煤矿智能化建设项目合同条款.doc

煤矿智能化建设项目合同条款（注：下划线中已填写的数值为常规值，具体双方协商拟定）一、定义1. “合同”或称“合同书”系指甲方、乙方双方签署的协议书载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機。2. “协议书”是指合同书中第一部分的内容。3. “合同附件”是指合同书中指明的内容。4. “合同价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的金额。5. “价格清单”是指合同书中附件规定的价格清单，或其中任何部分或单个的价格表。6. “合同价格”是指价格清单中的价格或其中任何部分的或单个的价格。7. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、仪器仪表、机械、配件和与该项目相关的其它材料（如电缆、光缆等）。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬。8. “服务”系指乙方必须承担的合同规定的义务。9. “项目管理”是指乙方根据本合同约定进行的所有与本项目相关的工作。10. “组织机构”是指乙方根据本合同约定设立的专门负责本项目实施的项目组织机构。11. “现场”为贵州省煤矿智能化建设项目工程实施地点。12. “安全文明施工措施费”：指为确保安全施工或按有关行政管理部门与甲方布置而采取的保障措施所发生的相关费用。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华缙。13. 各种测试、检验试验的费用：设备材料进场发生的有关检测费用及系统制安工程检测、检验、系统调试等所发生的一切费用。胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵咏。二、合同标的本合同的标的是煤矿智能化建设项目，含设计、采购、供货、安装、线缆敷设施工、测试、验收等，以及相关的技术服务、甲方人员培训、质保期服务等内容。乙方承包的本智能化建设项目达到有关建设和验收标准要求，并通过有关部门的专项验收。项目实施（货物运送、安装）地点为。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵輳。三、合同价款1. 本合同价包括了设计及评审、所有货物（含备品备件及专用工具）的制造或采购、工厂检验、包装、运输、仓储、保险、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（所有技术资料、图纸）、现场服务、工程竣工资料、安全文明施工、配合协调、质保期保障、以及相关税费等的全部费用。不发生设计变更，总价不予调整。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣。2. 合同价款变更程序合同价款变更必须在采购、安装实施前按有关程序提出申请，经甲方和（或）监理批准同意后方可调整。3. 合同价款变更方式（1）当甲方需求不发生变更，合同价即为结算价。当原谈判文件发生漏项，漏报项目视为含在其他项目中，甲方不另行计价、支付。陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗鲍。（2）当甲方需求发生变更，则仅调整变更部分，调整的原则是：若甲方需求发生变更，引起安装工程量发生变更，则安装工程量根据变更前后的工程量差进行调增或调减，双方协商确定调整价款。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵蔼。若甲方需求发生变更，谈判文件中有约定价格的，按约定执行；没有约定价格的，由甲方（监理）和乙方共同市场询价，确认后作为结算依据。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔嵛。若乙方所选用的材料不能满足项目技术要求（包括规格型号、技术要求和品牌），甲方有权要求乙方进行调整至满足技术要求为止，其价格不作调整。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚銥。若因甲方原因使实际施工发生设备、材料变更，则只能调整设备、材料价差，其余一切有关费用不得调整。謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽礎。四、付款（建议双方根据实际情况，协商拟定）1. 支付方式本合同项下所有付款均以电汇/支票或银行承兑汇票支付到协议书中乙方指定的账号。乙方在每次收取合同款项前应按甲方要求提供相应的发票和相关的申请手续。