弱电工程施工合同最新.docx

弱电工程施工合同弱电工程施工合同1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，结合本工程详细状况，为确保工程质量，保证平安文明施工，按期完成分包施工任务，本着同等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。一、工作内容：甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程（详细部位依据现场划分）”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3、1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容运用原有设备。本次招标范围包括以下系统：1、数字电视监控系统2、防盗报警系统3、光纤周界报警系统4、电子巡更系统5、一卡通系统6、综合布线系统7、计算机网络系统8、程控交换机系统9、电视系统10、背景音乐及紧急广播系统11、音视频系统12、录播系统13、电子白板系统14、信息发布系统15、电子阅览室系统16、无线对讲系统17、LED屏显示系统18、系统集成（选配，不计入投标价）19、机房工程20、信息化教室工程21、综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费；（约每月18号）。最终结算时把这部分费用扣除。3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的；质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清；4、本综合单价包括全部有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品爱护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、平安防护、平安文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方供应材料的卸车保管费及与其他单位的协作费用等。三、质量要求、验收方法及惩罚措施：1、乙方必需听从甲方统一调配，根据施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求仔细组织施工，并达到规范合格标准。2、支撑系统必需全稳定牢靠。3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视状况罚款100500元。甲方在检查中提出了整改看法，乙方必需限时整改，若整改不刚好或不仔细整改时，每惩罚款300元。若验收不合格，整改时间耽搁了工期安排，则该段工作量单价下调10%。4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。四、平安文明施工要求及惩罚措施：1、进入施工现场，必需戴好平安帽，运用平安带，违章者每人次罚款100元。2、运用电动工具时，要用有责任心、有阅历的人来操作，操作人必需具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必需由项目部电工安装、架设并修理，其他人员不得乱动，有问题立刻找项目部经理或电工、平安员来处理，违章者每人次罚款100元。4、严禁酒后作业，违者每人罚款200元。5、施工中若发生平安事故，如平安事故是由乙方缘由造成的，甲方帮助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。五、工期要求及惩罚措施：乙方必需保证施工人员人数满意工程进度须要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度安排不能按期完成时做如下惩罚：1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调10%。3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的90%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿；或者，甲方自行充溢施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。六、其它事项：1、乙方必需自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款1000元。3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必需刚好向甲方项目经理汇报，共同协商，妥当处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理运用，禁止损坏和丢失。假如发生损坏和丢失，按其经济价值的3倍收罚款。5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款200元。6、全部进入施工现场的人员，必需供应身份证逐一登记清晰。7、就餐时，必需按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发觉一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款1000元。8、年满50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款1000元。9、全部操作人员及代班人员必需参与甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参与，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参与者，每人次罚款50元。10、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成部分均按合同价款的90%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。11、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁运用电炉等电器设备。12、平安、技术交底是合同的一部分；乙方负责人或托付代理人必需全天在施工现场。13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日弱电工程施工合同2甲方：上海领慧智能科技有限公司乙方：今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（ ）就上海*项目弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：1、 甲方同意将上海*项目弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积 元/平方分包给乙方，工程量包括全部弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的全部管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、 甲方供应给乙方施工图纸一份，乙方要主动协作甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格依据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要刚好提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他状况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必需按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将干脆从每期工程款中扣除。3、 本合同要求乙方包质量包进度包全部机械和手动工具，包辅材包耗材的购买，包平安包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、全部孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，全部的暗盒、过路箱、锁母、各种线管干脆弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的平安，所发生的平安事故和责任及罚款由乙方自行担当。4、 乙方应节约材料不准奢侈，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天 施工完毕全部剩余材料必需返回甲方仓库，如未刚好返回，甲方管理人员一经发觉，每次罚款300元，将干脆从工程款中扣除，乙方运用甲方材料与结算运用量挂钩，假如数量相差多则乙方赔偿（特殊是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发觉必将重罚。5、 施工期间乙方有责任自行爱护已完成的成品，加强和土建及其他工种的连接，如因天气问题和工序连接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、 甲方有权依据现场乙方的实际施工水平和人员状况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无实力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行惩罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何惩罚，包括停止付款。7、 乙方在现场必需配备有阅历的管理及技术员2名，乙方须完全听从甲方的管理，听从总包方、业主方、监理的管理和指导，如乙方不听从甲方的管理，甲方有权对乙方实行包括罚款在内的任何惩罚，每次罚款不少于500元。8、 乙方必需为甲方供应全部管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，供应完整的施工日志，并协作甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。9、 甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方担当，但需和乙方协商。10、 甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满意验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最终期限。11、 乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和协作各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。 甲方：上海领慧智能科技有限公司项目负责人：乙方：项目负责人：弱电工程施工合同3发包方(甲方)：承包方(乙方)：第一条、 工程项目：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及内容：综合布线工程乙方详细负责：(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装其次条、 工程期限：1. 开工日期：2. 完工日期：第三条、 工程计价方式：本工程采纳竣工图定额计价法。采纳20xx年建筑与建筑群综合布线系统预算定额、通信建设工程价款结算方法、通信建设工程施工机械台班费用定额、通信建设工程费用及预算定额的运用说明。根据通信建设工程费用及预算定额的运用说明的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准根据二类工程计取。