定的各项工作时，应保障甲方和其他人的财产和利益以及运用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。10、乙方应在竣工时刚好完成工地清理、人员撤退。11、乙方项目经理： 联系电话：第十一条 工程保修：本工程免费保修期为壹年。自建筑工程竣工验收合格之日起计算。工程竣工验收后，工程保修按国家有关文件规定执行。保修期内，乙方在接到甲方通知 小时内到达现场，一般质量问题的修理在48小时内修复完毕，大型修理修复完毕并复原正常的时间由甲、乙双方现场确定。乙方在48小时内未修理或未明确答复，甲方可自行支配修理，产生的费用在质保金中支付，若质保金不足以支付时，乙方应在接到甲方通知后7日内补足，否则，乙方将担当每天 %的罚息。若发生紧急抢修事故，乙方须在接到通知后，24小时内到达事故现场抢修。 在保修期内，质量问题、非人为损坏等问题均由乙方免费修理;人为造成的损坏，由乙方修理，乙方只收取材料成本费;若损坏责任不明，乙方应先修理，修复后再由乙方举证明确责任人。保修期满后，乙方按上述要求供应修理服务，修理只收取成本费。第十二条 工程资料：按省、市建委工程档案要求建立工程档案。工程资料应本着“随工检验、测试、随工完善资料”的原则，各种质检资料、各种测试、试验资料、各种验收资料、各种隐藏资料、各种通知、核定单、签证、记录等应表示正规、填写精确、详尽、签字齐全。竣工资料除上述内容外，还包括各种材料的说明书、合格证、材质证书、试验试配资料等，并提交完整档案资料贰套给甲方(其中：竣工图两套、各种设施、设备的说明书、合格证、保修书竣工资料两套)。乙方应当主动协作甲方完成以上资料。第十三条 施工协调、协作：1、乙方进场后必需听从甲方的管理和监理单位的监督、管理，如协调会、现场检查纠错、施工界面划分、施工依次、环境爱护等。2、乙方应协作总包管理，对分包的工程担当全部责任，协作各专业分包的施工、刚好解决因乙方及专业分包工程施工之间引发的'问题，确保整体工程按期竣工，并达到一次性交验合格。第十四条 施工平安：1、乙方须建立施工平安责任制，常常进行施工平安教化和平安检查，坚决做到无事故施工。从制度上、条件上、措施上、管理上杜绝一切大小事故的发生。若因乙方缘由发生平安事故，经济责任一概由乙方担当，其他责任由责任方负责，甲方有权追究乙方由此而给甲方造成的损失。2、乙方全部进场的特种作业人员和全部作业机械都必需执有有效合格作业许可证书，严禁无证或执失效证的人员或机械上岗作业。如由此问题发生的平安事故，甲方有权追究乙方的责任，并担当由此造成甲方名誉和经济损失的责任。3、乙方应办理完善各项保险事务，增加预防和抵挡平安事故发生的实力。第十五条 违约责任：1、乙方不得以任何理由单方面终止合同(因法定不行抗力因素造成合同无法履行除外)，否则，乙方须支付本合同合同价款的5%的违约金并担当由此给甲方造成的全部经济损失及相应的法律责任。2、质量违约：因乙方缘由致本工程质量未能一次验收合格，或工程质量、材料、产品、配件等质量或效果等未达到规范要求、设计要求、本合同约定要求等，乙方除按国家规定无条件返工或整改至达到约定及法定要求，并且验收合特别，另按本合同合同价款的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失，工期不顺延，且甲方有权终止本合同;若因此导致甲方延期开业或延期交房或造成其它经济损失，乙方还须担当全额赔偿责任及法律责任。3、工期违约：1)因乙方缘由不能根据本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天，支付违约金 元/天;延误超10天，按 元/天支付违约金;延误超20天，按合同总金额的 %支付违约金(如给甲方带来的实际损失超过该金额，则按实际损失赔偿)。2)若因甲方缘由造成本工程停建、缓建超过10天以上的，甲方应向乙方支付停工期间的设备运用费及守护人员工资。4、乙方须按规范要求、工期要求及相关职能部门的要求，刚好进行隐藏工程、中间工程以及子分部工程的检查、验收，若因乙方缘由未能刚好进行检查验收，影响到工程下道工序的按时进行或工程竣工验收，乙方按本合同合同价款的2%向甲方支付违约金，若违约金金额不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方还须担当因此给甲方造成的全部损失。5、乙方须严格按本合同约定执行，若乙方未按约定进场安排进场施工，或无法按期完成，或对出现的质量问题无力返修，或对承包工程消极滞工，有拖延，或不能与交叉作业施工单位协作协作等乙方未按合同约定履行义务的，并在甲方要求的整改时间(10日)内仍不履行、不订正的，甲方有权另请其他施工单位施工，费用按市场价格执行，由此产生的各种款项和费用及因此造成的一切损失均由乙方担当，且甲方有权终止合同履行，同时乙方须向甲方支付本合同合同价款的 %的违约金。6、如乙方在实际施工中所运用材料的规格、型号、品质等低于本合同要求，或单位用量小于或少于国家规范要求，则乙方须向甲方支付本合同合同价款的10%的违约金，若由此造成工程质量问题或平安事故等，乙方担当全部责任，并赔偿由此给甲方和其他第三方造成的全部损失。7、保修期内出现质量问题，若乙方不能按本合同约定履行义务，甲方可拒付工程保修金，并追究乙方本合同合同价款的5%的违约金;且视为乙方认可甲方可另请其他施工队伍修复工程质量问题和缺陷，并由乙方担当甲方组织修复工程质量问题和缺陷的费用及管理费(管理费为修复费的50%)，以上违约金、修理费、管理费等，甲方可采纳合法手段向乙方追讨。8、因材料产品质量问题、施工质量问题等乙方缘由造成的人身损害、财产损失及平安、火灾等事故，或经济纠纷、损失等，乙方终身担当损害赔偿责任和全部经济及法律责任。9、凡因乙方违约，甲方终止本合同的，乙方除按上述约定担当违约责任，须向甲方支付本合同合同价款的 %的违约金外。还须退还甲方已支付的全部款项(扣除质量合格、满意甲方设计要求的已完工程量的工程款部分)。10、非乙方缘由造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。11、违约金的扣除方式：乙方执行本合同过程中若出现违约行为，则甲方在支付乙方工程款时有权按本合同约定扣除乙方应担当的违约金及赔偿金后，再将差额部分支付给乙方;若乙方剩余工程款不足以支付违约金和赔偿金，则甲方可停止支付乙方工程款，并且乙方须在甲方通知后的10日个工作日内向甲方补足违约金和赔偿金。第十六条 其它1、本合同签订后，甲、乙双方在本合同签订前形成的与本工程相关的文件资料(包括邀标文件、投标文件在内)均作废。2、如因政策、市场及其他不行抗力因素造成本工程停建、缓建时，甲方有权单方解除本合同，乙方不得因此而向甲方发生任何形式的索赔行为。3、本着经济好用的原则，乙方有义务为甲方供应合理化建议。4、本合同附件与本合同具有同等法律效力。5、甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应刚好协商，协商不能一样时，由合同签订地人民法院管辖。6、甲、乙双方有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准，本合同中约定的通讯地址如任何一方有改变，须相互书面通知。7、乙方施工用水、电由乙方自行安装，并担当水、电费。8、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，均具同等法律效力。9、争议解决方式：甲、乙双方在协议执行过程中发生争议时，应刚好协商，协商不能一样时，由合同签订地人民法院管辖。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日