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱為。2. 支付货币本合同项下所有付款均采用合同货币即人民币付款。3. 合同预付款（1）合同预付款为合同价款的%，即￥：元（大写：）。（2）合同生效后，乙方必须向甲方提交以下文件后方可支付预付款：乙方出具的支付申请。提供主要设备材料订货合同。（3）甲方收到单据 15 天内，应向乙方支付。如乙方单据有误，甲方必须在收到单据后 15 天内通知乙方。莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩诹。4. 合同进度款双方约定按核定确定的工程量、职责标准、进度款支付方式和时间进行支付。具体条款如下：（1）（2）5. 工程结算（1）乙方在竣工后1个月内向甲方提交完整的工程结算资料，甲方应在收到工程结算资料后1个月内审定。甲方在审定后1个月内向乙方支付至审定结算价款的90%，留结算价款的10%作为工程质量保修金。工程结算应经甲方审定或第三方审计部门审计，经双方确认后，作为工程结算最终依据。麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔摊。（2）若在质保期内，乙方未出现违约情形，甲方应在质保期届满，收到乙方的款项申请手续后14天内将剩余质量保修金无息退回给乙方。納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤階。五、设计1. 所有的乙方方案（包括但不限于系统方案详细设计以及设计修改等）均应经甲方审查确认。未经甲方确认，乙方不得进行下一步工作。風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑繃。2. 乙方提出优化设计及根据优化设计后形成的设备材料清单，报甲方书面确认，并按甲方最终确认的方案进行施工。灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰廚。3. 上述甲方的确认不解除乙方因乙方的设计失误而引起的在本合同项下的相关保证责任。4. 乙方编制、出具的设计文件应满足贵州省煤矿智能机械化建设验收暂行办法规定及有关设计标准要求。六、技术文件和资料1. 甲方应向乙方提供并协助乙方获取履行合同所需的有关资料和技术文件。乙方不得将甲方项目的有关技术文件和资料提供给任何第三方。否则，乙方赔偿甲方相应损失。铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶转。2. 乙方根据合同提供的技术文件、报告、资料中如出现矛盾、错误或遗漏，造成违约导致甲方损失的，将按合同条款中相关的违约责任执行；乙方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙浍。3. 若甲方提供给乙方的文件和资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或正确性有疑问，则乙方有义务提请甲方注意，甲方应及时补充或修改 。甲方未能及时补充、修改造成乙方损失的，则甲方承担赔偿，承担违约责任，造成工期延误的，则顺延工期。趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬騍。4. 乙方应按照合同要求及双方约定向甲方提供所有技术文件、资料。如果工程必需但合同又未作规定的，需要乙方才能提供的技术文件、资料，则乙方应无条件向甲方提供。夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆藥。5. 乙方应在施工过程中及时编制相关工程资料，确保与工程进度同步。竣工验收前整理完善工程竣工资料、竣工图、技术文件等资料，提交甲方和（或）监理，经审查合格后方可提请组织验收。视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝佥爾。6. 乙方提供的技术文件和资料应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，所提供的技术文件应能满足正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和服务的需要。偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠铃铋。7. 技术文件和资料的全部费用已包含在合同价中（包括为工程所需，但合同中又未明确规定的技术文件、资料）。緦徑铫膾龋轿级镗挢廟耬癣。七、工程验收1. 