工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方担当审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)第四条、 承包工程付款方式：1. 合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。2. 其他工程费根据形象进度付款至70%，每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书，一式四份，甲方对乙方所报的书面结算进行审核，审核后10日内向乙方支付所报进度款的70%。3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。弱电工程施工合同4一、 施工责任1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必需指派一名娴熟固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。2、施工任务承包后，施工人员必需根据甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，削减工艺流程。4、因工程队缘由导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队担当，工程合同外增加的施工任务将依据工程量或标准有偿担当施工任务。5、施工过程中，施工队施工人员必需听从工地现场负责人的指挥。1. 甲方责任：? 供应布线所需pvc管材、桥架及电缆等；? 供应穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、穿线要求及空白穿线报告；? 对布线供应技术支持，并进行现场监督，如发觉问题刚好向乙方提出整改看法，如乙方不能刚好整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；2. 乙方责任：? 自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。? 严格根据附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号肯定要依据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。? 乙方自行做好成品的爱护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。? 乙方施工人员食宿自理，出现平安事故责任自负。二、 付款方式1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元三、 设计1、 甲方供应图纸一套（包括详细点位图及管线走向），并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.四、 工期从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度依据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天五、 施工平安在施工过程中乙方应严格遵守平安规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。六、 工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 现场禁止吸烟。七、 修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、 一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。八、 合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。九、 施工安装要求1、 弱电线路安装时，必需用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。4、 全部线路必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。全部线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必需保证管道内有30%的空间预留。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-xx进行施工。6、我方托付施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应主动作好相关的协助协作工作(包括所购的材料、设备等帮助搬运至现场)。11、施工单位必需保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应刚好予以改正。如竣工验收时如发觉质量问题，施工承包方应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱惜室内原有设施，业主全部的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。甲 方：乙方：签 章： 签 章：签约日期： 签约日期：合同编号：_甲方：_地址：_电话：_联系人：_传真：_邮编：_乙方：_地址：_电话：_联系人：_传真：_邮编：_弱电工程施工合同5甲方：武汉×××房地产开发有限公司乙方：武汉××科技发展有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式：包工、包料、包工期、包质量。其次条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度安排中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、协作施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准担当违约金。第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的改变而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价根据人民币×元的标准结算。3、本工程总造价暂定为××万元(大写：××万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察1、乙方已按甲方要求仔细考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边状况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之状况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付运用条件的工程竣工交付甲方。2、乙方任何因忽视或误会上述状况，不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行实行措施，不予延长工期。2、对以下状况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自担当：(1)发生下述不行抗力事务并造成工期延误的：斗争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震;或连续4小时以上的暴雨;或连续7天38以上的高温;或停电每天累计4小时;(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他状况。3、乙方在以上状况发生后2日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上状况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的状况外，其它状况一律不予顺延工期。非约定缘由造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方担当违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、平安人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必需由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发觉现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2、甲方保留指定分包的权利。3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必需事先征得甲方的书面许可。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当担当施工合同总金额20%的违约赔偿金。第八条材料、设备1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应依据本合同附件一：乙方选购材料明细等规定进行选购。该附件作为竣工验收的标准之一。2、对于乙方负责选购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，该部分材料的价格采纳甲方限价。详细为：乙方应当在选购10日前，向甲方提交选购供应安排，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及安排安装日期等，甲方在七日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必需按甲方限价单执行，单价作相应调整。全部材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。3、材料要求(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方供应样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时供应原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准后方可选购、运用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。(2)对于主要材料的供应(无论国产或进口)，甲方保留干脆选购的权利。(3)材料规格本工程所用材料必需符合规范和图纸及武汉市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发觉不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必需免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对全部材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需供应试验用的材料按规格要求送到指定试验室进行试验，支付有关试验费用(试验费用由乙方担当)。试验合格后才可运用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需马上搬离施工现常而该批材料选购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。(5)材料的地域适应性乙方需考虑材料对武汉气候的适应性，尤应留意预防气候改变造成的变形。(6)材料的包装爱护全部运抵工地现场的材料，必需是全新且完整无缺及有妥当包装爱护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何状况引起的损坏。在可能状况下，材料在运用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物爱护。