设备、材料进场后、投入使用前，乙方应将质量证明文件整理齐全，及时向甲方和（或）监理报验，并做好相关验收记录资料。騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼揽齊。2. 在施工过程中，乙方应在各工序、隐蔽工程施工完成后，将验收资料准备齐全报甲方和（或）监理验收，合格后方可进入下道工序施工。疠骐錾农剎貯狱颢幗騮鸪詼。3. 各平台、系统要进行检测、检验和试验的，乙方必须按照有关规定进行检测、检验和试验，或委托有资质的单位进行检测、检验和试验，并出具相应的检测、检验和试验报告。镞锊过润启婭澗骆讕瀘載撻。4. 乙方应及时完善各工序、分项、分部工程等相关资料，确保与项目进度同步。工程竣工验收前必须将竣工资料整理完善，报甲方和（或）监理审查符合要求后，方可组织工程竣工验收。榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛纬闼。5. 除按照贵州省煤矿智能机械化建设与验收暂行办法验收智能化建设项目外，乙方施工的工程有关内容参照建设工程质量管理条例等国家有关基本建设程序的规定，以及煤矿电气设备安装工程施工与验收规范（GB51145-2015）等规范要求执行。邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑幟结。八、承包人项目管理和组织机构1. 总体要求（1）乙方承诺遵守贵州省和相关管理部门对智能化建设项目管理方面的有关文件。（2）乙方承诺遵守甲方所制订的针对本工程建设管理的各项制度、规定。（3）根据建设项目管理规范和煤矿智能化建设项目管理实际，甲方有权委托监理，依据建设工程监理规范严格控制工程安全、质量、进度和投资，监督合同履行、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题。嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲饃励。（4）乙方必须接受监理的管理及协调，对监理的管理如有异议应向甲方书面提出。如因指令的错误而造成的损失，由甲方负责。该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭谟贛。（5）乙方在本项目中提供的技术文件、设计变更、货物及施工质量、进度等，应当报经甲方和（或）监理审核、确认、批准和验收。劇妆诨貰攖苹埘呂仑庙痙湯。（6）为保证项目如期顺利完成，乙方必须建立一整套完整可行的项目管理体系，使项目的实施满足合同的规定。2. 组织机构和人员（1）乙方应设立专门的项目管理组织机构（以下简称组织机构），以实施其合同项下的义务，在有效期内接受和服从甲方和（或）监理的管理。乙方对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对其完成的服务负责。臠龍讹驄桠业變墊罗蘄嚣驮。（2）乙方设立的组织机构包括设立专门的机构以及现场项目部，并在机构内部设立不同的完整的职能部门，规定相应的职权范围，保证该机构组织结构清晰、功能健全、运作良好有效，以使本项目有序、高效地实施。鰻順褛悦漚縫冁屜鸭骞阋苈。（3）乙方应自备本合同项下必要的办公、通讯、交通等设施、设备，并承担所有有关的费用。乙方应自备履行本合同所需的所有特殊仪器、工具，并承担所有有关费用。穑釓虚绺滟鳗絲懷紓泺視娇。（4）乙方必须指定一名项目经理派驻组织机构，项目经理是乙方的项目代表，并与甲方授权代表建立固定工作联系；乙方应为组织机构配备充足的合格胜任的人员。隶誆荧鉴獫纲鴣攣駘賽涝鈧。（5）所有组织机构人员安排必须经甲方确认。合同签订后天内，乙方必须将其将派出的组织机构人员的资格、资历证明材料以及人员安排计划交给甲方确认。浹繢腻叢着駕骠構砀湊農瑤。（6）乙方可视项目实际需要调整组织机构或调回、替换其人员，但必须事先书面给出充分理由并经甲方书面同意；甲方有权根据项目实际需要书面要求乙方撤换任何不称职的人员。鈀燭罚櫝箋礱颼畢韫粝銨鹏。（7）所有变更必须以书面记录并交由甲方确认和备案。所有替代人员必须具备规定的资格并事先经甲方认可。任何变更项目管理人员的行为均按其承诺和相关管理制度进行违约处理。惬執缉蘿绅颀阳灣熗鍵舣讷。（8）所有与乙方组织机构和人员相关的费用均已包含在合同价中。九、安全生产1甲方负责全场性安全生产规划与管理工作，甲乙双方签定安全生产协议，乙方应服从甲方管理。乙方制定安全措施报甲方，甲方进行指导，并提供必需的安全条件。贞廈给鏌綞牵鎮獵鎦龐朮戗。2乙方应保障安全文明专项资金及时投入到位，按照有关规定做好施工现场的安全文明施工工作，具备安全生产基本条件。嚌鲭级厨胀鑲铟礦毁蕲鷯鑭。3. 乙方应严格按照建设工程安全生产管理条例、煤矿安全规程及有关安全规范管理，按照双方签订的安全生产协议内容做好安全生产管理工作。乙方如因安全管理不到位，发生安全生产事故的，由乙方承担事故相应责任。薊镔竖牍熒浹醬籬铃騫违紗。4. 甲方和监理有权对乙方施工进行安全监督管理，提出安全整改合理意见，乙方应无条件按要求整改。甲方和监理的安全监督管理行为不解除乙方的安全管理主体责任。齡践砚语蜗铸转絹攤濼絡減。5. 乙方施工前必须建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，组建安全管理机构，配齐相应安全管理人员，配合接受上级主管部门及有关单位检查。绅薮疮颧訝标販繯轅赛怃贿。6. 乙方在施工前必须编制符合有关煤矿安全要求的施工组织设计、作业规程、专项施工方案等文件，经公司技术负责人审批后报甲方和监理审核，批准后方可开始施工。饪箩狞屬诺釙诬苧径凛骗橥。7. 乙方施工人员必须经过煤矿安全培训，掌握煤矿安全知识，配备合格的安全防护用品，严格执行煤矿安全规程、作业规程、专项施工方案等中的有关安全措施内容。烴毙潜籬賢擔視蠶贲粵貫飭。8. 乙方项目技术负责人在施工前应对施工人员进行安全技术交底，施工过程中安排专人进行安全检查，及时整改消除安全隐患。鋝岂涛軌跃轮莳講嫗键砺脈。9. 施工设备、机械、器具在使用前应进行报验，检测检验资料齐全，符合有关安全标准后方可用于工程施工。10. 发生安全事故后双方应及时按规定上报，严禁瞒报、缓报、漏报。双方均应积极组织应急救援工作，防止事故扩大。撷伪氢鱧轍幂聹諛詼庞復堝。十、项目进度1. 乙方在合同签订后7天内向甲方提交一份满足合同工期要求的工程设计、施工详细的进度计划。2. 乙方采取有效措施保证工期，不得延误。如遇甲方原因导致工期延误的，则工期顺延。如乙方原因不能按批准的计划完成任务，甲方有权划分未完工程量给第三方承担，由此发生的费用在合同价中支付，乙方必须无条件服从。踪飯梦掺钓貞绫賁发蘄韃钆。3. 乙方如不能按合同工期完成项目建设内容的，赔偿因此造成甲方的损失，并承担相应违约责任。4. 实际开工日期以甲方通知进场时间为准。十一、保证1. 乙方提供货物及服务的质量保证（保修）期，为项目整体竣工验收合格通过之日起，为期2年。2. 系统的设备和材料在使用中出现故障和问题后，乙方应在甲方提出通知后天内到现场完成抢修、补救，以使设备和材料中的相应部分及使用功能恢复到合同规定的状态和规格，费用由责任方承担。婭鑠机职銦夾簣軒蚀骞设犹。3. 乙方必须保证合同项下提供的货物及服务符合合同约定的制造商、服务提供者。乙方提供的货物应该是全新、未使用过的合格产品。譽諶掺铒锭试监鄺儕泻濰鴇。4. 质保期内乙方应提供保障服务，并保证足够数量的备品备件供现场抢修使用。十二、分包原则上应由乙方直接履约，如有分包需要，应经甲方书面同意，但分包并不能解除乙方履行本合同的责任和义务。未经甲方书面同意，不得分包。俦聹执償閏号燴鈿膽賾劳覡。十三、违约责任（建议双方协商拟定）1. 安全违约（1）乙方在甲方或监理进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期整改。如存在重大安全隐患，乙方向甲方支付违约金元/次。缜電怅淺靓蠐浅錒鵬凜锩惡。（2）乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重安全隐患的，乙方应限期整改，并向甲方支付违约金元/次。骥擯帜褸饜兗椏長绛粤藎锾。（3）乙方在检查中被通报、处分，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，向甲方支付违约金元/次。甲方有权部分或全部终止合同，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。癱噴导閽骋艳捣靨骢鍵桧篓。（4）如乙方发生安全生产事故，造成的甲方损失由乙方承担。（5）甲方确保施工区域的环境安全，如遇甲方违反煤矿安全规程发生安全生产事故的，则由甲方承担事故相应责任，给乙方造成损失的，则由甲方赔偿，承担违约责任。造成工艺延误的，则顺延工期。鑣鸽夺圆鯢齙慫餞離龐東偿。（6）。2. 质量违约（1）乙方必须按合同约定的产品制造商、型号、规格、配置等符合质量标准的合格产品交货。如开箱验收发现有不符合质量标准的产品（零部件），乙方必须及时更换并承担由此引起的工期延误责任。同时，甲方有权视情节的严重程度给予乙方元/次的违约处罚，直至要求赔偿损失、终止合同。榄阈团皱鹏緦寿驏頦蕴釙負。（2）乙方必须严格按照国家有关安装规范进行安装，如有违反，甲方将发出限期改正通知，乙方必须立即整改。乙方无正当理由拒不整改的，甲方有权部分或全部终止合同，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。