4、全部材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方供应相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装运用技术资料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得运用，甲方发觉运用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方担当，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方担当。5、材料的运输、装卸、保管爱护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管爱护，运输、装卸、保管爱护等费用，均由乙方担当，如施工现场有仓储场地，甲方可免费供应，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条工地代表及有关人员。各方代表及双方各自确定的文件签收人甲方为：×××、×××。乙方为：××、×××。2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必需由甲方代表签字并加盖甲方工程签证专用章，工程决算则必需加盖甲方公章，否则一律无效。第十条施工1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度安排，经甲方确认后，方可进场施工。2、施工现场及材料的平安爱护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和实行有效的防范措施，避开工地发生火灾。乙方须实行措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。3、甲方负责供应施工用水源、电源接驳位置，但到详细用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行担当。4、隐藏工程在隐藏前，必需报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方担当，工期不予延长。5、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方担当责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。7、工程的成品爱护：工程竣工验收合格且交付甲方前的成品爱护均由乙方负责(对于成品的损坏由责任方负责)8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时，承包方必需提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格状况。检测时应当通知甲方派员到常乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的，或乙方未供应前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。9、乙方必需每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，实行有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥当存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再须要的临时工程设施，避开业主投诉或索赔。乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走全部乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再须要的临时工程设施，达到能够交付购房者直至甲方满足为止，使现场和工程处于清洁和平安的状况。乙方如未按本合同要求清洁、清理工地的，甲方有权托付他人清理，所发生费用由乙方担当，甲方可在应付乙方的工程款中扣除。10、工程开工前及施工过程中，乙方须依据武汉市有关规定和要求报批全部应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。11、乙方须协作甲方或甲方指定人员对乙方工程涉及的电梯系统的调试工作，并依据甲方看法进行整改，直到该系统正常运行。第十一条已完工程量的确认1、乙方应当在完工后五日向甲方提交已完工程量报告、材料选购供应、堆放、运用状况报告、材料选购供应安排、进度安排履行状况、延期缘由分析、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后刚好核算已完工程量。乙方应当为甲方审核供应便利条件，并派员参与。2、甲方代表对乙方未按图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身缘由造成的返工或奢侈的工程量不予承认，不予顺延工期，不赐予经济补偿。第十二条工程款支付1、本工程无预付款。2、全部工程竣工验收合格、乙方提交完整工程档案资料且工程交付甲方后7日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进行结算，甲方确认工程结算值后30日内，甲方支付至工程结算值的95%。3、剩余5%为保修金，自保修期满之日起十日内无息支付给乙方。4、在甲方支付工程款的同时，乙方应当向甲方出具相应的合法有效的工程款发票。5、最终的工程造价以双方结算为准。6、因任何缘由需增加的工程款、费用，均在双方竣工决算后支付。第十三条竣工验收1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合竣工备案及交付运用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进行验收。2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当担当逾期竣工的责任。甲方犹如意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。第十四条保修自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起起先计算保修期，保修期为二年(有防水要求的部位保修期为五年)，保修期内由乙方保修并担当费用。双方另行签订建筑工程质量保修责任制度，作为本合同的附件二。第十五条违约责任1、甲方责任甲方逾期付款的，每逾期一日，应当按同期银行贷款基准利率担当利息。工期不予顺延。2、乙方责任除本合同约定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当担当下列违约责任：(1)乙方违反各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定担当违约责任、违约金。(2)乙方未履行任何一项义务的，每逾期一日，应当向甲方担当每日500元的违约金。逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退常双方于乙方退场后，根据本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(3)乙方未经甲方许可停工达十日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，根据本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(4)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当依据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，根据本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(5)对乙方有意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付运用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否则，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方担当违约金。3、其他(1)因甲方缘由合同解除，甲方只担当因此造成的干脆损失，不赔偿预期可得利益。(2)因乙方缘由导致解除合同，甲方为完成剩余工作托付其他施工企业接着施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。(3)如因乙方缘由工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方担当违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者担当的违约金、赔偿金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方担当，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时马上全力解决。(4)工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。第十六条保险由乙方负责施工现场的施工平安、施工人员平安，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并担当其费用。第十七条竣工日前运用下列状况均不视为甲方提前运用，乙方仍应当对工程质量担当责任：(1)甲方在临时运用已完工程的;(2)经甲方许可的装饰装修施工单位进行装饰装修施工;(3)无论何方缘由造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同或为销售而需运用，削减损失而将工程或其部分交付买方或承租方的或运用的。第十八条争议的解决双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签署日期：年月日弱电工程施工合同6甲 方：乙 方：依据中华人民共和国合同法之规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程范围：网络综合布线工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试签约地点：其次条 设备要求及设备清单乙方向甲方所供应的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不行或缺的部分。第三条 工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为￥ 元整，大写：人民币 整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。1.对公账户：开户名称：广州市申爵利电子科技有限公司开户银行：建设银行广州海珠支行 账号：4400213302.对私账户：开户名称：曾祥辉开户银行：交通银行 账号：62226xxxxxxx3462569工程款支付方式为：1、本合同签定后 3 日内，甲方支付乙方总工程款的 30% 作为预付款，即￥ 元整，大写：人民币 整。预付款到位后乙方起先支配设备的选购，并依据甲方通知后按时进场。2、乙方接甲方通知进场后，起先施工后的5天内甲方根据工程进度支付乙方总工程款的 30% ，即￥ 元整，大写：人民币 整。3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ，即￥ 元整，大写：人民币 元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金，保修期一年届满后 5日 内支付5%，￥ 元整，大写：人民币 元整即给乙方。4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的