如重复出现质量问题，乙方向甲方支付违约金元/次。逊输吴贝义鲽國鳩犹騸缋樣。（3）系统初步验收达不到合同约定的质量标准的，应在天内整改达到验收要求，如果未在规定期限内整改完成，乙方向甲方交纳元违约金，并赔偿甲方损失。幘觇匮骇儺红卤齡镰瀉戲颖。（4）系统质保期内产品出现重大质量问题，乙方必须在规定的期限整改并达到合同约定的质量标准，并按该不合格产品价格的%向甲方支付违约金。誦终决懷区馱倆侧澩赜鱺罢。（5）如乙方发生质量事故，造成的甲方损失由乙方承担。（6）。3. 工期违约（1）因乙方原因造成工期延误，每天按元向甲方支付违约金。工期延误违约金累计不超过合同总价的%。（2）如乙方工期严重违约（天以上）造成甲方无法保证项目顺利建成验收，乙方赔偿甲方相应损失，甲方有权部分或全部终止合同。医涤侣綃噲睞齒办銩凛赝嚣。（3）。4. 其他（1）乙方未按谈判文件承诺建立项目组织机构、派驻安装现场人员，擅自更换人员的，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任，向甲方支付违约金元/次。舻当为遙头韪鳍哕晕糞窶適。（2）若甲方未按合同规定的时间和方式付款而导致的工期延误及损失，造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。若甲方未按合同规定的时间和方式付款，每日按逾期付款金额1向乙方支付违约金，违约金总额上限不超过合同总价的20%。鸪凑鸛齏嶇烛罵奖选锯宫煬。（3）若工地现场不具备施工条件等非乙方原因所造成的工期延误及损失均与乙方无关，乙方不负任何损失及责任。筧驪鴨栌怀鏇颐嵘悅废颛鲷。（4）若甲方有其他违约行为应承担与乙方对等的违约责任。（5）甲方应在约定的支付周期，核定乙方出具的支付证书，确认后向乙方出具支付证书。若甲乙双方对部分项目结果出现争议，甲方应对无争议部分向乙方出具支付证书。甲方应在签发支付证书后双方约定的时间内，按照支付证书列明的金额向乙方支付款项。若发包人逾期未签发支付证书，则视为乙方的支付证书已被甲方认可。甲方未按规定支付款项的，乙方可催告甲方支付，甲方在付款期满后的约定时间内仍未支付的，乙方可暂停施工。韋鋯鯖荣擬滄閡悬贖蘊詡蝉。（6）。十四、索赔1. 乙方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。涛貶騸锬晋铩锩揿宪骟状张。2. 如货物到达后发现有受损和有瑕疵，根据货物的瑕疵和受损程度以及甲方遭受损失的金额，甲方有权拒收货物或经双方同意降低货物价格。钿蘇饌華檻杩鐵样说泻嘆錒。3. 对有缺陷的零件、部件和设备，乙方同意更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失。同时乙方应相应顺延被更换货物的质保期。戧礱風熗浇鄖适泞嚀贗鏃窮。4. 如果在乙方收到索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在乙方收到索赔通知后10天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从合同价款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。購櫛頁詩燦戶踐澜襯鳳虚傘。5. 在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除乙方按合同规定履行合同义务。乙方不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此导致的甲方损失。嗫奐闃頜瑷踯谫瓒兽粪斃谙。6. 索赔款项的支付（1） 经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的甲方应得的索赔款项，甲方可从合同价款中扣减该索赔款项。当支付给乙方的各期工程进度款中不足以抵扣甲方的索赔款项时，乙方应当另行支付。虚龉鐮宠確嵝誄祷舻鋸伟杀。（2）经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的乙方应得的索赔款项，乙方可在本周期工程进度款或付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，甲方应在当期付款中支付该索赔款项。與顶鍔笋类謾蝾纪黾廢钺韜。十五、知识产权1. 如果第三方对乙方就本合同项下提供的货物及服务提出专利和著作权诉讼或其他强制性措施，乙方应承担因该纠纷而引起的甲方或乙方在司法判决（包括调解书、仲裁裁决、行政处罚等具有强制执行效力的文件）中被最终裁定的赔偿、律师费和相关费用。如该纠纷影响项目的施工、竣工、使用或造成损失，乙方应按相关规定进行赔偿。結释鏈跄絞塒繭绽綹蕴網縉。2. 乙方为本合同项下提供的软件、技术资料的使用权归甲方所有。十六、合同生效1. 合同经双方签字盖章，合同签字日期以最后一个签字日为准。2. 当双方完成了合同中规定的责任和义务，合同自动终止。3. 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。4. 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、变更记录、洽商记录、谈判文件、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。餑诎鉈鲻缥评缯肃鮮驃换嚨。十七、合同变更与终止1. 项目变更（1）甲方可在任何时候书面向乙方发出指令。（2）除非甲方书面提出，乙方不得对本项目进行任何变更。但是，乙方可以向甲方提出变更的建议。所有变更程序包括设计变更、工程变更等，均必须经甲方同意并按相关规定办理相关手续。爷缆鉅摯騰厕綁荩笺潑鸟辏。（3）如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价和（或）工期将进行合理调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后甲乙双方商定的时间内提出。锞炽邐繒萨蝦窦补飙赝轤湿。（4）乙方与甲方应按合同条款中关于价格变更的规定调整价格。（5）如果乙方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则乙方应按合同条款的规定以书面形式向甲方提出意见。曠戗輔鑽襉倆瘋诌琿凤纣鱟。（6）如果乙方认为，甲方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对乙方履约费用或进度计划的执行有影响，则乙方应立即以书面形式通知甲方。轉厍蹺佥诎脚濒谘閥糞嶁藹。2. 合同修改（1）除了前述条款的规定外，任何对合同条件的变更或修改均需经双方协商签订补充协议。（2）经双方协商一致，可以以书面协议修改本合同的任何部分。任何修改合同的书面协议或任何会议纪要、备忘录或其他书面文件转为合同修改时，即为合同的一部分。嬷鯀賊沣謁麩溝赉涞锯餓嶁。3. 终止合同出现下列严重违约情况之一，甲乙双方有权单方部分或全部终止合同，终止合同不影响双方按合同条款清算。（1）因乙方原因违约：1）工期延误天以上；2）质量出现情况；3）安全生产出现情况；4）其他情况。（2）因甲方原因违约：1）工程款项支付出现情况；2）其他情况。十八、不可抗力1. 本条所述的“不可抗力”系指那些合同双方不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括：自然灾害及灾难性的天气气候：如地震、洪水、山体滑坡等；（2）不可预见且对工程产生重大影响的政府行为：如强制整顿、征收、征用等；（3）社会异常事件：如武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。2. 若发生不可抗力使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，如果延长时间不超过3个月则合同价款不作调整。讯鎬謾蝈贺綜枢辄锁廪谕铱。3. 受阻方应在不可抗力事件发生后48小时内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关证明。同样，在情况恢复正常后，尽快通知另一方。兒躉讀闶軒鲧擬钇標藪疇础。4. 任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。5. 受阻方应及时采取合理措施以减少或消除不可抗力事件的影响。6. 不论发生何种不可抗力事件，其影响仅限于项目受阻部分，其他未受影响的部分应照常进行。十九、争端的解决1. 甲乙双方应通过直接的协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。2. 如从该协商开始后30天内甲方和乙方仍不能友好解决合同争端，合同双方的任一方可向双方约定的仲裁委员会申请仲裁 / 法院起诉。繅藺詞嗇适篮异铜鑑骠喷丽。二十、其他1. 版权乙方对其在本合同项下编制的文件拥有版权。凡属乙方拥有版权的与履行本合同有关的所有文件，甲方有权使用或复制，但仅用于本合同目的在甲方内部使用。未经乙方同意，甲方不得将上述文件用于其他项目或目的。鮒簡觸癘鈄餒嬋锵户泼阂諏。2. 利益冲突未经甲方书面同意，在本项目中乙方不得获取本合同规定以外的与项目有关的任何利益，不得参与与本合同规定的甲方利益冲突的任何活动。眯毆蠐謝银癩唠阁跷贗襝攖。3.。